eObjava - 08.04.2013 - Ob. 3945
VRTEC SVETI TOMAŽ.
| ODDELEK I: NAROČNIK | |
| I.1) | IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE |
| OBČINA SV. TOMAŽ, SVETI TOMAŽ 37, Kontakt: zinka.hartman@sv-tomaz.si, V roke: Zinka Hartman, SI-2258 SVETI TOMAŽ. Tel. +386 27416600. Telefaks +386 27416604. E-pošta zinka.hartman@sv-tomaz.si. | |
| Dodatne informacije dobite pri | |
| Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah. | |
| Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri | |
| Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah. | |
| Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov | |
| Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah. | |
| I.2) | VRSTA NAROČNIKA |
| Regionalni ali lokalni organ. | |
| I.3) | GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTI |
| Javna uprava | |
| I.4) | ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV |
| Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne. | |
ODDELEK II: PREDMET NAROČILA | |
| II.1) | OPIS |
| II.1.1) | Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: |
| VRTEC SVETI TOMAŽ | |
| II.1.2) | Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe |
| Gradnje. Izvedba. Glavna lokacija ali mesto gradnje: Sveti Tomaž Šifra NUTS: SI. | |
| II.1.3) | Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu |
| Obvestilo se nanaša na javno naročilo. | |
| II.1.4) | Informacije o okvirnem sporazumu |
| Trajanje okvirnega sporazuma: | |
| Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazuma | |
| II.1.5) | Kratek opis naročila ali nabave: |
| Gradnja Vrtca Sveti Tomaž. Javno naročilo je razdeljeno na naslednje sklope: SKLOP 1- GRADBENO OBRTNIŠKA DELA, STROJNO INSTALACIJSKA DELA IN ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA GRADBENA DELA I. PRIPRAVLJALNA DELA II. ZEMELJSKA DELA III. BETONSKA DELA IV. TESARSKA DELA V. ZIDARSKA DELA OBRTNIŠKA DELA I. KROVSKO KLEPARSKA DELA II. MIZARSKA DELA III. LES IN ALU IZDELKI IV. KLJUČAVNIČARSKA DELA V. SLIKOPLESKARSKA DELA VI. KERAMIČARSKA DELA VII. PODI VIII. MONTAŽNE STENE IN STROPOVI IX. KAMNOSEŠKA DELA X. FASADERSKA DELA XI. DVIGALA XII. ZUNANJA UREDITEV XIII. OSTALE STORITVE STROJNE INSTALACIJE I. OGREVANJE (regulacija ogrevanja) II. PREZRAČEVANJE III. VODOVOD IN KANALIZACIJA (a vodovodna instalacija); (b sanitarna oprema) (c odtočna kanalizacija) ELEKTRO INŠTALACIJE 1. SPLOŠNA RAZSVETLJAVA 2. ZASILNA RAZSVETLJAVA 3. INŠTALACIJSKI MATERIAL 4. KABLI 5. NAPAJANJE 6. RAZDELILNIKI 7. ŠIBKI TOK 8. DOMOFON 9. STRELOVODNA INŠTALACIJA 10. SISTEM AVTOMATSKEGA JAVLJANJA POŽARA 11. SISTEM JAVLJANJA VLOMA 12. GRETJE ŽLEBOV IN OTOKOV SKLOP 2- OPREMA VRTCA OPREMA (celotna oprema igralnic, kabinetov, garderob, zbornice, sanitarij, večnamenskega prostora, pralnice, shrambe, knjižni kotiček) SKLOP 3 - OPREMA ZA KUHINJO (oprema delilne kuhinje) SKLOP 4- ZUNANJA IGRALA ZUNANJA OPREMA (zunanja igrala) | |
| II.1.6) | Enotni besednjak javnih naročil (CPV): |
| 45210000 (Gradbena dela na stavbah) 39200000 (Notranja oprema) | |
| II.1.7) | Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih |
| Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne. | |
| II.1.8) | Sklopi |
| Naročilo je razdeljeno na sklope: Da. Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov. | |
| II.1.9) | Informacije o variantah |
| Variantne ponudbe so dopustne: ne. | |
| II.2) | KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILA |
| II.2.1) | Celotna količina ali obseg |
| orientacijska vrednost za vse sklope skupaj Ocenjena vrednost brez DDV: 964141 EUR | |
| II.2.2) | Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe |
| Opcije: Ne. | |
| II.2.3) | Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila |
| To naročilo je mogoče podaljšati: Ne. | |
| II.3) | TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK |
| Začetek 15. 6. 2013, Zaključek 30. 7. 2014. | |
PRILOGA B INFORMACIJE O SKLOPIH | |
| ŠT. SKLOPA 1 | |
| NAZIV SKLOPA SKLOP 1- GRADBENO OBRTNIŠKA DELA, STROJNO INSTALACIJSKA DELA IN ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA | |
| 1) | KRATEK OPIS |
