REKONSTRUKCIJA OBJEKTA ZA SHRANJEVANJE SREDSTEV SPREJEMA IN ODPRAVE LETAL (“SOLE 1“) NA LETALIŠČU JOŽETA PUČNIKA LJUBLJANA.
| ODDELEK I: NAROČNIK | |
| I.1) | IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) |
| AERODROM LJUBLJANA, D.D., ZGORNJI BRNIK 130A, Kontakt: Aeroinženiring, V roke: Janez Toni, SI-4210 BRNIK-AERODROM. Tel. +386 (0)4 2061 371. Faks +386 (0)4 2021 623. E-pošta janez.toni@lju-airport.si. Internetni naslov naročnika (URL): http://www.lju-airport.si | |
| Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: | |
| Enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah). | |
| Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri: | |
| Enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah). | |
| Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: | |
| Enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah). | |
| I.2) | GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTI NAROČNIKA |
| Letališke dejavnosti | |
ODDELEK II: PREDMET NAROČILA | |
| II.1) | OPIS |
| II.1.1) | Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: |
| REKONSTRUKCIJA OBJEKTA ZA SHRANJEVANJE SREDSTEV SPREJEMA IN ODPRAVE LETAL (“SOLE 1“) NA LETALIŠČU JOŽETA PUČNIKA LJUBLJANA | |
| II.1.2) | Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe |
| Gradnja. Izvedba. Glavna lokacija ali mesto gradnje: Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Šifra NUTS: SI022. | |
| II.1.3) | Obvestilo vključuje |
| Javno naročilo. | |
| II.1.4) | Informacije o okvirnem sporazumu |
| Trajanje okvirnega sporazuma: | |
| Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazuma | |
| II.1.5) | Kratek opis naročila ali nabave: |
| V leta 2000 zgrajenemu objektu tlorisnih dimenzij cca 20 m x 40 m in višine v slemenu 8,7 m, je potrebno, podobno kot je že v dveh poljih, še v preostalih sedmih poljih z vmesno ploščo razdeliti objekt na pritličje in nadstropje. V pritličju bodo, poleg nove kotlovnice in strojnice, še vedno shranjevali nižja sredstva za sprejem, oskrbo in odpravo letal, medtem ko bodo v nadstropju do sedaj manjkajoči prostori za zaposlene v službi oskrbe letal (garderobe, pisarne, učilnica, tehnični center in razni spremljajoči prostori). Objekt ni podkleten. Nosilna konstrukcija obstoječega objekta je kovinska, fasada je iz termoizolacijskih aluminijastih sendvičev, podobna je tudi streha a z razliko, da ni iz elementov ampak je sestavljena. Nova vmesna plošča bo armirano betonska in bo v glavnem slonela na dodatni kovinski konstrukciji. Nova prostora v pritličju sta zidana, v nadstropju pa so stene iz mavčno kartonskih plošč. Za nove prostore so nove tudi električne in strojne inštalacije z vso potrebno opremo. Sicer se tako elektrika kot voda priključujeta na obstoječe interno omrežje. Fekalna kanalizacija bo navezana na obstoječo, ki začasno vodi v greznico, meteorna voda pa se z obeh omenjenih novih površin preko novega lovilca olj steka v novo ponikalnico. V območju pod novimi zunanjimi stopnicami bo pet parkirnih mest, zadaj bosta v objekt dva nova uvoza/izvoza, z navezavo na servisno cesto; nov bo še zaščitni zid pred plinskima rezervoarjema. | |
| II.1.6) | Enotni besednjak javnih naročil (CPV): |
| 45200000 (Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje) 45300000 (Inštalacijska dela pri gradnjah) | |
| II.1.7) | Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA) |
| ne. | |
| II.1.8) | Razdelitev na sklope |
| Ne. | |
| II.1.9) | Variante so dopustne: |
| ne. | |
| II.2) | KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILA |
| II.2.1) | Celotna količina ali obseg |
| II.2.2) | Opcije |
| II.3) | TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK |
| Trajanje v dnevih: 120 (od oddaje naročila) | |
ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE | |
| III.1) | POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILO |
| III.1.1) | Obvezni depoziti in jamstva |
