eObjava - 09.04.2013 - Ob. 4008
KANALIZACIJA IN VODOVOD V NASELJU LEŠNICA.
| ODDELEK I: NAROČNIK | |
| I.1) | IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE |
| MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, Kontakt: mestna.obcina@novomesto.si, SI-8000 Novo mesto. Tel. +386 73939308. Telefaks +386 73939208. E-pošta maja.gorenc@novomesto.si. | |
| Dodatne informacije dobite pri | |
| Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah. | |
| Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri | |
| Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah. | |
| Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov | |
| Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah. | |
| I.2) | VRSTA NAROČNIKA |
| Regionalni ali lokalni organ. | |
| I.3) | GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTI |
| Javna uprava | |
| I.4) | ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV |
| Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne. | |
ODDELEK II: PREDMET NAROČILA | |
| II.1) | OPIS |
| II.1.1) | Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: |
| KANALIZACIJA IN VODOVOD V NASELJU LEŠNICA | |
| II.1.2) | Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe |
| Gradnje. Izvedba. Glavna lokacija ali mesto gradnje: Naselje Lešnica pri Novem mestu Šifra NUTS: SI017. | |
| II.1.3) | Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu |
| Obvestilo se nanaša na javno naročilo. | |
| II.1.4) | Informacije o okvirnem sporazumu |
| Trajanje okvirnega sporazuma: | |
| Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazuma | |
| II.1.5) | Kratek opis naročila ali nabave: |
| Predmet javnega naročila zajema izgradnjo kanalizacije (komunalne in padavinske) in rekonstrukcijo vodovoda v naselju Lešnica, v naslednjem obsegu: - izgradnja glavnega kanala kanalizacije v dolžini 1.748 m, - izgradnja tlačnega voda v dolžini 315 m, - izgradnja črpališča, - obnova vodovodnega omrežja 788 m, - izgradnja padavinske kanalizacije v dolžini 166 m. | |
| II.1.6) | Enotni besednjak javnih naročil (CPV): |
| 45000000 (Gradbena dela) 45232400 (Gradbena dela na kanalizaciji) 45231300 (Gradbena dela na cevovodih za vodo in odplake) | |
| II.1.7) | Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih |
| Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne. | |
| II.1.8) | Sklopi |
| Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne. | |
| II.1.9) | Informacije o variantah |
| Variantne ponudbe so dopustne: ne. | |
| II.2) | KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILA |
| II.2.1) | Celotna količina ali obseg |
| II.2.2) | Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe |
| Opcije: Ne. | |
| II.2.3) | Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila |
| To naročilo je mogoče podaljšati: Ne. | |
| II.3) | TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK |
| Začetek 15. 6. 2013, Zaključek 30. 6. 2014. | |
ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE | |
| III.1) | POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILO |
| III.1.1) | Finančna zavarovanja |
| Zavarovanje za resnost ponudbe: Naročnik za resnost ponudbe zahteva bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo v višini 30.000,00 EUR, s pooblastilom za izpolnitev, z oznako »Brez protesta«, plačljivo na prvi poziv in veljavno do vključno 120 dni po roku za oddajo ponudb. Menico z menično izjavo za resnost ponudbe naročnik unovči, če ponudnik: - po odpiranju ponudb svojo ponudbo umakne, - zavrne sklenitev pogodbe, - po sklenitvi pogodbe ne predloži bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V primeru, da naročnik do določenega roka ne bo sprejel odločitve o oddaji naročila, bo ponudnika pozval k podaljšanju veljavnosti menice z menično izjavo za največ 30 dni. Neunovčene menice dane za resnost ponudbe se po zaključku postopka oddaje javnega naročila neizbranim ponudnikom vrne. Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev je sestavni del te razpisne dokumentacije. V kolikor ponudnik ponudbi ne bo predložil bianco podpisane in žigosane menice z menično izjavo v zahtevani vsebini, bo naročnik tako ponudbo ponudnika izločil! Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: Izbrani ponudnik bo moral v roku 10 dni od dneva podpisa pogodbe naročniku izročiti nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv plačljivo bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10% skupne pogodbene vrednosti z davkom na dodano vrednost, z veljavnostjo do vključno 60 (šestdeset) dni po zaključku vseh pogodbenih del. V kolikor bi naročnik odločil, da se rok za izvedbo naročila, določen v pogodbi, podaljša, bo moral izbrani ponudnik temu ustrezno podaljšati tudi veljavnost bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku ali v primeru, da izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe in v primeru, da naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe. V ta namen ponudnik priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 21 – Izjava o izročitvi bančnih garancij in Obrazec št. 22 – Izjava banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku: Po zaključku pogodbenih del, ki bodo predmet pogodbe, (to je po uspešnem prevzemu del brez pripomb in zadržkov s strani naročnika) bo moral izvajalec v roku 10 dni izročiti naročniku nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv plačljivo bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 10% končne obračunske vrednosti investicije z davkom na dodano vrednost, z veljavnostjo do vključno 30 dni dalj od dneva izteka petletnega garancijskega roka po pogodbi. Brez izročitve bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku se šteje, da dokončen prevzem del po pogodbi ni izvršen. V ta namen ponudnik priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 21 – Izjava o izročitvi bančnih garancij in Obrazec št. 22 – Izjava banke o izdaji bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku. | |