| SKLOP 1- GRADBENO OBRTNIŠKA DELA, STROJNO INSTALACIJSKA DELA IN ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA GRADBENA DELA I. PRIPRAVLJALNA DELA II. ZEMELJSKA DELA III. BETONSKA DELA IV. TESARSKA DELA V. ZIDARSKA DELA OBRTNIŠKA DELA I. KROVSKO KLEPARSKA DELA II. MIZARSKA DELA III. LES IN ALU IZDELKI IV. KLJUČAVNIČARSKA DELA V. SLIKOPLESKARSKA DELA VI. KERAMIČARSKA DELA VII. PODI VIII. MONTAŽNE STENE IN STROPOVI IX. KAMNOSEŠKA DELA X. FASADERSKA DELA XI. DVIGALA XII. ZUNANJA UREDITEV XIII. OSTALE STORITVE STROJNE INSTALACIJE I. OGREVANJE (regulacija ogrevanja) II. PREZRAČEVANJE III. VODOVOD IN KANALIZACIJA (a vodovodna instalacija); (b sanitarna oprema) (c odtočna kanalizacija) ELEKTRO INŠTALACIJE 1. SPLOŠNA RAZSVETLJAVA 2. ZASILNA RAZSVETLJAVA 3. INŠTALACIJSKI MATERIAL 4. KABLI 5. NAPAJANJE 6. RAZDELILNIKI 7. ŠIBKI TOK 8. DOMOFON 9. STRELOVODNA INŠTALACIJA 10. SISTEM AVTOMATSKEGA JAVLJANJA POŽARA 11. SISTEM JAVLJANJA VLOMA 12. GRETJE ŽLEBOV IN OTOKOV | |
| 2) | ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) |
| 45210000 (Gradbena dela na stavbah) | |
| 3) | KOLIČINA ALI OBSEG |
| Ocenjeni stroški brez DDV: 836375 EUR | |
| 4) | NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA |
| Začetek 15. 6. 2013, Zaključek 30. 7. 2014. | |
| 5) | DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH |
| Glej razpisno dokumentacijo | |
PRILOGA B INFORMACIJE O SKLOPIH | |
| ŠT. SKLOPA 2 | |
| NAZIV SKLOPA SKLOP 2- OPREMA VRTCA | |
| 1) | KRATEK OPIS |
| SKLOP 2- OPREMA VRTCA OPREMA (celotna oprema igralnic, kabinetov, garderob, zbornice, sanitarij, večnamenskega prostora, pralnice, shrambe, knjižni kotiček) | |
| 2) | ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) |
| 39200000 (Notranja oprema) | |
| 3) | KOLIČINA ALI OBSEG |
| Ocenjeni stroški brez DDV: 62190 EUR | |
| 4) | NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA |
| Začetek 1. 4. 2014, Zaključek 30. 7. 2014. | |
| 5) | DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH |
| glej razpisno dokumentacijo | |
PRILOGA B INFORMACIJE O SKLOPIH | |
| ŠT. SKLOPA 3 | |
| NAZIV SKLOPA OPREMA ZA KUHINJO | |
| 1) | KRATEK OPIS |
| GLEJ RAZPISNO DOKUMENTACIJO | |
| 2) | ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) |
| 39200000 (Notranja oprema) | |
| 3) | KOLIČINA ALI OBSEG |
| Ocenjeni stroški brez DDV: 20770 EUR | |
| 4) | NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA |
| Začetek 1. 4. 2014, Zaključek 30. 7. 2014. | |
| 5) | DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH |
| Glej razpisno dokumentacijo | |
PRILOGA B INFORMACIJE O SKLOPIH | |
| ŠT. SKLOPA 4 | |
| NAZIV SKLOPA ZUNANJA IGRALA | |
| 1) | KRATEK OPIS |
| ZUNANJA IGRALA | |
| 2) | ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) |
| 39300000 (Razna oprema) | |
| 3) | KOLIČINA ALI OBSEG |
| Ocenjeni stroški brez DDV: 44806 EUR | |
| 4) | NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA |
| Začetek 1. 4. 2014, Zaključek 30. 7. 2014. | |
| 5) | DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH |
| Glej razpisno dokumentacijo. | |
ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE | |
| III.1) | POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILO |
| III.1.1) | Finančna zavarovanja |
| 1.) Finančno zavarovanje za resnost ponudbe: Bančno garancijo brez zadržkov za resnost ponudbe v višini 3% od ponudbene vrednosti z vključenim DDV glede na sklop za katerega daje ponudbo. Naročnik bo garancijo vnovčil v naslednjih primerih: a.) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti b.) ne soglaša z popravo napak v ponudbi; c.) v določenem roku ne predloži zahtevanih dokazil za navedbe v ponudbi. d.) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe: - ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe. - pravočasno ne predloži bančne garancije za dobro izvedbe posla v skladu s določbami razpisne dokumentacije Garancijo za resnost ponudbe bo naročnik vrnil vsem neizbranim ponudnikom po preteku roka za pritožbo po izdaji Odločitve o oddaji naročila. Izbranemu ponudniku bo vrnil garancijo za resnost ponudbe po podpisu pogodbe in po predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo del. Garancijo za resnost ponudbe naročnik zahteva od ponudnikov kot sestavni del ponudnikove dokumentacije. Garancija za resnost ponudbe mora biti sestavljena na podlagi navedenega vzorca v razpisni dokumentaciji (OBRAZEC 27). Predloženo finančno zavarovanje ne sme odstopati od vzorca iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih določi naročnik, nižjega zneska, kot ga določi naročnik. Bančna garancija za resnost ponudbe mora veljati do 15. julij 2013. Če ponudnik ne predloži garancije za resnost ponudbe, se to šteje kot bistvena pomanjkljivost in ne kot formalna pomanjkljivost, zaradi česar se takšna ponudba smatra kot neprimerna in se obvezno izloči. 