| 1) Priloga k ponudbi je tudi zavarovanje za resnost ponudbe v znesku 70.000 EUR, ki mora biti veljavno še najmanj 120 dni po dnevu odpiranja ponudb. Zavarovanje za resnost ponudbe mora biti v obliki bančne garancije ali v obliki ustreznega finančnega zavarovanja pri zavarovalnici. 2) Izbrani ponudnik bo moral pred plačilom končne situacije predložil zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10% skupne vrednosti s pogodbo izvedenih del in z veljavnostjo oz. razdelitvami v skladu z določili pogodbe. Nepreklicno in brezpogojno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi bo moralo biti izdano s strani prvovrstne banke ali zavarovalnice in bo moralo biti izplačljivo na prvi poziv brez sodne odločbe ter brez pravice ugovora in brez stroškov. Zavarovanje bo moralo veljati od dneva izdaje in še 10 dni po poteku polne garancijske dobe. | |
| III.1.2) | Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: |
| Plačila bodo potekala na osnovi izvajalčevih začasnih mesečnih in končne situacije. Situacijo v višini 90% vrednosti del v posameznem mesecu bo naročnik plačal v roku 60 dni po potrditvi situacije s strani odgovornega nadzornika. Preostali del v višini 10% vrednosti posamezne situacije bo naročnik plačal po predložitvi zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku in končnem prevzemu pogodbenih del ter plačilu morebitne pogodbene kazni. Zadržani znesek se ne obrestuje. V skladu s 74. členom Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS; Ur.l. RS, št. 72/2011) so naročnikova neposredna plačila podizvajalcem obvezna. Izvajalec bo moral svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oz. situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. V primeru, da izvajalec vsaki svoji situaciji ne bo priložil računa oz. situacije enega ali več podizvajalcev, je dolžan predložiti pisno izjavo podizvajalca (podizvajalcev), da računa oz. situacije ni(so) izstavil(i). Izvajalec lahko v svojem računu oz. situaciji obračuna samo dela, ki jih je opravil sam in tista dela podizvajalcev, za katera so priloženi računi oz. situacije podizvajalcev. Izvajalec v skladu z določili ZJNVETPS pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem. Za znesek plačila podizvajalcem se zmanjša znesek plačila izvajalcu. Skupno mesečno plačilo vsem podizvajalcem ne sme presegati vrednosti izvajalčeve celotne mesečne situacije. Način in rok plačila podizvajalcem ter morebitni obračun zamudnih obresti so enaki načinu in roku plačila izvajalcu ter morebitnemu obračunu zamudnih obresti, kot je določeno v osnutku pogodbe. | |
| III.1.3) | Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano |
| Naročnik bo zahteval, da skupina izvajalcev, ki predloži skupno ponudbo in je v kasnejši fazi izbrana kot najugodnejši ponudnik za izvedbo javnega naročila, po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila in pred podpisom pogodbe, naročniku predloži pravni akt o skupni izvedbi naročila, v katerem mora biti natančno opredeljena odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila in ki mora vsebovati določilo, da vsi izvajalci, ne glede na opredelitev odgovornosti, naročniku odgovarjajo neomejeno solidarno. | |
| III.1.4) | Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila |
| III.2) | POGOJI ZA SODELOVANJE |
| III.2.1) | Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register |
| Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: 1. pogoj: Ponudnik (oz. vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi) je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu in ima v temeljnem aktu družbe opredeljene dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila. 2. pogoj: Ponudnik (oz. vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi) ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in/ali proti njemu ni bil uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije. S ponudnikovimi posli iz kakršnihkoli drugih razlogov ne upravlja sodišče in/ali ni opustil dejavnosti oziroma ni v kateremkoli podobnem položaju. Dokazilo: Pisna izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego: a) da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu in ima v temeljnem aktu družbe opredeljene dejavnosti, ki so predmet tega javnega naročila, b) da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in/ali proti njemu ni bil uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije; da s ponudnikovimi posli iz kakršnihkoli drugih razlogov ne upravlja sodišče in/ali ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v kateremkoli podobnem položaju. | |
