VODOVOD IN KANALIZACIJA AVČE.

Prva stran » Objave » ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu - Gradnje (arhiv) » VODOVOD IN KANALIZACIJA AVČE.

eObjava - 22.02.2013 - Ob. 1989

VODOVOD IN KANALIZACIJA AVČE.

ODDELEK I: NAROČNIK
I.1)	IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE
	OBČINA KANAL OB SOČI, Trg svobode 23, Kontakt: Vesna Paljk, V roke: Jurij Murovec, SI-5213 Kanal. Tel. +386 14219040. Telefaks +386 14219045. E-pošta info@altus.si.
	Dodatne informacije dobite pri
	Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
	Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri
	Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
	Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov
	Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)	VRSTA NAROČNIKA
	Regionalni ali lokalni organ.
I.3)	GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTI
	Javna uprava
I.4)	ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV
	Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
II.1)	OPIS

II.1.1)	Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
	VODOVOD IN KANALIZACIJA AVČE.
II.1.2)	Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
	Gradnje. Izvedba. Glavna lokacija ali mesto gradnje: Avče. Šifra NUTS: SI023.
II.1.3)	Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
	Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)	Informacije o okvirnem sporazumu

	Trajanje okvirnega sporazuma:

	Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazuma

II.1.5)	Kratek opis naročila ali nabave:
	Predmet javnega naročila VODOVOD IN KANALIZACIJA AVČE je izgradnja kanalizacije za odpadno vodo v dolžini 337 m, meteorne kanalizacije v dolžini 296 m, vodovoda v dolžini 521 m in biološke čistilne naprave Avče zmogljivosti 350 PE.
II.1.6)	Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
	45232150 (Dela, povezana s cevovodi za distribucijo vode) 45232400 (Gradbena dela na kanalizaciji) 45252100 (Gradbena dela na komunalni čistilni napravi) 45252130 (Oprema za komunalno čistilno napravo)
II.1.7)	Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
	Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)	Sklopi
	Naročilo je razdeljeno na sklope: Da. Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)	Informacije o variantah
	Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)	KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILA

II.2.1)	Celotna količina ali obseg
	Predmet javnega naročila VODOVOD IN KANALIZACIJA AVČE je izgradnja kanalizacije za odpadno vodo v dolžini 337 m, meteorne kanalizacije v dolžini 296 m, vodovoda v dolžini 521 m in biološke čistilne naprave Avče zmogljivosti 350 PE. Ostalo v razpisni dokumentaciji. Ocenjena vrednost brez DDV: 535917,64 EUR
II.2.2)	Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe

II.2.3)	Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila

II.3)	TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK

PRILOGA B INFORMACIJE O SKLOPIH
	ŠT. SKLOPA 1
	NAZIV SKLOPA 1. sklop: Vodovod in kanalizacija Avče.
1)	KRATEK OPIS
	Izgradnja kanalizacije za odpadno vodo v dolžini 337 m, meteorne kanalizacije v dolžini 296 m in vodovoda v dolžini 521 m. Ostalo v razpisni dokumentaciji.
2)	ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV)
	45232150 (Dela, povezana s cevovodi za distribucijo vode) 45232400 (Gradbena dela na kanalizaciji)
3)	KOLIČINA ALI OBSEG
	V razpisni dokumentaciji. Ocenjeni stroški brez DDV: 313611,27 EUR
4)	NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA

5)	DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH

PRILOGA B INFORMACIJE O SKLOPIH
	ŠT. SKLOPA 2
	NAZIV SKLOPA 2. sklop: Čistilna naprava Avče.
1)	KRATEK OPIS
	Gradnja biološke čistilne naprave Avče zmogljivosti 350 PE. Ostalo v razpisni dokumentaciji.
2)	ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV)
	45252100 (Gradbena dela na komunalni čistilni napravi) 45252130 (Oprema za komunalno čistilno napravo)
3)	KOLIČINA ALI OBSEG
	V razpisni dokumentaciji. Ocenjeni stroški brez DDV: 222306,73 EUR
4)	NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA

5)	DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
III.1)	POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILO

III.1.1)	Finančna zavarovanja
	Zavarovanje za resnost ponudbe - menica z menično izjavo v višini 30.000,00 EUR. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznostih - nepreklicna, brezpogojna, na prvi poziv plačljiva garancija izdana s strani prvovrstne banke ali druge ugledne finančne institucije (zavarovalnice) v višini 10% skupne pogodbene vrednosti z DDV. Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku - nepreklicna, brezpogojna, na prvi poziv plačljiva garancija izdana s strani prvovrstne banke ali druge ugledne finančne instutucije (zavarovalnice) v višini 10% skupne pogodbene vrednosti z DDV.
III.1.2)	Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo
	Rok plačila 30. dan od uradnega datuma prejema mesečnega računa s priloženo situacijo in končnega računa s priloženo končno situacijo, vse predhodno potrjeno s strani nadzornega organa pri gradnji.
III.1.3)	Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
	Pravni akt o skupni izvedbi naročila.
III.1.4)	Drugi posebni pogoji
	Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)	POGOJI ZA UDELEŽBO

III.2.1)	Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
	Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: POGOJ 1: Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) kot pravna oseba in njegovi zakoniti zastopniki, kolikor gre za pravno osebo, niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: KZ-1): - sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1) - goljufija (211. člen KZ-1) - protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1) - povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1) - oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1) - poslovna goljufija (228. člen KZ-1) - goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1) - preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1) - preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1) - preslepitev kupcev (232. člen KZ-1) - neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1) - neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1) - ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1) - izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1) - zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1) - zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1) - zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1) - zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1) - nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1) - nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1) - ponarejanje denarja (243. člen KZ-1) - ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic in vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1) - pranje denarja (245. člen KZ-1) - zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1) - uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1) - izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1) - davčna zatajitev (249. člen KZ-1) - tihotapstvo (250. člen KZ-1) - izdaja tujih podatkov (260. člen KZ-1) - jemanje podkupnine (261. člen KZ-1) - dajanje podkupnine (262. člen KZ-1) - sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1) - dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1) - hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). DOKAZILO: Ponudnik (tudi za podizvajalce / soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. POGOJ 2: Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV. DOKAZILO: Ponudnik (tudi za podizvajalce / soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. POGOJ 3: Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) na dan, ko odda ponudbo nima neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več, v skladu s predpisi Republike Slovenije. DOKAZILO: Ponudnik (tudi za podizvajalce / soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. POGOJ 4: Ponudnik izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. V primeru, da ima ponudnik podizvajalce morajo podizvajalci izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, ki se nanašajo na dela, ki ga bodo izvajali kot podizvajalci. V primeru skupne ponudbe mora vsak partner v skupini izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, ki se nanašajo na dela, ki ga bo izvajal kot partner v skupini. DOKAZILO: Ponudnik (tudi za podizvajalce / soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. POGOJ 5: Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) ni v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. DOKAZILO: Ponudnik (tudi za podizvajalce / soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. POGOJ 