2.) Izjavo, da bo gospodarski subjekt zagotovil ustrezno obliko finančnega zavarovanja (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % od vrednosti pogodbe z vključenim DDV, v kolikor bo izbran na javnem razpisu. (OBRAZEC 28), Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali ustrezno zavarovanje pri zavarovalnici bo moral gospodarski subjekt izročiti naročniku najkasneje v desetih dneh od podpisa pogodbe. Predloženo finančno zavarovanje ne sme odstopati od vzorca iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo krajših rokov, kot jih določi naročnik, nižjega zneska, kot ga določi naročnik. Če izvajalec del ne bo izpolnil svoje pogodbene obveznosti v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, bo naročnik vnovčil instrument finančnega zavarovanja. Finančno zavarovanje mora biti v višini 10 % od vrednosti pogodbe z vključenim DDV in mora veljati še vsaj en dan po preteku roka za dokončno izvedbo posla. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki za izvedbo posla, vrsta blaga, gradbenega dela ali storitve, kvaliteta in količina, se mora temu ustrezno spremeniti tudi garancija oziroma podaljšati njena veljavnost. Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali ustrezno zavarovanje pri zavarovalnici ne sme po vsebini bistveno odstopati od vzorca bančne garancije iz razpisne dokumentacije (OBRAZEC 28 A). 3.) Izjavo, da bo gospodarski subjekt zagotovil ustrezno obliko finančnega zavarovanja (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % od vrednosti posla, v kolikor bo izbran na javnem razpisu. (OBRAZEC 29) Bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku ali ustrezno zavarovanje pri zavarovalnici je dolžan izvajalec izročiti naročniku ob primopredaji in pred rokom zadnjega plačila. Garancijski znesek znaša 5 % od vrednosti posla z vključenim DDV, za katerega se daje. Rok trajanja garancije za odpravo napak v garancijski dobi mora biti za en dan daljši kot je garancijski rok, ki je določen v pogodbi. Predloženo finančno zavarovanje ne sme odstopati od vzorca iz razpisne dokumentacije (OBRAZEC 29 A). | |
| III.1.2) | Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo |
| Rok plačila situacije je 30 dan, pri čemer teče plačilni rok naslednji dan po prejemu situacije, ki je podlaga za izplačilo. (Zakon o izvrševanju proračuna). | |
| III.1.3) | Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano |
| Pravni akt o skupni izvedbi naročila, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji. | |
| III.1.4) | Drugi posebni pogoji |
| Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne. | |
| III.2) | POGOJI ZA UDELEŽBO |
| III.2.1) | Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register |
| Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 1.) da ima gospodarski subjekt veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski center. V primeru, da ima ponudnik podizvajalce morajo podizvajalci izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, ki se nanašajo na dela, ki ga bodo izvajali podizvajalci. V primeru skupne ponudbe mora vsak partner v skupini izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti,ki je predmet javnega naročila, ki se nanašajo na dela, ki ga bo izvajal kot partner v skupini. Dokazilo: Ponudnik (tudi za podizvajalce/soponudnike) priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan OBRAZEC 4- Izjava gospodarskega subjekta. Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta. 2.) da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, po Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 15/12 UPB): – sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), – goljufija (211. člen KZ-1), – protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), – povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), – oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), – poslovna goljufija (228. člen KZ-1), – goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), – preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), – preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), – preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), – neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), – neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), – ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), – izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), – zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), – zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), – zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), – zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), – nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), – nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), – ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), – ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), – pranje denarja (245. člen KZ-1), – zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), – uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), – izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), – davčna zatajitev (249. člen KZ-1), – tihotapstvo (250. člen KZ-1), – izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), – jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), – dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), – sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), – dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), – hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). 3.) da ponudnik ni v stečajnem postopku oziroma ni bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. 4.) da ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja, ni bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ali ni opustil poslovno dejavnost, ali ni v katerem koli podobnem položaju. 5.) da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, ali ni bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. 6.) da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli drugi državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem. 7.) da ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež ali določbami zakonov Republike Slovenije nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eur ali več. 8.) da ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami v skladu s določili ZJN. Dokazilo: Ponudnik (tudi za podizvajalce/soponudnike) priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan OBRAZEC 4- Izjava gospodarskega subjekta. Naročnik bo tudi iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če: - je pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil. Dokazilo: Ponudnik (tudi za podizvajalce/soponudnike) priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan OBRAZEC 4- Izjava gospodarskega subjekta. Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili navedenih dejanj. Če država, v kateri ima prijavitelj svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko gospodarski subjekt da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta. Naročnik bo tudi iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če: - mu lahko naročnik na kakršnikoli upravičeni podlagi dokaže veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil. Dokazilo: Ponudnik (tudi za podizvajalce/soponudnike) priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan OBRAZEC 4- Izjava gospodarskega subjekta. | |
| III.2.2) | Poslovna in finančna sposobnost |
| Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 1.) Da ponudnik v obdobju enega leta pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa. V primeru skupne ponudbe pogoj velja za vsakega od partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalcem velja pogoj za vsakega sodelujočega. V primeru neizpolnitve tega pogoja bo naročnik takšno ponudbo izločil. Dokazilo: Potrdilo poslovne banke, ki vodi račun gospodarskega subjekta, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa. Če ima gospodarski subjekt odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil, kot ima računov. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma določenega za oddajo ponudbe. Dokazila morajo predložiti tudi podizvajalec oziroma soponudnik v primeru skupne ponudbe. 