| III.2.2) | Poslovna in finančna sposobnost |
| Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: 3. pogoj: Ponudnik mora (samostojno, brez podizvajalcev) izkazati, da so njegovi poslovni prihodki v zadnjih treh zaključenih poslovnih letih znašali vsaj 2 milijona EUR letno. V primeru skupne ponudbe se letni prihodki posameznih partnerjev seštevajo, da se ugotovi izpolnjevanje tega pogoja. V kolikor je ponudnik (oz. partner v skupni ponudbi) kot gospodarski subjekt na trgu prisoten krajši čas, se izpolnjevanje tega pogoja za čas od ustanovitve pa do zaključka prvega poslovnega leta ugotavlja sorazmerno glede na čas poslovanja v prvem poslovnem letu. 4. pogoj: Ponudnik (oz. vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi) mora izkazati, da v zadnjih 6 mesecih pred objavo obvestila o tem naročilu ni imel blokiranih poslovnih računov. Dokazilo: Pisna izjava ponudnika (oz. vsakega partnerja v skupni ponudbi), dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego z navedbo: a) višine letnih poslovnih prihodkov v zadnjih treh zaključenih poslovnih letih (v kolikor je ponudnik kot gospodarski subjekt na trgu prisoten krajši čas, navede poslovne prihodke po posameznih poslovnih letih v celotnem obdobju poslovanja, pri čemer za prvo zaključeno poslovno leto navede še podatek o številu mesecev poslovanja) b) mesta javne objave letnih računovodskih izkazov ponudnika za zadnja tri zaključena poslovna leta; v kolikor računovodski izkazi niso javno objavljeni, jih mora ponudnik priložiti ponudbi, c) da v zadnjih 6 mesecih pred objavo obvestila o tem naročilu ni imel blokiranih poslovnih računov. | |
| III.2.3) | Tehnična sposobnost |
| Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: 5. pogoj: Ponudnik je v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe uspešno izvedel vsaj tri podobne posle s področja visokih gradenj. Kot podobni posli se bodo upoštevale novogradnje in/ali rekonstrukcije/adaptacije (gradbena in obrtniška dela z izvedbo električnih in strojnih inštalacij) objektov visoke gradnje z nosilnimi razponi kovinske konstrukcije 8 ali več metrov v skupni prostornini najmanj 20.000m3 (reference se bodo pri prostornini seštevale), pri čemer mora biti skupna vrednost vseh opravljenih del za posamezni objekt pri vsaj dveh objektih najmanj 900.000 EUR (brez DDV). Dokazilo: Seznam z navedenimi opravljenimi podobnimi posli v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe, z navedbo vrste del (novogradnja in/ali rekonstrukcija/adaptacija objektov visoke gradnje; gradbena in obrtniška dela z izvedbo električnih in strojnih inštalacij), navedbo nosilnega razpona kovinske konstrukcije, navedbo prostornine, navedbo vrednosti del, datumom in nazivom končnega naročnika, vključno z dokazilom v obliki potrdila-izjave, žigosane in podpisane s strani končnega naročnika, ki potrjuje ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti. 6. pogoj: Ponudnik razpolaga z zadostnim številom in ustrezno usposobljenim tehničnim osebjem oz. strokovnim kadrom: a) Z vsaj tridesetimi (30) kvalificiranimi oziroma visokokvalificiranimi gradbeno-obrtniškimi delavci, ki so v zadnjih treh letih izvajali podobna dela na podobnih novogradnjah in/ali rekonstrukcijah/adaptacijah objektov visokogradnje in sicer: - tremi (3) zidarji, - tremi (3) tesarji, - tremi (3) železokrivci, - tremi (3) varilci, - petimi (5) monterji nosilnih kovinskih konstrukcij, - dvema (2) krovcema, - petimi (5) monterji lahkih predelnih sten, - tremi (3) polagalci tlakov - tremi (3) pleskarji. b) Z vsaj petimi (5) kvalificiranimi monterji električnih inštalacij, ki so v zadnjih treh letih izvajali podobna dela na novogradnjah in/ali rekonstrukcijah/adaptacijah objektov visokogradnje. c) Z vsaj petimi (5) kvalificiranimi