eObjava - 08.03.2013 - Ob. 2675
Gradbeni nadzor in druge inženirske storitve – F5.2, Brdo.
| ODDELEK I: NAROČNIK | |
| I.1) | IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE |
| STANOVANJSKI SKLAD RS, Poljanska cesta 31, Kontakt: jerneja.zorko@stanovanjskisklad-rs.si, V roke: Jerneja Zorko, SI-1000 Ljubljana. Tel. +386 14710525. Telefaks +386 14710503. E-pošta jerneja.zorko@stanovanjskisklad-rs.si. Internetni naslov naročnika (URL): http://www.stanovanjskisklad-rs.si | |
| Dodatne informacije dobite pri | |
| Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah. | |
| Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri | |
| Praetor d.o.o., Aljaževa 7, Kontakt: spela.brezavscek@praetor.si, V roke: Špela Brezavšček, SI-1000 Ljubljana. | |
| Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov | |
| Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah. | |
| I.2) | VRSTA NAROČNIKA |
| Oseba javnega prava. | |
| I.3) | GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTI |
| Stanovanjske zadeve in prostorsko planiranje | |
| I.4) | ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV |
| Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne. | |
ODDELEK II: PREDMET NAROČILA | |
| II.1) | OPIS |
| II.1.1) | Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: |
| Gradbeni nadzor in druge inženirske storitve – F5.2, Brdo | |
| II.1.2) | Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe |
| Storitve. Kategorija storitve: št. 12. Glavni kraj izvedbe: Brdo v Ljubljani Šifra NUTS: SI021. | |
| II.1.3) | Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu |
| Obvestilo se nanaša na javno naročilo. | |
| II.1.4) | Informacije o okvirnem sporazumu |
| Trajanje okvirnega sporazuma: | |
| Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazuma | |
| II.1.5) | Kratek opis naročila ali nabave: |
| Izvajanje gradbenega nadzora, ki obsega poleg gradbenega nadzora skladno z zakonodajo o graditvi objektov tudi kvalitativni, tehnični in finančni nadzor nad gradnjo ter koordinacijo izvedbe projekta, tehnično svetovanje in druge inženirske storitve v izvedbi po vsakokratni veljavni zakonodaji s področja graditve objektov, varovanja okolja, javnega naročanja, varnosti in zdravja pri delu in druga opravila za območje funkcionalne enote F5.2. etapa ter druge posebne zahteve naročnika. | |
| II.1.6) | Enotni besednjak javnih naročil (CPV): |
| 71300000 (Inženirske storitve) 71318000 (Storitve inženirskega svetovanja) 71330000 (Razne inženirske storitve) | |
| II.1.7) | Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih |
| Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne. | |
| II.1.8) | Sklopi |
| Naročilo je razdeljeno na sklope: Da. Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov. | |
| II.1.9) | Informacije o variantah |
| Variantne ponudbe so dopustne: ne. | |
| II.2) | KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILA |
| II.2.1) | Celotna količina ali obseg |
| II.2.2) | Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe |
| Opcije: Ne. | |
| II.2.3) | Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila |
| To naročilo je mogoče podaljšati: Ne. | |
| II.3) | TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK |
| Trajanje v mesecih: 15 (od oddaje naročila) | |
PRILOGA B INFORMACIJE O SKLOPIH | |
| ŠT. SKLOPA 1 | |
| NAZIV SKLOPA Gradbeni nadzor, gradbeni nadzor nad GO deli in druge inženirske storitve | |
| 1) | KRATEK OPIS |
| Predmet te pogodbe je izvajanje gradbenega nadzora, ki obsega poleg gradbenega nadzora skladno z zakonodajo o graditvi objektov tudi kvalitativni, tehnični in finančni nadzor nad gradnjo ter koordinacijo izvedbe projekta, tehnično svetovanje in druge inženirske storitve v izvedbi po vsakokratni veljavni zakonodaji s področja graditve objektov, varovanja okolja, javnega naročanja, varnosti in zdravja pri delu in druga opravila za območje funkcionalne enote F5 2. etapa ter druge posebne zahteve naročnika. | |
| 2) | ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) |
| 71520000 (Storitve gradbenega nadzora) 71521000 (Storitve nadzora gradbišč) 71700000 (Storitve spremljanja in nadzora) | |
| 3) | KOLIČINA ALI OBSEG |
| 4) | NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA |
| Trajanje v mesecih: 15 (od oddaje javnega naročila) | |
| 5) | DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH |
PRILOGA B INFORMACIJE O SKLOPIH | |
| ŠT. SKLOPA 2 | |
| NAZIV SKLOPA Gradbeni nadzor nad elektroinštalacijskimi deli in opremo | |
| 1) | KRATEK OPIS |
| izvajanje gradbenega nadzora nad elektro inštalacijskimi deli in opremo (ki obsegajo elektro inštalacije in telekomunikacije - v nadaljevanje EI dela), ki obsega poleg gradbenega nadzora skladno z zakonodajo o graditvi objektov tudi kvalitativni, tehnični in finančni nadzor nad izvedbo EI del ter tehnično svetovanje in druge inženirske storitve vezano na izvedbo EI del po vsakokratni veljavni zakonodaji upoštevajoč določila zakonodaje s področja graditve objektov, varovanja okolja, javnega naročanja, varnosti in zdravja pri delu in druga opravila za območje funkcionalne enote F5 2. etapa ter druge posebne zahteve naročnika. | |
| 2) | ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) |
| 71334000 (Storitve na področju strojništva in elektrotehnike) 71521000 (Storitve nadzora gradbišč) | |
| 3) | KOLIČINA ALI OBSEG |
| 4) | NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA |
| Trajanje v mesecih: 15 (od oddaje javnega naročila) | |
| 5) | DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH |
PRILOGA B INFORMACIJE O SKLOPIH | |
| ŠT. SKLOPA 3 | |
| NAZIV SKLOPA Gradbeni nadzor nad strojnoinštalacijskimi deli in opremo | |
| 1) | KRATEK OPIS |
| izvajanje gradbenega nadzora nad strojnoinštalacijskimi deli in opremo (v nadaljevanju SI dela), ki obsega poleg gradbenega nadzora skladno z zakonodajo o graditvi objektov tudi kvalitativni, tehnični in finančni nadzor nad izvedbo SI del ter tehnično svetovanje in druge inženirske storitve vezano na izvedbo SI del po vsakokratni veljavni zakonodaji upoštevajoč določila zakonodaje s področja graditve objektov, varovanja okolja, javnega naročanja, varnosti in zdravja pri delu in druga opravila za območje funkcionalne enote F5 2. etapa ter druge posebne zahteve naročnika. | |
| 2) | ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) |
| 71521000 (Storitve nadzora gradbišč) 71333000 (Storitve na področju strojništva) | |
| 3) | KOLIČINA ALI OBSEG |
| 4) | NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA |
| Trajanje v mesecih: 15 (od oddaje javnega naročila) | |
| 5) | DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH |
ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE | |
| III.1) | POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILO |
| III.1.1) | Finančna zavarovanja |
| Finančno zavarovanje resnosti ponudbe NI ZAHTEVANO! za SKLOP 1: Izvajalec bo moral najkasneje v desetih dneh po podpisu pogodbe izročiti investitorju bančno garancijo za dobro izvedbo del, izdelano po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, z valuto plačila 15 koledarskih dni od prejema zahteve upravičenca, veljavno do pridobitve pravnomočnega uporabnega dovoljenja v vrednosti 10% pogodbene cene. | |
| III.1.2) | Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo |
| Naročnik bo plačal pogodbeno ceno na osnovi potrjenih računov, v 30-ih dneh po izstavitvi na transakcijski račun izvajalca. | |
| III.1.3) | Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano |
| V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji, mora predložiti pogodbo o izvedbi predmeta javnega naročila (partnersko pogodbo). | |
| III.1.4) | Drugi posebni pogoji |
| Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne. | |
| III.2) | POGOJI ZA UDELEŽBO |
| III.2.1) | Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register |
| Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2 (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev). DOKAZILO:1. Ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki za izpolnjevanje pogoja predložijo potrdilo iz kazenske evidence, ki na dan roka za oddajo ponudb ni starejše od štirih (4) mesecev. V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti izpolnjen in podpisan obrazec P-10 »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence« za ponudnika in za vsakega zakonitega zastopnika. 2. Ponudnik na dan roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oz. 73. člena ZJNPOV (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev) DOKAZILO: 2. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 »Prijava«. 3. Ponudnik zagotavlja, da na dan oddaje ponudbe, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima 50 EUR ali več zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev; v primeru da ponudnik nastopa s podizvajalci morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci). DOKAZILO: 3. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 »Prijava«, podizvajalci pa s podpisom obrazca P-6 »Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredna plačila«. 4. Ponudnik zagotavlja, da: - ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; - ni v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za začetek postopka stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; - ni v postopku prisilnega prenehanja; zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče; ni opustil poslovne dejavnosti oz. ni v katerem koli podobnem položaju; - ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem; - ni storil velike strokovne napake ali huje kršil poklicna pravila, ki mu jih lahko naročnik na kakršnikoli upravičeni podlagi dokaže; - pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev). DOKAZILO: 4. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 »Prijava«. | |
| III.2.2) | Poslovna in finančna sposobnost |
| Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 5. Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev). DOKAZILO: 5. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 »Prijava.« 6. Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev). DOKAZILO: 6. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 »Prijava«. 7. Ponudnik v zadnjih 6-ih mesecih od izdaje dokazila ni imel blokiranih poslovnih računov (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev). DOKAZILO: 7. Ponudnik izkaže izpolnjevanje pogoja s predložitvijo potrdil vseh bank, ki niso starejša od 30 dni od roka za oddajo ponudbi in iz katerih je razvidno, da ponudnik v zadnjih 6-ih mesecih ni imel blokad poslovnih računov. | |
| III.2.3) | Tehnična sposobnost |
| Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 8. SKLOP 1: Pogoji za Inženirja – koordinatorja izvedbe projekta: - najmanj visokošolska izobrazba gradbene oziroma druge podobne tehnične smeri (kot podobna se šteje npr. arhitekturna smer, gospodarski inženir – smer gradbeništvo); - izpolnjuje pogoje za Odgovornega nadzornika za zahtevne objekte skladno z 86. členom ZGO-1D - članstvo in vpis v imenik IZS, sekcija gradbenih inženirjev - reference: v zadnjih 5-ih letih od roka za oddajo ponudb je uspešno zaključil izvedbo istovrstnih storitev pri gradnji vsaj dveh (2) projektov po CC-SI klasifikaciji vrst objektov: 11, 121, 122, 123, 126, po Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost: zahteven objekt, vsak objekt s površino vsaj 3.000 m2 neto tlorisne površine po standardu SIST ISO 9836. Za zaključeno izvedbo gradnje se šteje datum pravnomočnega uporabnega dovoljenja. (v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj) DOKAZILO: 8. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja: - z navedbo podatkov o kadrih v obrazcu P-2 »Prijava«, točka 2.4 Podatki o kadrih in - z navedbo podatkov v obrazcu P-2a »Reference kadra« (reference morajo biti potrjene s strani naročnika posla) in - s predložitvijo potrdila o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev IZS ter - s predložitvijo dokazil iz katerih izhajajo zahtevani pogoji, in sicer s kopijo gradbenega dovoljenja IN izvlečka vodilne mape PGD za vsak posamezen projekt. 9. SKLOP 1: Pogoji za odgovornega nadzornika: - najmanj višješolska izobrazba gradbene smeri - izpolnjuje pogoje za Odgovornega nadzornika za zahtevne objekte skladno z 86. členom ZGO-1D - članstvo in vpis v imenik IZS, sekcija gradbenih inženirjev - reference: v zadnjih 5-ih letih od roka za oddajo ponudb je uspešno zaključil izvedbo istovrstnih storitev pri gradnji vsaj dveh (2) projektov po CC-SI klasifikaciji vrst objektov: 11, 121, 122, 123, 126, po Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost: zahteven objekt, vsak objekt s površino vsaj 3.000 m2 neto tlorisne površine po standardu SIST ISO 9836 - odgovorni nadzornik ne sme biti hkrati tudi Inženir – koordinator izvedbe projekta Za zaključeno izvedbo istovrstnih storitev pri gradnji se šteje datum pravnomočnega uporabnega dovoljenja. (v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj) DOKAZILO: 9. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja: - z navedbo podatkov o kadrih v obrazcu P-2 »Prijava«, točka 2.4 Podatki o kadrih in - z navedbo podatkov v obrazcu P-2a »Reference kadra« (reference morajo biti potrjene s strani naročnika posla) in - s predložitvijo potrdila o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev IZS ter - s predložitvijo dokazil iz katerih izhajajo zahtevani pogoji, in sicer s kopijo gradbenega dovoljenja IN izvlečka vodilne mape PGD za vsak posamezen projekt. 10. SKLOP 1: Pogoji za odgovornega nadzornika za gradbeno obrtniška dela: - najmanj višješolska izobrazba gradbene smeri - izpolnjuje pogoje za Odgovornega nadzornika za zahtevne objekte skladno z 86. členom ZGO-1D - članstvo in vpis v imenik IZS, sekcija gradbenih inženirjev - reference: v zadnjih 5-ih letih od roka za oddajo ponudb je uspešno zaključil izvedbo istovrstnih storitev pri gradnji vsaj dveh (2) projektov po CC-SI klasifikaciji vrst objektov: 11, 121, 122, 123, 126, po Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost: zahteven objekt, vsak objekt s površino vsaj 3.000 m2 neto tlorisne površine po standardu SIST ISO 9836 - odgovorni nadzornik ne sme biti hkrati tudi vodja projekta Za zaključeno izvedbo istovrstnih storitev pri gradnji se šteje datum pravnomočnega uporabnega dovoljenja. (v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj) DOKAZILO: 10. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja: - z navedbo podatkov o kadrih v obrazcu P-2 »Prijava«, točka 2.4 Podatki o kadrih in - z navedbo podatkov v obrazcu P-2a »Reference kadra« (reference morajo biti potrjene s strani naročnika posla) in - s predložitvijo potrdila o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev IZS ter - s predložitvijo dokazil iz katerih izhajajo zahtevani pogoji, in sicer s kopijo gradbenega dovoljenja IN izvlečka vodilne mape PGD za vsak posamezen projekt. 11. SKLOP 2: Pogoji za odgovornega nadzornika posameznih del (elektroinštalacijska dela in oprema): - najmanj višješolska izobrazba elektro smeri - izpolnjuje pogoje za Odgovornega nadzornika posameznih del za zahtevne objekte skladno z 86. členom ZGO-1D - članstvo in vpis v imenik IZS, sekcija elektro inženirjev - reference: v zadnjih 5-ih letih od roka za oddajo ponudb je uspešno zaključil izvedbo istovrstnih storitev pri gradnji vsaj dveh (2) projektov po CC-SI klasifikaciji vrst objektov: 11, 121, 122, 123, 126, po Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost: zahteven objekt, vsak objekt s površino vsaj 3.000 m2 neto tlorisne površine po standardu SIST ISO 9836 Za zaključeno izvedbo istovrstnih storitev pri gradnji se šteje datum pravnomočnega uporabnega dovoljenja. (v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj) DOKAZILO: 11. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja: - z navedbo podatkov o kadrih v obrazcu P-2 »Prijava«, točka 2.4 Podatki o kadrih in - z navedbo podatkov v obrazcu P-2a »Reference kadra« (reference morajo biti potrjene s strani naročnika posla) in - s predložitvijo potrdila o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev IZS ter - s predložitvijo dokazil iz katerih izhajajo zahtevani pogoji, in sicer s kopijo gradbenega dovoljenja IN izvlečka vodilne mape PGD za vsak posamezen projekt. 12. SKLOP 3: Pogoji za odgovornega nadzornika posameznih del (strojnoinštalacijska dela in oprema): - najmanj višješolska izobrazba strojne smeri - izpolnjuje pogoje za Odgovornega nadzornika posameznih del za zahtevne objekte skladno z 86. členom ZGO-1D - članstvo in vpis v imenik IZS, sekcija strojnih inženirjev - reference: v zadnjih 5-ih letih od roka za oddajo ponudb je uspešno zaključil izvedbo istovrstnih storitev pri gradnji vsaj dveh (2) projektov po CC-SI klasifikaciji vrst objektov: 11, 121, 122, 123, 126, po Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost: zahteven objekt, vsak objekt s površino vsaj 3.000 m2 neto tlorisne površine po standardu SIST ISO 9836 Za zaključeno izvedbo istovrstnih storitev pri gradnji se šteje datum pravnomočnega uporabnega dovoljenja. (v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj) DOKAZILO: 12. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja: - z navedbo podatkov o kadrih v obrazcu P-2 »Prijava«, točka 2.4 Podatki o kadrih in - z navedbo podatkov v obrazcu P-2a »Reference kadra« (reference morajo biti potrjene s strani naročnika posla) in - s predložitvijo potrdila o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev IZS ter - s predložitvijo dokazil iz katerih izhajajo zahtevani pogoji, in sicer s kopijo gradbenega dovoljenja IN izvlečka vodilne mape PGD za vsak posamezen projekt. 13. Ponudnik mora izdelati terminski plan izvajanja storitev. DOKAZILO: 13. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo terminskega plana izvajanja storitev. 14. Ponudnik zagotavlja, da ni izvajalec gradnje objektov 1. etapa ali 2. etapa funkcionalne enote F5 v območju urejanja VS 3/5 Brdo, zaradi morebitnega vplivanja glede na povezanost objektov in sočasnost gradnje 1. in 2. etape. DOKAZILO: 14. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 »Prijava.« | |
| III.2.4) | Informacije o pridržanih naročilih |
| III.3) | SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEV |
| III.3.1) | Informacije o določeni stroki |
| Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: Ne. | |
| III.3.2) | Osebje, odgovorno za izvedbo storitve |
| Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovornega za izvedbo storitve: ne. | |
ODDELEK IV: POSTOPEK | |
| IV.1) | VRSTA POSTOPKA |
| IV.1.1) | Vrsta postopka |
| Odprti postopek. | |
| IV.1.2) | Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju |
| IV.1.3) | Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom |
| Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev za razpravo ali ponudb za pogajanje: ne. | |
| IV.2) | MERILA ZA IZBIRO PONUDBE |
| IV.2.1) | Merila za izbiro ponudbe |
| Najnižja cena. | |
| IV.2.2) | Informacije o elektronski dražbi |
| Uporabljena bo elektronska dražba: Ne. | |
| IV.3) | UPRAVNE INFORMACIJE |
| IV.3.1) | Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik |
| 3/2013 | |
| IV.3.2) | Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom |
| Ne. Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil Ne. | |
| IV.3.3) | Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov |
| Dokumentacija se plačuje: Ne. | |
| IV.3.4) | Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje |
| Datum: 21. 3. 2013 Čas: 10:00 | |
| IV.3.5) | Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom |
| IV.3.6) | Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje |
| Uradni jeziki EU: SL | |
| IV.3.7) | Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe |
| Trajanje v dnevih: 90 (od datuma, določenega za sprejemanje ponudb) | |
| IV.3.8) | Način odpiranja ponudb |
| Datum: 21. 3. 2013 Čas: 11:00 Kraj: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad Poljanska cesta 31 1000 Ljubljana Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb: Za aktivno sodelovanje na javnem odpiranju morajo predstavniki ponudnikov predložiti pisna pooblastila za zastopanje. | |
ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE | |
| VI.1) | INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA |
| Ponovitev naročila: Ne. | |
| VI.2) | INFORMACIJE O SREDSTVIH EU |
| Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne. | |
| VI.3) | DODATNE INFORMACIJE |
| Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.praetor.si | |
| Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: | |
| Datum: 14. 3. 2013 Čas: 12:00 | |
| VI.4) | PRITOŽBENI POSTOPKI |
| VI.4.1) | Organ, pristojen za pritožbene postopke |
| STANOVANJSKI SKLAD RS, Poljanska cesta 31, SI-1000 Ljubljana. | |
| Organ, pristojen za postopek mediacije | |
| VI.4.2) | Vložitev pritožb |
| VI.4.3) | Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb |
| STANOVANJSKI SKLAD RS, Poljanska cesta 31, SI-1000 Ljubljana. | |
| VI.5) | DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: |
| 8. 3. 2013 | |
ZJN-3 Predhodno informativno obvestilo
ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu
ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi
ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb - mala naročila
ZJN-3 Obvestilo o natečaju
Javna naročila po ZJNVETPS