6: Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. DOKAZILO: Ponudnik (tudi za podizvajalce / soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. POGOJ 7: Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) ni v postopku prisilnega prenehanja, zoper njega ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in ni opustil poslovno dejavnost ali ni v kateremkoli drugem podobnem položaju. DOKAZILO: Ponudnik (tudi za podizvajalce / soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. POGOJ 8: Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem. DOKAZILO: Ponudnik (tudi za podizvajalce / soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. POGOJ 9: Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) ni storil velike strokovne napake iz področja predmeta javnega naročila in ni hujše kršil poklicnih pravil, ki bi mu jih naročnik lahko dokazal s sredstvi, katere lahko utemelji. DOKAZILO: Ponudnik (tudi za podizvajalce / soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. POGOJ 10: Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, ni namerno podal zavajajočih razlag ali informacij ni zagotovil. DOKAZILO: Ponudnik (tudi za podizvajalce / soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti.
III.2.2)	Poslovna in finančna sposobnost
	Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: POGOJ 11: Ponudnik mora imeti v vsakem od let – letu 2012 in v letu 2011 - več kot 800.000,00 EUR letnih prihodkov iz poslovanja. Če ponudnik sam ne izpolnjuje navedenega pogoja, lahko pogoj izpolni skupaj z ostalimi ponudniki v skupini v primeru skupne ponudbe. V primeru, da ponudnik ne posluje v celotnem obdobju poslovnih let 2012, 2011, predloži podatke za čas od začetka poslovanja do konca leta 2012. DOKAZILO: - Izkaz poslovnega izida za poslovna leto 2012 in za leto 2011; izkaz poslovnega izida se ponudbi priloži v originalu ali kopiji. - Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 8 – Izjava o višini letnih prihodkov. Dokazila se priložijo tudi za vsakega od partnerjev (ponudnikov) v primeru skupne ponudbe. POGOJ 12: Noben od ponudnikovih (tudi soponudnikovih / podizvajalčevih) odprtih transakcijskih računov v zadnjih šestih mesecih, šteto od datuma izdaje dokazila, ni bil blokiran iz razloga neporavnanih obveznosti iz davčnega naslova, zakonskega naslova ali naslova sodnih izvršb za več kot pet dni. Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe. DOKAZILO: Potrdilo poslovne banke ali bank (lahko tudi BON 2), ki ne sme biti starejši od datuma objave javnega naročila na Portalu javnih naročil. Potrdilo poslovne banke ali bank (ali BON 2) se priloži v originalu ali kopiji. V primeru, da ponudnik ponudbi priloži potrdila poslovnih bank, mora ponudbi priložiti potrdila za vsak odprt transakcijski račun. V primeru skupne ponudbe se dokazilo priloži ponudbi za vsakega od partnerjev v skupini, v primeru ponudbe s podizvajalci se dokazilo priloži ponudbi za vsakega od podizvajalcev. POGOJ 13: Ponudnik (tudi soponudnik) mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. Naročnik si pridržuje pravico, da pred sprejemom odločitve iz 79. člena ZJN-2 od najugodnejšega ponudnika zahteva dokazila o izpolnjevanju navedenega pogoja. DOKAZILO: Ponudnik (tudi za soponudnika) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 7 – Izjava o plačanih zapadlih obveznostih do podizvajalcev.
III.2.3)	Tehnična sposobnost
	Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Splošno k kadrovski sposobnosti: Osebe, ki jih ponudnik imenuje za odgovornega vodjo del in vodje posameznih del ter projektanta morajo izpolnjevati pogoje v skladu Zakonom o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in vse spremembe in dopolnitve). Naročnik bo preverjal izpolnjevanje kadrovskih zahtev v skladu z Zakonom o graditvi objektov v fazi preverjanja ponudb, pred izdajo obvestila o oddaji javnega naročila. Ista oseba lahko nastopa hkrati kot odgovorni vodja del in odgovorni vodja posameznih del, v kolikor izpolnjuje pogoje iz razpisne dokumentacije. POGOJ 14: Tehnično in kadrovsko sposobnost ponudnik dokazuje s predložitvijo izpolnjenih, datiranih, podpisanih in žigosanih obrazcev, ki so sestavni del te razpisne dokumentacije. DOKAZILO: - Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 9 – Tehnične zmogljivosti za izvedbo naročila - Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 10 – Podatki o tehničnem osebju. POGOJ 15: Odgovorni vodja del mora izpolnjevati pogoje po Zakonu o graditvi objektov za odgovornega vodjo del, imeti mora vsaj 5 let delovnih izkušenj, ki je redno