monterji strojnih inštalacij, ki so v zadnjih treh letih izvajali podobna dela na novogradnjah in/ali rekonstrukcijah/adaptacijah objekov visokogradnje. d) Z enim (1) odgovornim vodjem del, ki izpolnjuje pogoje po Zakonu o graditvi objektov za odgovornega vodjo del za zahtevne objekte. e) Z delovodjem gradbenih del s področja visokih gradenj, ki mora imeti vsaj pet (5) let delovnih izkušenj pri izvajanju gradbenih del s področja visokih gradenj. f) Z delovodjem elektroinštalacijskih del, ki mora imeti vsaj tri (3) leta delovnih izkušenj pri izvajanju elektroinštalacijskih del. g) Z delovodjem strojnoinštalacijskih del, ki mora imeti vsaj tri (3) leta delovnih izkušenj pri izvajanju strojnoinštalacijskih del. Dokazilo: a) Seznam kvalificiranih oziroma visokokvalificiranih delavcev, upoštevajoč zahteve glede zgoraj navedenih poklicnih kvalifikacij in njihovega števila, ki so v zadnjih treh letih izvajali podobna dela na podobnih novogradnjah in/ali rekonstrukcijah/adaptacijah objektov visokogradnje z navedenimi izkušnjami na podobnih objektih. b) Seznam kvalificiranih monterjev električnih inštalacij z navedbo izkušenj na podobnih objektih. c) Seznam kvalificiranih monterjev strojnih inštalacij z navedbo o izkušenj na podobnih objektih. d) Navedba odgovornega vodje del ter izpolnjevanja pogojev za njegovo imenovanje za odgovornega vodjo del za zahtevne objekte. Navedba - delovodje gradbenih del s področja visokih gradenj, - delovodje elektroinštalacijskih del in - delovodje strojnoinštalacijskih del ter njihovih izkušenj. Pri vseh navedbah mora biti tudi jasno razvidno ali je oseba zaposlena pri ponudniku ali ne. V primeru, da se ponudnik sklicuje na tehnično osebje in strokovni kader drugih gospodarskih subjektov, ki so pravne ali fizične osebe, in/ali tako to osebje ni zaposleno pri ponudniku, mora ponudnik v takem primeru te gospodarske subjekte imenovati kot svoje podizvajalce, pri čemer mora upoštevati določila 8. pogoja. 7. pogoj: Ponudnik mora biti lastnik kovinarske delavnice kapacitete najmanj 350 ton/letno. Če ponudnik ni lastnik kovinarske delavnice, mora za sodelovanje na predmetnem javnem razpisu predložiti pismo o nameri z lastnikom kovinarske delavnice z ustrezno kapaciteto, da bo ponudniku zagotavljal dobavo kovinske konstrukcije v predvideni količini v času izvajanja del in mora lastnika kovinarske delavnice imenovati kot podizvajalca. Dokazilo: Podpisana izjava o lastništvu ali pismo o nameri z lastnikom delavnice z navedbo kapacitete. Če ponudnik ni lastnik kovinarske delavnice, mora lastnika take delavnice imenovati za svojega podizvajalca, pri čemer mora upoštevati določila 8. pogoja. 8. pogoj: a) V primeru, da ponudnik za izvedbo predmetnega javnega naročila ne bo angažiral podizvajalcev, mora v ponudbi o tem podpisati ustrezno izjavo. b) V primeru da ponudnik pri predmetnem javnem naročilu ne bo vseh del izvedel sam, ampak namerava izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora ponudnik b1) na skupnem seznamu navesti vsak tak del naročila, ki ga bo izvedel s podizvajalci, in vse predlagane podizvajalce, b2) pooblastiti naročnika, da bo na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačeval podizvajalcem, navedenim na skupnem seznamu b3) in za vsakega podizvajalca predložiti naslednje podatke: - vsako vrsto del, ki jih bo izvedel podizvajalec, in vsako vrsto blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec, - podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), - predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del, - soglasje podizvajalca, na podlagi katerega bo naročnik namesto glavnega izvajalca poravnal podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Dokazilo: a) Lastna pisna izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo. b1) Skupni seznam s podatki o vseh podizvajalcih (ime/firma, sedež/naslov) z vrsto in oceno vrednosti vseh podizvajalskih del in/ali dobave blaga b2) Pooblastilo ponudnika naročniku za neposredno plačevanje podizvajalcem. b2) Ponudbi morajo biti priloženi tudi obrazci, ki jih izpolnijo/potrdijo navedeni podizvajalci, z naslednjimi podatki: - vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec, in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec, - podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), - predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del, - soglasje podizvajalca, na podlagi katerega bo naročnik namesto ponudnika poravnal podizvajalčevo terjatev do ponudnika, - izjava podizvajalca, da bo naročniku posredoval kopijo pogodbe, ki jo bo sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe. | |