2.) da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. Dokazilo: Ponudnik (tudi /soponudnik) priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan OBRAZEC 5. - 3.)Da nudi najmanj 30 dnevni plačilni rok. Dokazilo: Izjava gospodarskega subjekta (OBRAZEC 7) 4.) Ponudnik je v imel v poslovnem letu 2011, 2012 letni prihodek več kot 1.300.000 EUR. Ta pogoj velja za sklop 1. Dokazilo: S BON-1 in Izkaz poslovnega izida iz poslovnega leta 2011, 2012 v originalu ali v kopiji ter izpolnjen, podpisan in žigosan OBRAZEC 16. Če Ponudnik sam ne izpolnjuje navedenega pogoja, lahko pogoj izpolni skupaj z ostalimi ponudniki v skupini v primeru skupne ponudbe. V primeru skupne ponudbe lahko ta pogoj izpolnijo vsi partnerji v skupini skupaj (vsi sodelujoči priložijo zahtevane podatke). V primeru da ponudnik sam ali skupaj s partnerji v skupini ne izpolni tega pogoja, bo naročnik takšno ponudbo izločil. 5.) Da ima ponudnik bonitetno oceno najmanj SB 5 ali boljšo določeno z modelom S. BON AJPES. Ta pogoj velja za sklop 1. Dokazilo: Predložitev ustreznega S.BON obrazca o osnovni bonitetni informaciji ponudnika (e S.BON ali S. BON1) izdanega s strani AJPES. Obrazec ne sme biti starejše od 30 dni od datuma določenega za oddajo ponudbe. Pogoj mora izpolniti vodilni parter. Ponudba ponudnika, ki ne bo izpolnjevala tega pogoja bo izločena. | |
| III.2.3) | Tehnična sposobnost |
| Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 1.) Za priznanje sposobnosti mora ponudnik imeti ustrezne reference, ki se nanašajo na objekte visoke gradnje. SKLOP 1 GRADBENO OBRTNIŠKA DELA, STROJNO INSTALACIJSKA DELA IN ELEKTROINSTALACIJSKA DELA Ponudnik je v zadnjih 5 letih izvedel gradbeno obrtniška dela, strojno instalacijska dela in elektroinstalacijska dela na najmanj enem (1) objektu visoke gradnje (npr. Stavbe za kulturo in razvedrilo, Muzeji in knjižnice, Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, Stavbe za zdravstveno oskrbo, Stavbe za šport, Vrtci, Stavbe javne uprave, Stavbe bank, pošt, zavarovalnic, večstanovanjski objekti, hoteli) v vrednosti najmanj 950.000 EUR z DDV. SKLOP 2- CELOTNA OPREMA VRTCA BREZ KUHINJE Ponudnik je v zadnjih 3 letih, izvedel opremo vrtca na najmanj enem (1) objektu visoke gradnje (vrtec) v vrednosti najmanj 62.000 EUR z DDV. SKLOP 3- OPREMA KUHINJE Ponudnik je v zadnjih 3 letih, izvedel opremo kuhinje na najmanj enem (1) objektu visoke gradnje (vrtec, šola) v vrednosti najmanj 20.000 EUR z DDV. SKLOP 4- ZUNANJA IGRALA Ponudnik je v zadnjih 3 letih, izvedel (izdelava, dobava, montaža) zunanja igrala za vrtec za najmanj en (1) objekt visoke gradnje (vrtec) v vrednosti najmanj 44.000 EUR z DDV. Dokazilo: Izjava gospodarskega subjekta in potrdilo naročnika (OBRAZEC 17 in USTREZEN OBRAZEC ZA SKLOP (18-18d) odvisno od tega za kateri sklop podajate ponudbo. Naročnik bo upošteval samo pozitivna referenčna potrdila, ki bodo v celoti izpolnjena, na predpisanem obrazcu (OBRAZEC 17 in USTREZEN OBRAZEC ZA SKLOP (18-18d) odvisno od tega za kateri sklop podajate ponudbo. Obrazec 18-18d mora biti podpisan, žigosan in datiran s strani naročnika (investitorja) referenčnega dela. 2.) Da gospodarski subjekt razpolaga s strokovnim kadrom in tehnično opremo za izvedbo javnega naročila. Dokazilo: Ponudnik, podizvajalec in soponudnik predloži izpolnjen, podpisan in žigosan OBRAZEC 20- Izjava gospodarskega subjekta, seznam strokovnega kadra in seznam razpoložljive opreme. V primeru najema opreme je potrebno priložiti pogodbo ali drug ustrezen dokument o medsebojnem sodelovanju z najemnikom. 3.) PONUDNIK, KI PODAJA PONUDBO ZA SKLOP 1 mora razpolagati z osebo, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del po 77. členu Zakona o graditvi objektov. Odgovorni vodja del je moral v zadnjih petih letih biti odgovorni vodja del na najmanj enem objektu visoke gradnje (npr. Stavbe za kulturo in razvedrilo, Muzeji in knjižnice, Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, Stavbe za zdravstveno oskrbo, Stavbe za šport, Vrtci, Stavbe javne uprave, Stavbe bank, pošt, zavarovalnic, večstanovanjski objekti, hoteli) v vrednosti najmanj 950.000 EUR z DDV. Dokazilo: Izjava gospodarskega subjekta o razpolaganju z osebo, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del (OBRAZEC 21 in OBRAZEC 18a), kopija pogodbe o delu oziroma pogodbe o zaposlitvi ter kopija dovoljenja o vpisu v imenik inženirske zbornice. 4.) Ponudnik mora predložiti pogodbo o zavarovanju pred odgovornostjo v skladu s 33. členom ZGO-1. Dokazilo: Kopija zavarovalne police ali pogodbe 5.) Da ponudnik zagotavlja v okviru ponudbe garancijo za izvršena dela od sprejema in izročitve objekta. Dokazilo: izjava ponudnika OBRAZEC 22. V kolikor ponudnik na obrazcu ponudi garancijske roke,ki so nižji kot jih zahteva naročnik, bo naročnik takšno ponudbo izločil. | |