zaposlen pri ponudniku ali z njim sodeluje na podlagi sklenjene pogodbe. Reference za odgovornega vodjo del za 1. sklop: Vodovod in kanalizacija Avče Odgovorni vodja del mora imeti vsaj dve referenci iz zadnjih petih let, šteto od roka za oddajo ponudb, ki se nanašata na odgovornega vodjo del pri gradnji vodovodnih / kanalizacijskih sistemov, pri katerih je pri vsakem od referenčnih del skupna dolžina zgrajenih objektov znašala vsaj 400 m cevovodov: vodovod DN 100 ali več / kanalizacija DN 150 ali več. Reference za odgovornega vodjo del ponudnik dokazuje z izpolnjenim Obrazcem št. 10 – Podatki o tehničnem osebju, v katerega ponudnik vpiše vsaj dve referenčni deli za predlaganega odgovornega vodjo del, ki ustrezata pogoju. Reference za odgovornega vodjo del za 2. sklop: Čistilna naprava Avče Odgovorni vodja del mora imeti vsaj dve referenci iz zadnjih petih let, šteto od roka za oddajo ponudb, ki se nanašata na odgovornega vodjo del pri gradnji čistilnih naprav s tehnologijo MBBR kapacitete od 200 do 400 PE. Za čistilno napravo MBBR se šteje samo čistilna naprava, ki ima biološki reaktor MBBR izveden na principu mobilnih nosilcev s pritrjeno biomaso (brez suspendirane biomase) v dveh (aeracija – nitrifikacija) ali treh stopnjah (denitrifikacija – aeracija – nitrifikacija). Reference za odgovornega vodjo del ponudnik dokazuje z izpolnjenim Obrazcem št. 10 – Podatki o tehničnem osebju, v katerega ponudnik vpiše vsaj dve referenčni deli za predlaganega odgovornega vodjo del, ki ustrezata pogoju. DOKAZILO: - Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 10 – Podatki o tehničnem osebju - Kot dokazilo o redni zaposlitvi ponudnik priloži ponudbi obrazec M-1 ali drugo ustrezno dokazilo; obrazec se priloži v kopiji. V primeru, da odgovorni vodja del pri ponudniku ni redno zaposlen, ponudnik ponudbi priloži pogodbo z odgovornim vodjem del iz katere bo izhajalo, da bo le-ta sodeloval pri izvedbi predmetnega javnega naročila v celotnem času izvajanja. Pogodba se priloži v originalu ali kopiji. POGOJ 16 – POGOJ VELJA SAMO ZA 2. SKLOP: ČISTILNA NAPRAVA AVČE: Ponudnik mora v Obrazcu št. 10 - Podatki o tehničnem osebju navesti: - projektanta (pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik) ki bo v času izvajanja naročila izdelal vso potrebno dokumentacijo. V kolikor ponudnik sam z lastnimi delavci ne more zagotoviti projektne skupine, mora projektanta (poleg tega, da ga navede v Obrazcu št. 10) navesti kot podizvajalca in zanj priložiti dokumente v skladu s točko 5. teh navodil v delu, ki se nanaša na podizvajalce ali mora biti projektant soponudnik in mora zanj priložiti dokumente v skladu s točko 5. teh navodil v delu, ki se nanaša na skupno ponudbo. Projektant (pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik) mora imeti izkušnje na področju izdelave vsaj dveh dokumentacij na ravni PZI za primerljive čistilne naprave razpisani (čistilne naprave s tehnologijo MBBR), s kapaciteto od 200 do 400 PE iz zadnjih petih letih, šteto od roka za oddajo ponudb, kjer je objekt že zgrajen. Za čistilno napravo MBBR se šteje samo čistilna naprava, ki ima biološki reaktor MBBR izveden na principu mobilnih nosilcev s pritrjeno biomaso (brez suspendirane biomase) v dveh (aeracija – nitrifikacija) ali treh stopnjah (denitrifikacija – aeracija – nitrifikacija). Reference za projektanta ponudnik dokazuje z izpolnjenim Obrazcem št. 10 – Podatki o tehničnem osebju, v katerega ponudnik vpiše vsaj dve referenčni deli, ki ustrezata pogoju. DOKAZILO: Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 10 – Podatki o tehničnem osebju POGOJ 17 – POGOJ VELJA SAMO ZA 2. SKLOP: ČISTILNA NAPRAVA AVČE: Ponujena oprema in materiali morajo biti opremljeni s potrebnimi CE certifikati originalnega dobavitelja. Ponudnik mora za ponujeno opremo ponudbi priložiti izjavo (ali certifikate) o skladnosti z zahtevanimi materiali iz razpisne dokumentacije – tehničnega dela razpisne dokumentacije. DOKAZILO: Izjava (ali certifikati) o skladnosti za ponujene materiale. POGOJ 18 – POGOJ VELJA SAMO ZA 2. SKLOP: ČISTILNA NAPRAVA: Ponudnik mora predložiti ponudbi: - seznam s tehničinim opisom opreme, opisa tehnologije in tehnoloških sklopov za čistilno napravo, ki jo ponuja, z navedbo proizvajalca le-te. DOKAZILO: Seznam s tehničnim opisom opreme, opisa tehnologije in tehnoloških sklopov za čistilno napravo, ki jo ponuja z navedbo proizvajalca le-te in priloge. Reference POJASNILO: Za naročnika referenčnega dela pri gradnjah se šteje naročnik – investitor referenčnega dela - s katerim je imel ponudnik sklenjeno gradbeno pogodbo za