eObjava - 01.03.2013 - Ob. 2475
Izgradnja kanalizacijskega omrežja v aglomeracijah z obremenitvijo večjo od 2.000 PE, in sicer: Kranj (ID: 20594), Bitnje-Žabnica (ID: 20598), Kokrica (ID: 20591).
| ODDELEK I: NAROČNIK | |
| I.1) | IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE |
| MESTNA OBČINA KRANJ, Slovenski trg 1, Kontakt: Miha Bečan, V roke: Miha Bečan, SI-4000 Kranj. Tel. +386 42373201. Telefaks +386 42373106. E-pošta obcina.kranj@kranj.si. Internetni naslov naročnika (URL): http://www.kranj.si | |
| Dodatne informacije dobite pri | |
| Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah. | |
| Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri | |
| Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah. | |
| Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov | |
| Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah. | |
| I.2) | VRSTA NAROČNIKA |
| Regionalni ali lokalni organ. | |
| I.3) | GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTI |
| Javna uprava | |
| I.4) | ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV |
| Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne. | |
ODDELEK II: PREDMET NAROČILA | |
| II.1) | OPIS |
| II.1.1) | Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: |
| Izgradnja kanalizacijskega omrežja v aglomeracijah z obremenitvijo večjo od 2.000 PE, in sicer: Kranj (ID: 20594), Bitnje-Žabnica (ID: 20598), Kokrica (ID: 20591). | |
| II.1.2) | Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe |
| Gradnje. Izvedba. Glavna lokacija ali mesto gradnje: Mestna občina Kranj. Šifra NUTS: SI022. | |
| II.1.3) | Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu |
| Obvestilo se nanaša na javno naročilo. | |
| II.1.4) | Informacije o okvirnem sporazumu |
| Trajanje okvirnega sporazuma: | |
| Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazuma | |
| II.1.5) | Kratek opis naročila ali nabave: |
| Predmet javnega naročila je: - Izgradnja kanalizacijskega omrežja v aglomeracijah z obremenitvijo večjo od 2.000 PE, in sicer: Kranj (ID: 20594), Bitnje-Žabnica (ID: 20598), Kokrica (ID: 20591) | |
| II.1.6) | Enotni besednjak javnih naročil (CPV): |
| 45232400 (Gradbena dela na kanalizaciji) 45232440 (Gradbena dela na kanalizacijskih ceveh) | |
| II.1.7) | Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih |
| Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne. | |
| II.1.8) | Sklopi |
| Naročilo je razdeljeno na sklope: Da. Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov. | |
| II.1.9) | Informacije o variantah |
| Variantne ponudbe so dopustne: ne. | |
| II.2) | KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILA |
| II.2.1) | Celotna količina ali obseg |
| Ocenjena vrednost brez DDV: 17790095,34 EUR | |
| II.2.2) | Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe |
| Opcije: Ne. | |
| II.2.3) | Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila |
| To naročilo je mogoče podaljšati: Ne. | |
| II.3) | TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK |
| Trajanje v dnevih: 540 (od oddaje naročila) | |
PRILOGA B INFORMACIJE O SKLOPIH | |
| ŠT. SKLOPA 1 | |
| NAZIV SKLOPA Bitnje – Šutna - Žabnica | |
| 1) | KRATEK OPIS |
| Predmet naročila je Izgradnja kanalizacijskega omrežja v aglomeracijah z obremenitvijo večjo od 2.000 PE, in sicer Bitnje-Žabnica (ID: 20598). | |
| 2) | ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) |
| 45232400 (Gradbena dela na kanalizaciji) 45232440 (Gradbena dela na kanalizacijskih ceveh) | |
| 3) | KOLIČINA ALI OBSEG |
| Kot izhaja iz razpisne dokumentacije. | |
| 4) | NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA |
| Trajanje v dnevih: 540 (od oddaje javnega naročila) | |
| 5) | DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH |
PRILOGA B INFORMACIJE O SKLOPIH | |
| ŠT. SKLOPA 2 | |
| NAZIV SKLOPA Kokrica | |
| 1) | KRATEK OPIS |
| Izgradnja kanalizacijskega omrežja v aglomeracijah z obremenitvijo večjo od 2.000 PE, in sicer Kokrica (ID: 20591). | |
| 2) | ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) |
| 45232400 (Gradbena dela na kanalizaciji) 45232440 (Gradbena dela na kanalizacijskih ceveh) | |
| 3) | KOLIČINA ALI OBSEG |
| Kot je razvidno iz razpisne dokumentacije. | |
| 4) | NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA |
| Trajanje v dnevih: 540 (od oddaje javnega naročila) | |
| 5) | DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH |
PRILOGA B INFORMACIJE O SKLOPIH | |