| III.2.4) | Informacije o pridržanih naročilih |
| III.3) | SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEV |
| III.3.1) | Informacije o določeni stroki |
| III.3.2) | Osebje, odgovorno za izvedbo storitve |
ODDELEK IV: POSTOPEK | |
| IV.1) | VRSTA POSTOPKA |
| IV.1.1) | Vrsta postopka |
| Odprti postopek. | |
| IV.1.2) | Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju |
| IV.1.3) | Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom |
| Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev za razpravo ali ponudb za pogajanje: ne. | |
| IV.2) | MERILA ZA IZBIRO PONUDBE |
| IV.2.1) | Merila za izbiro ponudbe |
| Najnižja cena. | |
| IV.2.2) | Informacije o elektronski dražbi |
| Uporabljena bo elektronska dražba: Ne. | |
| IV.3) | UPRAVNE INFORMACIJE |
| IV.3.1) | Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik |
| 430-1/2013 01/ZH | |
| IV.3.2) | Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom |
| Ne. Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil Ne. | |
| IV.3.3) | Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov |
| IV.3.4) | Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje |
| Datum: 14. 5. 2013 Čas: 09:00 | |
| IV.3.5) | Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom |
| IV.3.6) | Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje |
| Uradni jeziki EU: SL | |
| IV.3.7) | Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe |
| Do: 30. 9. 2014 | |
| IV.3.8) | Način odpiranja ponudb |
| Datum: 14. 5. 2013 Čas: 10:00 Kraj: OBČINA SVETI TOMAŽ Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb: OSEBE S POOBLASTILI. | |
ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE | |
| VI.1) | INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA |
| Ponovitev naročila: Ne. | |
| VI.2) | INFORMACIJE O SREDSTVIH EU |
| Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da. Sklic na projekte in/ali programe: Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«; prednostne usmeritve »regionalni razvojni programi». | |
| VI.3) | DODATNE INFORMACIJE |
| Projekt se delno sofinancira iz 23. člena ZFO-1. Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/4/4848-163434551147232/dokumentacija _razpisna_-_vrtec_2013__novi_odprti.zip | |
| Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: | |
| Datum: 3. 5. 2013 Čas: 14:00 | |
| VI.4) | PRITOŽBENI POSTOPKI |
| VI.4.1) | Organ, pristojen za pritožbene postopke |
| OBČINA SV. TOMAŽ, SVETI TOMAŽ 37, SI-2258 SVETI TOMAŽ. | |
| Organ, pristojen za postopek mediacije | |
| VI.4.2) | Vložitev pritožb |
| Rok za vložitev pritožb: Glej razpisno dokumentacijo. | |
| VI.4.3) | Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb |
| OBČINA SV. TOMAŽ, SVETI TOMAŽ 37, SI-2258 SVETI TOMAŽ. | |
| VI.5) | DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: |
| 8. 4. 2013 | |
- JN3963/2013, Gradbena dela na stavbah; datum objave: 9. 4. 2013
- JN3979/2013, Gradbena dela na stavbah; datum objave: 9. 4. 2013
odgovor, Datum objave: 9.4.2013, 07:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
sporočamo vam, da živimo v dobi digitalizacije in s tem sprašujemo naročnika zakaj ne objavlja digitalnih popisov??
S tem nam dajete neprimerno več dela prav tako je možnost napak neprimerno večja.
ODGOVOR:
Kot pomoč smo objavili na portalu javnih naročil tudi popise v excelu. Ponudbo morate predložiti s popisi v pdf obliki.
odgovor, Datum objave: 9.4.2013, 07:57
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali je ogled obvezen ob prisotnosti investitorja in ali moramo ponudbi priložiti potrdilo o opravljenem ogledu?
ODGOVOR:
Teren si lahko ogledate tudi sami, lahko pa se zmenimo za termin ogleda. Sestavni del ponudbe je obrazec 15, ki vsebuje točko, da kot ponudnik izjavljate, da ste v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo razpisanih del, z lokacijo kjer se bodo dela izvajala.
ZJN-3 Predhodno informativno obvestilo
ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu
ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi
ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb - mala naročila
ZJN-3 Obvestilo o natečaju
Javna naročila po ZJNVETPS