| III.1.2) | Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo |
| V skladu z Zakonom o proračunu Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12) in Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - UPB4). | |
| III.1.3) | Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano |
| Samostojna ponudba pomeni, da ponudnik predloži samostojno ponudbo, brez podizvajalcev in brez soponudnikov (partnerjev v skupini – skupna ponudba). V navedenem primeru mora biti ponudnik tehnično in kadrovsko v celoti sam sposoben izvesti naročilo. Skupna ponudba je ponudba, ki jo predloži skupina ponudnikov (partnerjev) – skupna ponudba. Ne glede na predložitev skupne ponudbe pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pri skupni ponudbi se izpolnjevanje pogojev za osnovno sposobnost ponudnika in sposobnost ponudnika za opravljanje poklicne dejavnosti za dela, ki jih prevzame v ponudbi ugotavlja za vsakega partnerja v ponudbi. Izpolnjevanje pogojev za ekonomsko-finančno sposobnost se ugotavlja v skladu z določili, razvidnimi iz Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe; medtem ko pogoje za priznanje tehnične in kadrovske sposobnosti ter reference lahko izpolnijo vsi partnerji v ponudbi kumulativno, vsi skupaj. V primeru, da bo ponudnik oddal skupno ponudbo, bo moral ponudnik (skupina ponudnikov v skupni ponudbi) pred podpisom pogodbe z naročnikom le-temu izročiti pravni akt o skupni izvedbi naročila (pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju), v kolikor le-te ne bo že priložen ponudbi. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora vsebovati: - navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa), - pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini, - neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika, - področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema vsak partner v skupni ponudbi, - način plačila preko vodilnega partnerja v skupini, - določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini, - reševanje sporov med partnerji v skupini, - druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini, - rok veljavnosti pravnega akta. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh partnerjev v skupini. Ponudba s podizvajalci je ponudba, pri kateri ponudnik nastopa z drugimi gospodarskimi subjekti – podizvajalci in pri tem za izvedbo naročila odgovarja naročniku sam v celoti. Za podizvajalca se šteje gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Podizvajalci lahko sodelujejo pri več ponudnikih hkrati. Za podizvajalca se po zakonu ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z (izbranim) ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V tem primeru: - se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano z (izbranim) ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila, - mora izbrani ponudnik s podizvajalcem iz prejšnje alineje skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja. V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, mora v ponudbi navesti, s katerimi podizvajalci bo sodeloval pri izvedbi naročila ter navesti podatke o delu naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec – predmet, količina, vrednost ter kraj in rok izvedbe. V kolikor bo ponudnik navedel, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, bodo le-ti navedeni tudi v pogodbi in jih ponudnik brez soglasja naročnika ne bo smel zamenjati. V primeru, da naročnik da soglasje k zamenjavi podizvajalcev, bosta naročnik in ponudnik (izbrani izvajalec) sklenila aneks k pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za zamenjavo v pogodbi navedenih podizvajalcev. Ponudnik (tudi vsi partnerji v ponudbi) mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem, se izpolnjevanje pogojev za osnovno sposobnost in sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti za dela, ki jih prevzema, ugotavlja tudi za vsakega od podizvajalcev posebej. V primeru, da bo v postopku predmetnega javnega naročila izbrana ponudba ponudnika, ki nastopa s podizvajalci, bo moral izbrani ponudnik ob sklenitvi pogodbe z naročnikom imeti sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki jih je navedel v svoji ponudbi. Podizvajalec bo moral pred podpisom pogodbe med naročnikom in z izbranim ponudnikom naročniku v petih dneh od sklenitve posredovati kopijo pogodbe, ki jo bo sklenil z izbranim ponudnikom, pri katerem nastopa kot podizvajalec, v kolikor le-ta ne bo že priložena ponudbi po tem javnem razpisu. Pogodba o skupnem sodelovanju s podizvajalcem pri izvedbi javnega naročila, s katero izbrani ponudnik in podizvajalec uredita obveznosti in pravice povezane z izvedbo predmetnega javnega naročila, bo morala (mora) vsebovati najmanj: - podatke o ponudniku (naziv in naslov, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa) - podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), - vrsto del, ki jih bo izvedel podizvajalec, - predmet, količino, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del. Pogodba bo morala (mora) biti datirana, žigosana in podpisana s strani izbranega ponudnika in podizvajalca. V prejšnjem odstavku navedene druga, tretja in četrta alineja so v skladu z ZJN-2 obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila, neposredna plačila podizvajalcem pa so v skladu z 71. členom ZJN-2 obvezna. Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbo javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5-ih dneh po spremembi predložiti: - svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan, - pooblastilo izvajalca za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in - soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. Naročnik ima pravico, da za vse nove podizvajalce, ki niso bili navedeni v ponudbi (zamenjava podizvajalca ali uvedba novih podizvajalcev v delo) kasneje preveri izpolnjevanje navedenih pogojev. V kolikor podizvajalci pogojev ne izpolnjujejo, jih ponudnik (izvajalec) ne sme angažirati. V nasprotnem primeru je to razlog za krivdno razvezo pogodbe | |