referenčno delo. POGOJ 19 – POGOJ VELJA SAMO ZA 1. SKLOP: VODOVOD IN KANALIZACIJA AVČE: Za priznanje sposobnosti mora ponudnik imeti reference, ki se nanašajo na nizke gradnje – gradnja vodovodnih / kanalizacijskih sistemov. Ponudnik je moral v zadnjih petih letih, šteto od roka za oddajo ponudb izvesti vsaj dve zaključeni gradnji vodovodnih sistemov in/ali kanalizacijskih sistemov, ki sta vključevali gradbena in montažna dela, pri katerih je pri vsakem od referenčnih del skupna dolžina zgrajenih objektov znašala vsaj 400 m cevovodov: vodovod DN 100 ali več in/ali kanalizacija DN 150 ali več, in je bila za vsako od referenčnih del sklenjena gradbena pogodba z investitorjem referenčnega dela (npr. občina, komunalno podjetje). Naročnik bo upošteval samo pozitivna referenčna potrdila, ki bodo v ponudbi predložena na predpisanem Obrazcu št. 12 – Referenčno potrdilo za 1. sklop, ki bodo v celoti izpolnjena, vključno s kratkim opisom izvedenih del in mnenjem investitorja referenčnega dela o izvedbi naročila. Referenčno potrdilo mora biti izpolnjeno in datirano, žigosano in podpisano s strani investitorja referenčnega dela. Ponudbo ponudnika, ki ponudbi ne bo priložil vsaj dveh zahtevanih referenčnih potrdil, ki bosta ustrezali pogoju, bo naročnik izločil. DOKAZILO: - Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 11 – Seznam izvršenih gradenj, v katerega mora ponudnik vpisati vsaj dve referenčni deli, ki ustrezata pogoju 19. - Vsaj 2 (dva) izpolnjena, datirana, žigosana in podpisana s strani investitorja referenčnega dela Obrazca št. 12 - Referenčno potrdilo za 1. sklop, iz katerih bosta jasno razvidni referenčni deli, ki ustrezata pogoju 19. Pojasnilo: V primeru, da predloži ponudbo skupina ponudnikov (skupna ponudba) zgoraj navedene zahteve v zvezi z referencami in referenčnimi pogoji izpolnijo partnerji v skupini skupaj, kar pomeni, da bo naročnik upošteval tako ustrezna referenčna potrdila ponudnika, kot tudi ustrezna referenčna potrdila partnerjev v skupini. Reference podizvajalca, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi bo naročnik upošteval izključno in samo pod pogojem, da bo posamezna referenca v celoti ustrezala pogojem v zvezi z referencami, ki jih je naročnik določil pod POGOJEM 19. POGOJ 20 – POGOJ VELJA SAMO ZA 2. SKLOP: ČISTILNA NAPRAVA AVČE: Za priznanje sposobnosti mora imeti ponudnik naslednje reference: - vsaj 2 (dve) referenci za ponudnika, iz zadnjih petih let, šteto od roka za oddajo ponudb, ki se nanašata na zaključene gradnje čistilnih naprav s tehnologijo MBBR kapacitete 200 do 400 PE, od katerih mora biti vsaj ena čistilna naprava s stopnjo denitrifikacijo, in je imel ponudnik za vsako od referenčnih del sklenjeno gradbeno pogodbo z investitorjem referenčnega dela. Za čistilno napravo MBBR se bodo štele samo čistilne naprave, ki imajo biološki reaktor MBBR izveden na principu mobilnih nosilcev s pritrjeno biomaso (brez suspendirane biomase) v dveh (aeracija – nitrifikacija) ali treh stopnjah (denitrifikacija – aeracija – nitrifikacija). Naročnik bo upošteval samo pozitivna referenčna potrdila, ki bodo ponudbi priložena na predpisanem Obrazcu št. 13 – Referenčno potrdilo za 2. sklop, ki bodo v celoti izpolnjena, vključno s kratkim opisom izvedenih del in mnenjem investitorja referenčnega dela o izvedbi naročila. Referenčno potrdilo mora biti izpolnjeno in datirano, žigosano in podpisano s strani investitorja referenčnega dela. Ponudbo ponudnika, ki ponudbi ne bo priložil vsaj dveh zahtevanih referenčnih potrdil, ki bosta ustrezali Pogoju 20, bo naročnik izločil. DOKAZILO: - Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 11 – Seznam izvršenih gradenj, v katerega mora ponudnik vpisati vsaj dve referenčni deli, ki ustrezata pogoju 20. - Vsaj 2 (dva) izpolnjena, datirana, žigosana in podpisana s strani investitorja referenčnega dela Obrazca št. 13 - Referenčno potrdilo za 2. sklop, iz katerih bosta jasno razvidni referenčni deli, ki ustrezata pogoju 20. POJASNILO: V primeru, da predloži ponudbo skupina ponudnikov (skupna ponudba) vse zgoraj navedene zahteve v zvezi z referencami in referenčnimi pogoji izpolnijo skupaj, kar pomeni, da bo naročnik upošteval tako ustrezna referenčna potrdila ponudnika, kot tudi ustrezna referenčna potrdila partnerjev v skupini. Reference podizvajalca, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi bo naročnik upošteval izključno in samo pod pogojem, da bo posamezna referenca v celoti ustrezala pogojem v zvezi z referencami, ki jih je naročnik določil pod POGOJEM 20.
III.2.4)	Informacije o pridržanih naročilih