| III.2.4) | Pridržana naročila |
| III.3) | POGOJI, KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEV |
| III.3.1) | Izvedba storitve je omejena na določeno stroko |
| III.3.2) | Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve: |
ODDELEK IV: POSTOPEK | |
| IV.1) | VRSTA POSTOPKA |
| IV.1.1) | Vrsta postopka |
| S pogajanji. Kandidati so že izbrani: ne. | |
| IV.2) | MERILA ZA ODDAJO |
| IV.2.1) | Merila za oddajo |
| Najnižja cena. | |
| IV.2.2) | Uporabljena bo elektronska dražba: |
| Ne. | |
| IV.3) | UPRAVNE INFORMACIJE |
| IV.3.1) | Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik |
| JN-2011-G3-A/9/JT | |
| IV.3.2) | Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom |
| Ne. | |
| IV.3.3) | Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije |
| Dokumentacija se plačuje: Ne. | |
| IV.3.4) | Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: |
| Datum: 4.11.2011 Čas: 12:00 | |
| IV.3.5) | Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: |
| SL | |
| IV.3.6) | Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe |
| Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, določenega za sprejemanje ponudb) | |
| IV.3.7) | Pogoji odpiranja ponudb: |
| Datum: 4.11.2011 Čas: 12:30 Kraj: Aerodrom Ljubljana, d.d. Zg. Brnik 130A 4210 Brnik-Aerodrom Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb (kjer je to primerno): da Navzoči predstavniki ponudnikov bodo morali pred začetkom javnega odpiranja ponudb naročnikovi strokovni komisiji izročiti pisno pooblastilo za zastopanje ponudnika. Predstavniki ponudnikov, ki pred začetkom javnega odpiranja ne bodo predložili pisnih pooblastil, so lahko prisotni na odpiranju, nimajo pa pravice sodelovanja oz. ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika. | |
ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE | |
| VI.1) | JAVNO NAROČILO SE PONAVLJA |
| Ne. | |
| VI.2) | NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI |
| Ne. | |
| VI.3) | DODATNE INFORMACIJE |
| Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2011/10/2441-151947611944704/RD-JN-2011-G 3-A_9_JT.zip | |
| VI.4) | PRITOŽBENI POSTOPKI |
| VI.4.1) | Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke |
| Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, SI-1000 Ljubljana. Tel. 01 234 28 00. Faks 01 234 28 40. E-pošta dkom@gov.si. Internetni naslov(-i): http://www.dkom.si | |
| Organ, ki je pristojen za postopek mediacije | |
| VI.4.2) | Vlaganje pritožb |
| Navedite podatek o skrajnem(-ih) roku(-ih) za vložitev pritožb: Skladno z zakonom, ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja. | |
| VI.4.3) | Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb |
| VI.5) | DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: |
| 6.10.2011 | |
- JN11953/2011, Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje; datum objave: 19.10.2011
Dodatna pojasnila št. 1 (07.10.2011), Datum objave: 7.10.2011, 15:01
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V čem je prednost, da je nekdo lastnik kovinarske delavnice, pred tistim,ki ima delavnico samo najeto.
Sicer pa iz splošnega opisa predmeta JN je razvidno, da jeklena konstrukcija že stoji in se betonirajo vmesne plošče.
Vprašanje:
Ali je torej nujno da je ponudnik lastnik kovinarske delavnice?
ODGOVOR:
Določila 7. obveznega pogoja za sodelovanje (str.63/101 v razpisni dokumentaciji), ki se nanaša na kovinarsko delavnico, ne zahtevajo, da je ponudnik lastnik kovinarske delavnice.
Tudi izdelava jeklene konstrukcije je predmet tega javnega naročila.