| ŠT. SKLOPA 3 | |
| NAZIV SKLOPA Kokrški Log - Kokrški Breg – Huje - Partizanska cesta – Skalica - Zlato polje - sever | |
| 1) | KRATEK OPIS |
| Izgradnja kanalizacijskega omrežja v aglomeracijah z obremenitvijo večjo od 2.000 PE, in sicer: Kranj (ID: 20594). | |
| 2) | ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) |
| 45232400 (Gradbena dela na kanalizaciji) 45232440 (Gradbena dela na kanalizacijskih ceveh) | |
| 3) | KOLIČINA ALI OBSEG |
| Kot izhaja iz razpisne dokumentacije. | |
| 4) | NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA |
| Trajanje v dnevih: 540 (od oddaje javnega naročila) | |
| 5) | DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH |
ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE | |
| III.1) | POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILO |
| III.1.1) | Finančna zavarovanja |
| Ponudniki predložijo originalno bančno garancijo za resnost ponudbe (po vzorcu obrazca P-7: Vzorec_garancije_za resnost_ponudbe_EPGP_758), izdelano po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, z valuto plačila 15 koledarskih dni od prejema zahteve upravičenca. Vrednost bančne garancije je: za SKLOP 1: 600.000,00 EUR, za SKLOP 2: 200.000,00 EUR, za SKLOP 3: 200.000,00 EUR in z veljavnostjo 90 dni od roka za oddajo ponudbe. Najkasneje v 10 dneh po sklenitvi pogodbe je potrebno naročniku izročiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (po vzorcu obrazca P-8: Vzorec_garancije_za_dobro_izvedbo_posla_EPGP_758) v višini 10% pogodbene vrednosti brez DDV, ki je izdana po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, z valuto plačila 15 koledarskih dni od prejema zahteve upravičenca, sicer pogodba ni veljavna. Garancija mora veljati še najmanj 90 dni po izdaji Potrdila o izvedbi. | |
| III.1.2) | Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo |
| Plačilo se izvaja po mesečnih situacijah. Rok plačila je 30. dan, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu s strani inženirja (nadzornika) potrjenega računa oziroma situacije, ki je podlaga za izplačilo. DDV ni obračunan na podlagi obrnjene davčne obveznosti po 76.a členu ZDDV-1. | |
| III.1.3) | Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano |
| V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji mora predložiti pogodbo o izvedbi predmeta javnega naročila (partnerska pogodba), v kateri se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih, ter delež in vrsto storitev, ki jih opravlja posamezen partner. Pogodba mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti. | |
| III.1.4) | Drugi posebni pogoji |
| Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne. | |
| III.2) | POGOJI ZA UDELEŽBO |
| III.2.1) | Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register |
| Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev) Dokazilo: 1. Ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki za izpolnjevanje pogoja predložijo potrdilo iz kazenske evidence, ki na dan roka za oddajo ponudb ni starejše od štirih (4) mesecev. V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti izpolnjen in podpisan obrazec P-10 »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence« za ponudnika in za vsakega zakonitega zastopnika. 2. Ponudnik na dan roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2 oz. 81.a člena ZJNVETPS oz. 73. člena ZJNPOV. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev) Dokazilo: 2. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom izjave v obrazcu P-2 »Prijava«. 3. Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev) Dokazilo: 3. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 »Prijava«. 4. Ponudnik zagotavlja, da na dan oddaje ponudbe, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima 50 EUR ali več zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev; v primeru da ponudnik nastopa s podizvajalci morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci). Dokazilo: 4. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 »Prijava«, podizvajalci pa s podpisom obrazca P-6 »Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredna plačila«. 5. Ponudnik je na datum oddaje ponudbe registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev za del posla, ki ga prevzema) Dokazilo: 5. Posebne listine v tej točki ni potrebno priložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca P-2 »Prijava« podal lastno izjavo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. 6. Naročnik bo izločil ponudnika, če: a) je v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; b) je v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; c) je v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju; d) je bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem; e) mu lahko naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi dokaže veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil; f) je pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev;) Dokazilo: 6. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 »Prijava«. | |
