Storitve gradbenega nadzora v Mestni občini Kranj za projekt »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja

Prva stran » Objave » ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu - Storitve (arhiv) » Storitve gradbenega nadzora v Mestni občini Kranj za projekt »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. Sklop«.

eObjava - 01.03.2013 - Ob. 2473

Storitve gradbenega nadzora v Mestni občini Kranj za projekt »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. Sklop«.

ODDELEK I: NAROČNIK
I.1)	IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE
	MESTNA OBČINA KRANJ, Slovenski trg 1, Kontakt: Miha Bečan, V roke: Miha Bečan, SI-4000 Kranj. Tel. +386 42373201. Telefaks +386 42373106. E-pošta obcina.kranj@kranj.si. Internetni naslov naročnika (URL): http://www.kranj.si
	Dodatne informacije dobite pri
	Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
	Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri
	Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
	Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov
	Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)	VRSTA NAROČNIKA
	Regionalni ali lokalni organ.
I.3)	GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTI
	Javna uprava
I.4)	ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV
	Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
II.1)	OPIS

II.1.1)	Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
	Storitve gradbenega nadzora v Mestni občini Kranj za projekt »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. Sklop«
II.1.2)	Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
	Storitve. Kategorija storitve: št. 12. Glavni kraj izvedbe: Mestna občina Kranj. Šifra NUTS: SI022.
II.1.3)	Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
	Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)	Informacije o okvirnem sporazumu

	Trajanje okvirnega sporazuma:

	Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazuma

II.1.5)	Kratek opis naročila ali nabave:
	Predmet javnega naročila so Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta gradnje kanalizacijskega omrežja. Izbrani nadzornik bo v okviru prevzetih del opravljal strokovni in finančni nadzor skladno z določili FIDIC (pregled projektne dokumentacije, nadzor izvajanja del po projektni dokumentaciji, nadzor kvalitete izvedenih del, priprava poročil naročniku o izvajanju del na objektu, obračun izvedenih pogodbenih del, predaja objekta naročniku, svetovanje naročniku in koordinacija aktivnosti - vse skladno z določili FIDIC), naloge v skladu z Zakonom o graditvi objektov ter druge naloge, kot je opredeljeno v pogodbi in specifikaciji javnega naročila.
II.1.6)	Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
	71520000 (Storitve gradbenega nadzora) 71700000 (Storitve spremljanja in nadzora) 71310000 (Storitve tehničnega in gradbenega svetovanja)
II.1.7)	Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
	Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)	Sklopi
	Naročilo je razdeljeno na sklope: Da. Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)	Informacije o variantah
	Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)	KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILA

II.2.1)	Celotna količina ali obseg
	Ocenjena vrednost brez DDV: 1826828,14 EUR
II.2.2)	Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe
	Opcije: Ne.
II.2.3)	Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila
	To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)	TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK
	Trajanje v dnevih: 540 (od oddaje naročila)
PRILOGA B INFORMACIJE O SKLOPIH
	ŠT. SKLOPA 1
	NAZIV SKLOPA Gradbeni nadzor nad rekonstrukcijo centralne čistilne naprave v Mestni občini Kranj.
1)	KRATEK OPIS
	Gradbeni nadzor nad rekonstrukcijo centralne čistilne naprave v Mestni občini Kranj.
2)	ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV)
	71520000 (Storitve gradbenega nadzora)
3)	KOLIČINA ALI OBSEG

4)	NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA
	Trajanje v dnevih: 540 (od oddaje javnega naročila)
5)	DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH

PRILOGA B INFORMACIJE O SKLOPIH
	ŠT. SKLOPA 2
	NAZIV SKLOPA Gradbeni nadzor nad gradnjo kanalizacijskega omrežja v Mestni občini Kranj.
1)	KRATEK OPIS
	Gradbeni nadzor nad gradnjo kanalizacijskega omrežja v Mestni občini Kranj.
2)	ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV)
	71520000 (Storitve gradbenega nadzora)
3)	KOLIČINA ALI OBSEG

4)	NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA
	Trajanje v dnevih: 540 (od oddaje javnega naročila)
5)	DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
III.1)	POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILO

III.1.1)	Finančna zavarovanja
	Ponudniki za vsak sklop posebej predloži bančno garancijo za resnost ponudbe (po vzorcu obrazca P-7 iz razpisne dokumentacije): za 1. sklop v vrednosti 50.000,00 € za 2. sklop v vrednosti 40.000,00 € Če ponudnik ponuja oba sklopa, predloži eno garancijo v znesku seštevka zgornjih vrednosti. Veljavnost zavarovanja je 90 dni od dneva roka za oddajo ponudb. Izvajalec bo kot pogoj za veljavnost pogodbe dolžan naročniku v roku 10 dni po podpisu pogodbe predložiti originalno bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (po vzorcu obrazca P-8 iz razpisne dokumentacije) v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo 90 dni po predvidenem izteku veljavnosti pogodbe.
III.1.2)	Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo
	Plačilo se izvede 30. dan od uradnega prejema pravilno izstavljenega računa s prilogami (poročilom o izvedenih delih za zaračunano obdobje).
III.1.3)	Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
	V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji mora predložiti pogodbo o izvedbi predmeta javnega naročila (partnerska pogodba), v kateri se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih, ter delež in vrsto storitev, ki jih opravlja posamezen partner. Pogodba mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.
III.1.4)	Drugi posebni pogoji
	Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)	POGOJI ZA UDELEŽBO