Dodatna pojasnila št. 2 (11.10.2011), Datum objave: 11.10.2011, 16:16
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
Glede na zahtevnost objekta in obsežnost popisa del Vas sprašujemo ali je popis del isti kot je bil objavljen: 16.6.2011- Številka objave: JN6664/2011.
Prosimo Vas, da v primeru sprememb popisa del glede na objavo z dne 16.6.2011 navedete kje je popis spremenjen saj je novopredviden rok za oddajo ponudbe sorazmerno kratek.
Za odgovor se Vam najlepše zahvaljujemo.
ODGOVOR:
Popis je spremenjen pri elektroinštalacijskih delih in to le v tistih postavkah, za katere so bila zastavljena vprašanja pri objavi javnega naročila dne 16.06.2011. Spremembe so skladne s takrat danimi odgovori.
Dodatna pojasnila št. 3 (14.10.2011), Datum objave: 14.10.2011, 15:55
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali lahko za izpolnitev pogoja o referencah priložimo reference podizvajalca?
ODGOVOR:
Da.
Dodatna pojasnila št. 4 (17.10.2011), Datum objave: 17.10.2011, 15:13
VPRAŠANJA PONUDNIKOV:
1) Vezano na rok oddaje, prosimo naročnika za podaljšanje, zaradi obsežnosti in specifičnosti razpisa. Kajti razpisani rok, ki je postavljen je precej kratek, kot zainteresirani ponudnik potrebujemo več časa za pripravo konkurenčne in kvalitetne ponudbe.
2) Sprašujemo vas ali lahko garancijo za resnost ponudbe predloži tudi partner v skupnem nastopu.
ODGOVORI NAROČNIKA:
1) Naročnik meni, da postavljeni rok za oddajo ponudb zadostuje za njihovo ustrezno pripravo.
2) Da.
Dodatna pojasnila št. 5 (19.10.2011), Datum objave: 19.10.2011, 09:51
VPRAŠANJA PONUDNIKOV:
1) V vzorcu pogodbe (18.člen) je razvidno, da mora ponudnik predložiti bančno garancijo z veljavnostjo od 5 do 20 let. Pri javnih naročilih je običajno trajanje bančne garancije od 2 do 3 leta, saj nobena od slovenskih bank ne bo izdala garancij za tako dolgo dobo in tega pogodbenega določila po našem mnenju ne bo mogoče izpolniti, zato predlagam naročniku da spremeni to določilo.
2) Poleg tega je v 18.členu navedeno, da izvajalec jamči kar 20 let ( najdaljši zakonski rok je 10 let) za novo konstrukcijo in konstrukcijo obstoječega objekta, kar je nesprejemljivo, saj nihče ne more jamčiti za nekaj kar že obstaja in ne more poznati dejanskega stanja. Predlagamo, da izločite garancijo za konstrukcijo obstoječega objekta, ter prilagodite garancijski rok znotraj zakonskih določb (10 let).
3) Glede določila o lastništvu kovinarske delavnice menimo, da to ne more biti pogoj, četudi je lahko to podizvajalec, saj ni dopustno, da izvajalci ki delujejo v najetih delavnicah ne morejo nastopsti pri JN, čeprav bi sicer pogoje lahko izpolnili.
4) V osnutku pogodbe ste zapisali "Izvajalec bo pred plačilom končne situacije predložil zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10% skupne vrednosti s to pogodbo izvedenih del in z veljavnostjo oz. razdelitvami v skladu z 18. členom te pogodbe".Ali to pomeni, da mora biti garancija za garanijsko dobo izdana s strani banke oz. zavarovalnice veljavna 20 let?
ODGOVORI NAROČNIKA:
1) Naročnik spreminja 18. člen vzorca pogodbe, ki se po spremembi tako glasi:
"18. člen
Izvajalec se zavezuje izvršiti dela, ki so predmet te pogodbe strokovno pravilno in solidno ter skladno s pričakovanji investitorja.
Za izvedena dela izvajalec jamči naslednje garancijske roke:
- za novo konstrukcijo in konstrukcijo obstoječega objekta, na katero vpliva konstrukcija nove medetaže, ter za solidnost novega dela zgradbe in obstoječih delov, na katerih so bili izvedeni posegi: 10 let
- za vsa na novo izvedena gradbena, obrtniška in inštalacijska dela ter vgrajeno opremo: 5 let
Garancijski rok teče od dneva, ko je naročnik pričel objekt uporabljati, oziroma od dneva izročitve in prevzema del, če objekt še ni bil v uporabi.