| III.2.2) | Poslovna in finančna sposobnost |
| Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 7. Ponudnik je imel v zadnjih treh poslovnih letih 2009, 2010 in 2011 (če posluje manj kot 3 leta, v obdobju, odkar posluje) povprečni letni prihodek vsaj v višini skupne ponudbene vrednosti javnega naročila brez DDV. (v primeru skupne ponudbe morajo partnerji pogoj izpolnjevati skupno, pri čemer se povprečni letni prihodek v primeru dveh partnerjev izračuna tako, da se seštevek letnih prihodkov obeh partnerjev pomnoži s faktorjem 0,9 in upošteva tako izračunan letni prihodek, pri treh partnerjih s faktorjem 0,8, pri štirih ali več partnerjih pa z 0,7) Dokazilo: 7. Razvidno iz obrazca P-2 »Prijava«, točka 2.2. 8. Ponudnik v zadnjih 6 mesecih od izdaje dokazila ni imel blokiranih poslovnih računov. (v primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev) Dokazilo: 8. Razvidno iz ustreznega BON obrazca. Ponudnik lahko namesto BON obrazca predloži potrdilo vsake izmed bank, pri kateri ima ponudnik odprt TRR, iz katere je razvidno izpolnjevanje tega pogoja. Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni od roka za oddajo ponudb. 9. Ponudnik ima zagotovljena likvidna sredstva v višini 20% ponudbene vrednosti brez DDV, ali možnost najetja kredita v enakem znesku. (v primeru skupne ponudbe morajo pogoj izpolniti partnerji skupno) Dokazilo: 9. Ponudnik predloži dokazilo o zagotovljenosti likvidnostnih sredstev v navedeni višini, oziroma predloži dokazilo (npr. izjavo banke) o možnosti najetja kredita v navedenem znesku. Naročnik bo dokazila v tej točki obravnaval kot poslovno skrivnost ponudnika. | |
| III.2.3) | Tehnična sposobnost |
| Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 10. Reference po sklopih: Za sklopa 1 in 2: Ponudnik je v zadnjih petih letih od objave razpisa uspešno izvedel izgradnjo kanalizacijskih omrežij v skupni dolžini vsaj 20km, od tega mora biti vsaj en kanalizacijski sistem v dolžini najmanj 5km. in: Ponudnik je v zadnjih petih letih od objave razpisa uspešno izvedel izgradnjo vodovodnih omrežij v skupni dolžini vsaj 20km, od tega mora biti vsaj en vodovodni sistem v dolžini najmanj 5km. Za sklop 3: Ponudnik je v zadnjih petih letih od objave razpisa uspešno izvedel izgradnjo kanalizacijskih omrežij v skupni dolžini vsaj 4km, od tega mora biti vsaj en kanalizacijski sistem v dolžini najmanj 1km. in: Ponudnik je v zadnjih petih letih od objave razpisa uspešno izvedel izgradnjo vodovodnih omrežij v skupni dolžini vsaj 4km, od tega mora biti vsaj en vodovodni sistem v dolžini najmanj 1km. (v primeru skupne ponudbe morajo pogoj izpolniti partnerji skupno). Dokazilo: 10. Razvidno iz obrazca P-2 »Prijava«, točka 1.3. Referenca je lahko potrjena tudi na lastnem obrazcu, če so iz nje razvidni podatki, zahtevani v pogoju. 11. Za vsak sklop: ponudnik mora zagotoviti sledeči ključni kader (isti kader je lahko prijavljen za več sklopov): Vodja projekta (odgovorni vodja del) Ponudnik mora imeti sklenjeno redno delovno ali pogodbeno razmerje z osebo, ki bo opravljala funkcijo Vodja projekta, ki mora izpolnjevati sledeče kriterije: - 7 let delovnih izkušenj pri vodenju gradbišč kot vodja projekta - pogoje za Odgovornega vodja del skladno s 77. členom ZGO -1B - članstvo in vpis v imenik pri pristojni poklicni zbornici (IZS) - osebne reference pri vodenju gradbišč kot odgovorni vodja del, ki ustrezajo obsegu referenc pod točko 7.1.10. v sklopu, za katerega je prijavljen kader. V kolikor v času oddaje ponudbe odgovorni vodja del ni član Inženirske zbornice Slovenije, mora izbrani ponudnik pred podpisom pogodbe predložiti dokazilo o članstvu IZS (če ponudnik ne bo predložil dokazila v ponudbi se šteje, da je ponudnik s podpisom ponudbe podal izjavo, da bo pred podpisom pogodbe predložil zahtevano dokazilo). (v primeru skupne ponudbe morajo pogoj izpolniti partnerji skupno). Dokazilo: 11. Razvidno iz obrazca P-2 »Prijava«, točka 1.4. Referenca je razvidna iz s strani naročnika potrjene reference - obrazca P-2 »Prijava«, točka 1.3, za posamezen kader. Referenca je lahko potrjena tudi na lastnem obrazcu, če so iz nje razvidni podatki, zahtevani v pogoju. | |
