Gradbeni nadzor za projekt Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. Sklop: »Gradnja kanalizacijskega omrežja v občini Šenčur«.

Prva stran » Objave » ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu - Storitve (arhiv) » Gradbeni nadzor za projekt Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. Sklop: »Gradnja kanalizacijskega omrežja v občini Šenčur«.

eObjava - 01.03.2013 - Ob. 2453

Gradbeni nadzor za projekt Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. Sklop: »Gradnja kanalizacijskega omrežja v občini Šenčur«.

ODDELEK I: NAROČNIK
I.1)	Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
	OBČINA ŠENČUR, Kranjska cesta 11, Kontakt: obcina.puhar@sencur.si, V roke: Aleš Puhar, SI-4208 Šenčur. Tel. +386 42519105. Telefaks +386 42519111. E-pošta obcina.puhar@sencur.si. Internetni naslovi: http://www.sencur.si/
I.2)	Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
	Regionalni ali lokalni organ.
	Javna uprava
	Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
II.1)	Opis

II.1.1)	Naslov naročila, ki ga je določil naročnik:
	Gradbeni nadzor za projekt Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. Sklop: »Gradnja kanalizacijskega omrežja v občini Šenčur«
II.1.2)	Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
	Storitve. Kategorija storitve: št. 11. Glavni kraj izvedbe: Občina Šenčur Šifra NUTS: SI022.
II.1.3)	Kratek opis naročila ali nabave:
	Gradbeni nadzor za projekt Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. Sklop: »Gradnja kanalizacijskega omrežja v občini Šenčur« Predmet javnega naročila so Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta gradnje kanalizacijskega omrežja. Izbrani nadzornik bo v okviru prevzetih del opravljal strokovni in finančni nadzor skladno z določili FIDIC (pregled projektne dokumentacije, nadzor izvajanja del po projektni dokumentaciji, nadzor kvalitete izvedenih del, priprava poročil naročniku o izvajanju del na objektu, obračun izvedenih pogodbenih del, predaja objekta naročniku, svetovanje naročniku in koordinacija aktivnosti - vse skladno z določili FIDIC), naloge v skladu z Zakonom o graditvi objektov ter druge naloge, kot je opredeljeno v pogodbi in specifikaciji javnega naročila.
II.1.4)	Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
	71520000 (Storitve gradbenega nadzora) 71700000 (Storitve spremljanja in nadzora) 71310000 (Storitve tehničnega in gradbenega svetovanja)
II.1.5)	Razdelitev na sklope:
	Ne.
II.1.6)	Variante so dopustne:
	ne.
II.2)	Trajanje naročila ali rok za zaključek:
	Trajanje v dnevih: 445 (od oddaje naročila)
II.3)	Objava je hkrati razpisna dokumentacija:
	Ne. Internetni naslov dokumentacije: http://www.sencur.si/
ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
III.1)	Pogoji, ki se nanašajo na naročilo

III.1.1)	Obvezni depoziti in jamstva
	Finančna zavarovanja za resnost ponudbe in za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti niso zahtevana.
III.1.2)	Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo:
	Plačilo se izvede 30. dan od prejema pravilno izstavljenega računa s prilogami (poročilom o izvedenih delih za zaračunano obdobje).
III.1.3)	Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
	V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji mora predložiti pogodbo o izvedbi predmeta javnega naročila (partnerska pogodba), v kateri se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih, ter delež in vrsto storitev, ki jih opravlja posamezen partner. Pogodba mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.
III.1.4)	Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila
	Ne.
III.2)	Pogoji za sodelovanje