Izvajalec je dolžan med garancijsko dobo na svoje stroške popraviti oziroma odpraviti ugotovljene napake ali pomanjkljivosti, ki bi nastale na objektu po njegovi krivdi, kar pa mora biti predhodno obojestransko zapisniško ugotovljeno. Če izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v dogovorjenem roku, jih je upravičen odpraviti naročnik na stroške izvajalca, po načelu dobrega gospodarja."
2) V skladu z zgoraj opisano spremembo 18. člena vzorca pogodbe je garancijski rok za konstrukcijo skrajšan na 10 let, pri čemer obseg garancije (nova konstrukcija in konstrukcija obstoječega objekta, na katero vpliva konstrukcija nove medetaže) ostaja nespremenjen.
3) Izpolnjevanje 7. pogoja v zvezi s kovinarsko delavnico bo priznano tudi v primeru, če ponudnik z ustreznimi dokumenti izkaže, da je lastnik delavnice samo oddal v najem delavnico (kar ne predstavlja podizvajanja v smislu določil ZJNVETPS)
a) ali dobavitelju kovinske konstrukcije, ki je ponudnik (glavni izvajalec)
b) ali dobavitelju kovinske konstrukcije (gospodarskemu subjektu), ki ni ponudnik in bi moral biti v tem primeru imenovan kot podizvajalec.
4) Ob upoštevanju zgoraj navedene spremembe 18. člena vzorca pogodbe sta zahtevani dve garancijski dobi (10 in 5 let).
Opisane spremembe 7. pogoja v zvezi s kovinarsko delavnico in 18. členom vzorca pogodbe bo naročnik objavil tudi z "Obvestilom o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku" (standardni obrazec EU 14), ki mu bo pripet tudi čistopis razpisne dokumentacije (Brez poglavij "H." in "K.").
Dodatno pojasnilo št. 6 (19.10.2011), Datum objave: 19.10.2011, 10:39
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
Prosimo vas, kje lahko izvedemo vpogled v projektno dokumentacijo.
ODGOVOR:
V skladu s točko VIII. poglavja "A.04" v razpisni dokumentaciji je vpogled v projektno dokumentacijo možen na sedežu naročnika (Aerodrom Ljubljana, d.d., Zg. Brnik 130A, 4210 Brnik-Aerodrom) in sicer po predhodni telefonski najavi/dogovoru s kontaktno osebo naročnika (g. Janez Toni; Telefon: 04/2061 371).
Dodatno pojasnilo št. 7 (24.10.2011), Datum objave: 24.10.2011, 11:33
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali moramo v ponudbi priložiti sporazume o sodelovanju v ponudbi z našimi podizvajalci?
ODGOVOR:
Priložitev sporazumov o sodelovanju med ponudnikom in podizvajalci ni zahtevana.
Določila v zvezi s podizvajalci in zahtevanih podatkih se v razpisni dokumentaciji nahajajo predvsem v točki VI. poglavja "A04" in nato v poglavju "E" (8. pogoj in nanj vezani obrazci "E.03.9", "E.03.10" in "E.03.11.").
Dodatno pojasnilo št. 8 (26.10.2011), Datum objave: 26.10.2011, 09:23
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V poglavju Tehnična sposobnost je opredeljena zahteva, kjer mora biti objekti visoke gradnje z nosilnimi razponi kovinske konstrukcije 8 ali več metrov v skupni prostornini najmanj 20.000m3. Zanima nas, kako bo naročnik preverjal ustreznost take reference, saj je naveden podatek mogoče razbrati le s podrobnim pregledom projektne dokumentacije. Bojimo se, da bo zaradi nejasnosti takega določila možna zmeda in pritožbe ponudnikov v postopku izbora, zato predlagamo naročniku da opredeli jasna in enostavna merila za reference.
ODGOVOR:
Naročnik meni, da so 5. obvezni pogoj in dokazila za njegovo izpolnjevanje jasno opredeljena in jih ne namerava spreminjati.