| III.2.4) | Informacije o pridržanih naročilih |
| III.3) | SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEV |
| III.3.1) | Informacije o določeni stroki |
| III.3.2) | Osebje, odgovorno za izvedbo storitve |
ODDELEK IV: POSTOPEK | |
| IV.1) | VRSTA POSTOPKA |
| IV.1.1) | Vrsta postopka |
| Odprti postopek. | |
| IV.1.2) | Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju |
| IV.1.3) | Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom |
| IV.2) | MERILA ZA IZBIRO PONUDBE |
| IV.2.1) | Merila za izbiro ponudbe |
| Najnižja cena. | |
| IV.2.2) | Informacije o elektronski dražbi |
| Uporabljena bo elektronska dražba: Ne. | |
| IV.3) | UPRAVNE INFORMACIJE |
| IV.3.1) | Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik |
| 430-5/2012 | |
| IV.3.2) | Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom |
| Da. Predhodno informativno obvestilo. Številka obvestila v UL: 2012/S 121-200531 z dne 27. 6. 2012 Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil Da. Številka objave na Portalu javnih naročil: JN6813/2012 z dne 22. 6. 2012 | |
| IV.3.3) | Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov |
| Dokumentacija se plačuje: Ne. | |
| IV.3.4) | Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje |
| Datum: 10. 4. 2013 Čas: 10:00 | |
| IV.3.5) | Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom |
| IV.3.6) | Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje |
| Uradni jeziki EU: SL | |
| IV.3.7) | Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe |
| Trajanje v dnevih: 90 (od datuma, določenega za sprejemanje ponudb) | |
| IV.3.8) | Način odpiranja ponudb |
| Datum: 10. 4. 2013 Čas: 10:30 Kraj: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, sejna soba št. 9 v pritličju. Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb: Predstavniki ponudnikov naj s seboj prinesejo veljavna pooblastila za zastopanje na odpiranju. | |
ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE | |
| VI.1) | INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA |
| Ponovitev naročila: Ne. | |
| VI.2) | INFORMACIJE O SREDSTVIH EU |
| Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da. Sklic na projekte in/ali programe: Javno naročilo bo oddano le v primeru, če bo naročnik pred odločitvijo prejel ustrezno odločbo o sofinanciranju s strani EU. V tem primeru bo operacijo delno financirala Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda, prednostne usmeritve: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod. V primeru, če naročnik ne bo prejel pozitivne odločbe o sofinanciranju s strani posredniškega telesa, ne bo oddal predmetnega javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da pogodbe z izvajalcem razpisanih del ne podpiše v kolikor ne bo izdana odločba o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada za predmetno operacijo. Ponudnik ne more zahtevati nobenega povračila stroškov, ki jih je imel v zvezi s pripravo in dostavo njegove ponudbe v primeru, če naročnik iz navedenih razlogov naročilo prekine oziroma prekliče. | |
| VI.3) | DODATNE INFORMACIJE |
| Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.praetor.si | |
| Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: | |
| Datum: 31. 3. 2013 Čas: 10:00 | |
| VI.4) | PRITOŽBENI POSTOPKI |
| VI.4.1) | Organ, pristojen za pritožbene postopke |
| MESTNA OBČINA KRANJ, Slovenski trg 1, SI-4000 Kranj. Tel. +386 42373201. Telefaks +386 42373106. E-pošta obcina.kranj@kranj.si. Internetni naslovi: http://www.kranj.si | |
| Organ, pristojen za postopek mediacije | |
| VI.4.2) | Vložitev pritožb |
| VI.4.3) | Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb |
| MESTNA OBČINA KRANJ, Slovenski trg 1, SI-4000 Kranj. Tel. +386 42373201. Telefaks +386 42373106. E-pošta obcina.kranj@kranj.si. Internetni naslovi: http://www.kranj.si | |
| VI.5) | DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: |
| 1. 3. 2013 | |
ZJN-3 Predhodno informativno obvestilo
ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu
ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi
ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb - mala naročila
ZJN-3 Obvestilo o natečaju
Javna naročila po ZJNVETPS