III.2.1)	Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
	Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev) DOKAZILO: 1. Ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki za izpolnjevanje pogoja predložijo potrdilo iz kazenske evidence, ki na dan roka za oddajo ponudb ni starejše od štirih (4) mesecev. V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti izpolnjen in podpisan obrazec P-10 »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence« za ponudnika in za vsakega zakonitega zastopnika. 2. Ponudnik na dan roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2 oz. 81.a člena ZJNVETPS. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev) DOKAZILO: 2. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom izjave v obrazcu P-2 »Prijava«. 3. Ponudnik zagotavlja, da na dan oddaje ponudbe, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima 50 EUR ali več zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev; v primeru da ponudnik nastopa s podizvajalci morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci). DOKAZILO: 3. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 »Prijava«, podizvajalci pa s podpisom obrazca P-6 »Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredna plačila«. 4. Ponudnik zagotavlja, da: - ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; - ni v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za začetek postopka stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; - ni v postopku prisilnega prenehanja; zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče; ni opustil poslovne dejavnosti oz. ni v katerem koli podobnem položaju; - ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem; - ni storil velike strokovne napake ali huje kršil poklicna pravila, ki mu jih lahko naročnik na kakršnikoli upravičeni podlagi dokaže; - pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev). DOKAZILO: 4. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 »Prijava«.
III.2.2)	Poslovna in finančna sposobnost
	Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 5. Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev). DOKAZILO: 5. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 »Prijava.« 6. Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev) DOKAZILO: 6. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 »Prijava«. 7. Ponudnik v zadnjih 6 mesecih od izdaje dokazila ni imel blokiranih poslovnih računov. (v primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev) 7. Razvidno iz ustreznega BON obrazca. Ponudnik lahko namesto BON obrazca predloži potrdilo vsake izmed bank, pri kateri ima ponudnik odprt TRR, iz katere je razvidno izpolnjevanje tega pogoja. Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni od roka za oddajo ponudb. DOKAZILO: 7. Razvidno iz ustreznega BON obrazca. Ponudnik lahko namesto BON obrazca predloži potrdilo vsake izmed bank, pri kateri ima ponudnik odprt TRR, iz katere je razvidno izpolnjevanje tega pogoja. Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni od roka za oddajo ponudb.
III.2.3)	Tehnična sposobnost
	Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 8. Za sklop 1: Ponudnik je v zadnjih petih letih od objave razpisa izvedel vsaj dva podobna projekta, ki sta bila izvedena po pravilih FIDIC pogodb. Za podoben projekt šteje projekt gradbenih del (izgradnja ali obnova oz. rekonstrukcija čistilne naprave reda velikosti najmanj 15.000 – 18.000 PE). Vrednost posameznega projekta mora biti najmanj enaka 5 MIO EUR brez DDV. (v primeru skupne ponudbe morajo pogoj izpolniti partnerji skupno). DOKAZILO: 8. Razvidno iz s strani naročnika potrjene reference - obrazca P-2 »Prijava«, točka 1.3. Referenca je lahko potrjena tudi na lastnem obrazcu, če so iz nje razvidni podatki, zahtevani v pogoju. 9. Za sklop 2: Ponudnik je v zadnjih petih letih od objave razpisa izvedel vsaj dva podobna projekta, ki sta bila izvedena po pravilih FIDIC pogodb. Za podoben projekt šteje projekt gradbenih del (izgradnja kanalizacije ali vodovodnega sistema ali vodovodnega sistema skupaj s kanalizacijo). Vrednost posameznega projekta mora biti najmanj enaka 2 MIO EUR brez DDV. (v primeru skupne ponudbe morajo pogoj izpolniti partnerji skupno). DOKAZILO: 9. Razvidno iz s strani naročnika potrjene reference - obrazca P-2 »Prijava«, točka 1.3. Referenca je lahko potrjena tudi na lastnem obrazcu, če so iz nje razvidni podatki, zahtevani v pogoju. 10. Za sklop 1: Ponudnik razpolaga z odgovornim nadzornikom vseh del, ki ima izkušnje na razpisanem področju, kar pomeni, da je opravljal funkcijo odgovornega nadzornika vseh del pri vsaj dveh projektih, ki ustrezata pogoju 7.1, točka 9. Odgovorni nadzornik mora imeti opravljen strokovni izpit in biti vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev Inženirske zbornice Slovenije. Ponudnik razpolaga z odgovornimi nadzorniki posameznih del (gradbena, strojna in elektro), ki imajo izkušnje na razpisanem področju, kar pomeni, da je vsak od njih opravljal istovrstno funkcijo odgovornega nadzornika posameznih del pri vsaj enem projektu, ki ustrezajo pogoju 7.1, točka 9. Odgovorni nadzornik posameznih del mora imeti opravljen ustrezen strokovni izpit za izvedbo razpisanega posla in biti vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev Inženirske zbornice Slovenije. V kolikor v času oddaje ponudbe odgovorni nadzornik (vseh del ali posameznih del) ni član Inženirske zbornice Slovenije, mora izbrani ponudnik pred podpisom pogodbe predložiti dokazilo o članstvu IZS (če ponudnik ne bo predložil dokazila v ponudbi se šteje, da je ponudnik s podpisom ponudbe podal izjavo, da bo pred podpisom pogodbe predložil zahtevano dokazilo). (v primeru skupne ponudbe morajo pogoj izpolniti partnerji skupno). DOKAZILO: 10. Razvidno iz obrazca P-2 »Prijava«, točka 1.4., za vsakega od kadrov (posamezen prijavljen kader lahko hkrati nastopa le v eni od navedenih funkcij, ter le v enem sklopu, če ponudnik oddaja ponudbo za oba sklopa). Referenca je razvidna iz s strani naročnika potrjene reference - obrazca P-2 »Prijava«, točka 1.3., za vsak posamezen kader. Referenca je lahko potrjena tudi na lastnem obrazcu, če so iz nje razvidni podatki, zahtevani v pogoju. 11. Za sklop 2: Ponudnik razpolaga z odgovornim nadzornikom vseh del, ki ima izkušnje na razpisanem področju, kar pomeni, da je opravljal funkcijo odgovornega nadzornika vseh del pri vsaj dveh projektih, ki ustrezata pogoju 7.1, točka 10. Odgovorni nadzornik mora imeti opravljen strokovni izpit in biti vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev Inženirske zbornice Slovenije. Ponudnik razpolaga z dodatnim nadzornikom vseh del, ki ima izkušnje na razpisanem področju, kar pomeni, da je opravljal funkcijo odgovornega nadzornika vseh del pri vsaj enem projektu, ki ustreza pogoju 7.1, točka 10. Odgovorni nadzornik mora imeti opravljen strokovni izpit in biti vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev Inženirske zbornice Slovenije. Ponudnik razpolaga z odgovornimi nadzorniki posameznih del (gradbena, strojna in elektro), ki imajo izkušnje na razpisanem področju, kar pomeni, da je vsak od njih opravljal istovrstno funkcijo odgovornega nadzornika posameznih del pri vsaj dveh projektih, ki ustrezajo pogoju 7.1, točka 10. Odgovorni nadzornik posameznih del mora imeti opravljen ustrezen strokovni izpit za izvedbo razpisanega posla in biti vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev Inženirske zbornice Slovenije. V kolikor v času oddaje ponudbe odgovorni nadzornik (vseh del ali posameznih del) ni član Inženirske zbornice Slovenije, mora izbrani ponudnik pred podpisom pogodbe predložiti dokazilo o članstvu IZS (če ponudnik ne bo predložil dokazila v ponudbi se šteje, da je ponudnik s podpisom ponudbe podal izjavo, da bo pred podpisom pogodbe predložil zahtevano dokazilo). (v primeru skupne ponudbe morajo pogoj izpolniti partnerji skupno). DOKAZILO: 11. Razvidno iz obrazca P-2 »Prijava«, točka 1.4., za vsakega od kadrov (posamezen prijavljen kader lahko hkrati nastopa le v eni od navedenih funkcij, ter le v enem sklopu, če ponudnik oddaja ponudbo za več sklopov). Referenca je razvidna iz s strani naročnika potrjene reference - obrazca P-2 »Prijava«, točka 1.3., za vsak posamezen kader. Referenca je lahko potrjena tudi na lastnem obrazcu, če so iz nje razvidni podatki, zahtevani v pogoju.
III.2.4)	Informacije o pridržanih naročilih