III.3)	SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEV

III.3.1)	Informacije o določeni stroki

III.3.2)	Osebje, odgovorno za izvedbo storitve

ODDELEK IV: POSTOPEK
IV.1)	VRSTA POSTOPKA

IV.1.1)	Vrsta postopka
	Odprti postopek.
IV.1.2)	Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju

IV.1.3)	Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom

IV.2)	MERILA ZA IZBIRO PONUDBE

IV.2.1)	Merila za izbiro ponudbe
	Najnižja cena.
IV.2.2)	Informacije o elektronski dražbi
	Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)	UPRAVNE INFORMACIJE

IV.3.1)	Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik
	430-0001/2013
IV.3.2)	Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom

IV.3.3)	Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov
	Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje: Datum: 2. 4. 2013 Čas: 9:00 Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)	Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
	Datum: 3. 4. 2013 Čas: 10:00
IV.3.5)	Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom

IV.3.6)	Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
	Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)	Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
	Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, določenega za sprejemanje ponudb)
IV.3.8)	Način odpiranja ponudb
	Datum: 3. 4. 2013 Čas: 14:00 Kraj: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal. Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb: Naročnik, ponudniki, ostali.
ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
VI.1)	INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA

VI.2)	INFORMACIJE O SREDSTVIH EU
	Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da. Sklic na projekte in/ali programe: Projekt Vodovod in kanalizacija Avče se izvaja v okviru projekta »Čezmejno sodelovanje za zmanjšanje onesnaževanja okolja, varstvo in koordinirano upravljanje povodja Soče – Isonzo preko zbiranja in čiščenja komunalnih odpadnih voda – Občina Kanal ob Soči« z akronimom ISO-GIA, ki je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija–Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
VI.3)	DODATNE INFORMACIJE
	Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/2/1824-75845405104224/RD_Obcina_Kana l_Vodovod_in_kanalizacija_Avce.zip
	Rok za prejem ponudnikovih vprašanj:
	Datum: 24. 3. 2013 Čas: 9:00
VI.4)	PRITOŽBENI POSTOPKI

VI.4.1)	Organ, pristojen za pritožbene postopke
	OBČINA KANAL OB SOČI, Trg svobode 23, SI-5213 Kanal. Tel. +386 53981200. Telefaks +386 53981223. E-pošta obcina.kanal@obcina-kanal.si. Internetni naslovi: http://www.obcina-kanal.si
	Organ, pristojen za postopek mediacije

VI.4.2)	Vložitev pritožb
	Rok za vložitev pritožb: Skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.
VI.4.3)	Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb
	OBČINA KANAL OB SOČI, Trg svobode 23, SI-5213 Kanal. Tel. +386 53981200. Telefaks +386 53981223. E-pošta obcina-kanal@obcina-kanal.si. Internetni naslovi: http://www.obcina-kanal.si
VI.5)	DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA:
	21. 2. 2013