III.2.1)	Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
	Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: 1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev) DOKAZILO: 1. Ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki za izpolnjevanje pogoja predložijo potrdilo iz kazenske evidence, ki na dan roka za oddajo ponudb ni starejše od štirih (4) mesecev. V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti izpolnjen in podpisan obrazec P-10 »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence« za ponudnika in za vsakega zakonitega zastopnika. 2. Ponudnik na dan roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2 oz. 81.a člena ZJNVETPS oz. 73. člena ZJNPOV. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev) DOKAZILO: 2. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom izjave v obrazcu P-2 »Prijava«. 3. Ponudnik zagotavlja, da na dan roka za oddajo ponudb, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima 50 EUR ali več zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev; v primeru da ponudnik nastopa s podizvajalci morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci). DOKAZILO: 3. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 »Prijava«, podizvajalci pa s podpisom obrazca P-6 »Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredna plačila«. 4. Naročnik bo izločil ponudnika, če: a) je v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; b) je v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; c) je v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju; d) je bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem; e) mu lahko naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi dokaže veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil; f) je pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev;) DOKAZILO: 4. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 »Prijava«.
III.2.2)	Poslovna in finančna sposobnost
	Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: 5. Ponudnik je na datum oddaje ponudbe registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev za del posla, ki ga prevzema) DOKAZILO: 5. Posebne listine v tej točki ni potrebno priložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca P-2 »Prijava« podal lastno izjavo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. 6. Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev) DOKAZILO: 6. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 »Prijava«. 7. Ponudnik v zadnjih 6 mesecih od izdaje dokazila ni imel blokiranih poslovnih računov. (v primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev) DOKAZILO: 7. Razvidno iz BON obrazca (AJPES), iz katerega je razviden naveden podatek. Ponudnik lahko namesto BON obrazca predloži potrdilo vsake izmed bank, pri kateri ima ponudnik odprt TRR, iz katere je razvidno izpolnjevanje tega pogoja. Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni od roka za oddajo ponudb.
III.2.3)	Tehnična sposobnost
	Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: 8. Ponudnik je v zadnjih petih letih od objave razpisa uspešno izvedel vsaj en podoben projekt. Za uspešno izveden podoben projekt šteje uspešno zaključen gradbeni nadzor pri izgradnji fekalne kanalizacije v skupni dolžini vsaj 2 km – po eni pogodbi), s pridobljenim uporabnim dovoljenjem. Seštevanje referenčnih del v okviru večih pogodb ne šteje za ustrezno po tem pogoju. (v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolni katerikoli partner). DOKAZILO: 8. Razvidno iz s strani naročnika potrjene reference - obrazca P-2 »Prijava«, točka 1.3. Referenca je lahko potrjena tudi na lastnem obrazcu, če so iz nje razvidni podatki, zahtevani v pogoju. 9. Ponudnik razpolaga z odgovornim nadzornikom vseh del, ki ima izkušnje na razpisanem področju, kar pomeni, da je opravljal funkcijo odgovornega nadzornika vseh del pri vsaj enem projektu, ki ustreza pogoju 7.1.8. Odgovorni nadzornik mora imeti opravljen ustrezen strokovni izpit za izvedbo razpisanega posla in biti vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev Inženirske zbornice Slovenije. V kolikor v času oddaje ponudbe odgovorni nadzornik vseh del ni član Inženirske zbornice Slovenije, mora izbrani ponudnik pred podpisom pogodbe predložiti dokazilo o članstvu IZS (če ponudnik ne bo predložil dokazila v ponudbi se šteje, da je ponudnik s podpisom ponudbe podal izjavo, da bo pred podpisom pogodbe predložil zahtevano dokazilo). (v primeru skupne ponudbe morajo pogoj izpolniti partnerji skupno). DOKAZILO: 9. Razvidno iz obrazca P-2 »Prijava«, točka 1.4. Referenca je razvidna iz s strani naročnika potrjene reference - obrazca P-2 »Prijava«, točka 1.3. Referenca je lahko potrjena tudi na lastnem obrazcu, če so iz nje razvidni podatki, zahtevani v pogoju.
III.2.4)	Pridržana naročila
	ne.
III.3.1)	Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:
	ne.
ODDELEK IV: MERILA
IV.1)	Merila za oddajo

IV.1.1)	Merila za oddajo
	Najnižja cena.
IV.1.2)	Uporabljena bo elektronska dražba:
	Ne.
IV.1.3)	Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem:
	ne.
IV.1.4)	Naročnik bo sklenil okvirni sporazum:
	ne.
IV.1.5)	Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi
	da.
IV.1.6)	a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah:
	ne
IV.1.7)	Naročnik bo v postopek vključil pogajanja:
	ne.
IV.2)	Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje:
	Datum: 28. 3. 2013 Čas: 10:00
IV.3.1)	Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
	SL
IV.3.2)	Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
	Trajanje v dnevih: 90 (od datuma, določenega za sprejemanje ponudb)
IV.3.3)	Pogoji odpiranja ponudb:
	Datum: 28. 3. 2013 Čas: 10:30 Kraj: Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, sejna soba, 2. nadstropje.
ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
V.1)	Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti
	Da. Če se, navedite sklic na projekt(-e) in/ali program(-e): Javno naročilo bo oddano le v primeru, če bo naročnik pred odločitvijo prejel ustrezno odločbo o sofinanciranju s strani EU. V tem primeru bo operacijo delno financirala Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda, prednostne usmeritve: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod. V primeru, če naročnik ne bo prejel pozitivne odločbe o sofinanciranju s strani posredniškega telesa, ne bo oddal predmetnega javnega naročila.
V.2)	Dodatne informacije

	ROK ZA PREJEM PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ:
	Datum: 20. 3. 2013 Čas: 10:00
	DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA:
	1. 3. 2013