III.3)	SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEV

III.3.1)	Informacije o določeni stroki
	Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: Ne.
III.3.2)	Osebje, odgovorno za izvedbo storitve
	Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovornega za izvedbo storitve: ne.
ODDELEK IV: POSTOPEK
IV.1)	VRSTA POSTOPKA

IV.1.1)	Vrsta postopka
	Odprti postopek.
IV.1.2)	Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju

IV.1.3)	Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom

IV.2)	MERILA ZA IZBIRO PONUDBE

IV.2.1)	Merila za izbiro ponudbe
	Najnižja cena.
IV.2.2)	Informacije o elektronski dražbi
	Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)	UPRAVNE INFORMACIJE

IV.3.1)	Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik
	430-6/2012
IV.3.2)	Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
	Da. Predhodno informativno obvestilo. Številka obvestila v UL: 2012/S 121-200873 z dne 27. 6. 2012 Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil Da. Številka objave na Portalu javnih naročil: JN6812/2012 z dne 22. 6. 2012
IV.3.3)	Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov
	Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)	Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
	Datum: 11. 4. 2013 Čas: 10:00
IV.3.5)	Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom

IV.3.6)	Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
	Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)	Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
	Trajanje v dnevih: 90 (od datuma, določenega za sprejemanje ponudb)
IV.3.8)	Način odpiranja ponudb
	Datum: 11. 4. 2013 Čas: 10:30 Kraj: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, sejna soba št. 9 v pritličju. Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb: Predstavniki ponudnikov naj s seboj prinesejo veljavna pooblastila za zastopanje na odpiranju.
ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
VI.1)	INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA
	Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)	INFORMACIJE O SREDSTVIH EU
	Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da. Sklic na projekte in/ali programe: Javno naročilo bo oddano le v primeru, če bo naročnik pred odločitvijo prejel ustrezno odločbo o sofinanciranju s strani EU. V tem primeru bo operacijo delno financirala Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda, prednostne usmeritve: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod. V primeru, če naročnik ne bo prejel pozitivne odločbe o sofinanciranju s strani posredniškega telesa, ne bo oddal predmetnega javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da pogodbe z izvajalcem razpisanih del ne podpiše v kolikor ne bo izdana odločba o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada za predmetno operacijo. Ponudnik ne more zahtevati nobenega povračila stroškov, ki jih je imel v zvezi s pripravo in dostavo njegove ponudbe v primeru, če naročnik iz navedenih razlogov naročilo prekine oziroma prekliče.
VI.3)	DODATNE INFORMACIJE
	Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.praetor.si
	Rok za prejem ponudnikovih vprašanj:
	Datum: 1. 4. 2013 Čas: 10:00
VI.4)	PRITOŽBENI POSTOPKI

VI.4.1)	Organ, pristojen za pritožbene postopke
	MESTNA OBČINA KRANJ, Slovenski trg 1, SI-4000 Kranj.
	Organ, pristojen za postopek mediacije

VI.4.2)	Vložitev pritožb

VI.4.3)	Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb
	MESTNA OBČINA KRANJ, Slovenski trg 1, SI-4000 Kranj.
VI.5)	DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA:
	1. 3. 2013