| III.1.4) | Drugi posebni pogoji |
| Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne. | |
| III.2) | POGOJI ZA UDELEŽBO |
| III.2.1) | Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register |
| Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Osnovna sposobnost: Osnovna sposobnost ponudnika: 1. pogoj: Ponudnik/partner v ponudbi/podizvajalec ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12-UPB; v nadaljevanju; KZ-1): - sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), - goljufija (211. člen KZ-1), - protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), - povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), - oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), - poslovna goljufija (228. člen KZ-1), - goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), - preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), - preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), - preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), - neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), - neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), - ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), - izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), - zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), - zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), - zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), - zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), - nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), - nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), - ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), - ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), - pranje denarja (245. člen KZ-1), - zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), - uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), - izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), - davčna zatajitev (249. člen KZ-1), - tihotapstvo (250. člen KZ-1), - izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), - jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), - dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), - sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), - dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), - hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). Dokazilo: izjava o sposobnosti. (OBR-6) 2. pogoj: Ponudnik/partner v ponudbi/podizvajalec na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81a. člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV. Dokazilo: izjava o sposobnosti. (OBR-6) 3. pogoj: Ponudnik/partner v ponudbi/podizvajalec nima na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več. Dokazilo: izjava o sposobnosti. (OBR-6) 4. pogoj: Ponudnik/partner v ponudbi/podizvajalec: ni v postopku prisilne poravnave in zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, ni v stečajnem postopku in zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, ni v postopku prisilnega prenehanja, in zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega pre¬nehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali ni opustil poslovne dejavnosti ali ni v katerem koli podobnem položaju, ni bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem, ni storil velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil, ki mu jih lahko naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi dokaže (za kar bo naročnik štel hudo kršitev pogodbenih določil ali unovčen instrument finančnega zavarovanja), pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z do¬ločbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil. Dokazilo: izjava o sposobnosti. (OBR-6). Opomba: Za navedbe, ki jih ni mogoče ali ji naročnik ni uspel preveriti v uradnih evidencah državnih organov ali organov lokalnih skupnosti, si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva dodatne informacije ali (stvarna) dokazila o izpolnjevanju pogojev. 5. pogoj: Za ponudnika/partnerja v ponudbi/podizvajalca v skladu z določili Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ne velja prepoved poslovanja z naročnikom. Dokazilo: izjava o omejitvi poslovanja. (OBR-7) 6. pogoj: Ponudnik//partner v ponudbi/podizvajalec se zavezuje, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik v skladu z določilom 71. člena ZJN-2 in 14. člena ZIntPK, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredoval podatke o: svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb; gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. Dokazilo: izjava o omejitvi poslovanja. (OBR-7) Poklicna sposobnost: 7. pogoj: Ponudnik/partner v ponudbi/podizvajalec ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register, oziroma ima posebno dovoljenje ali je član posebne organizacije, da lahko v državi, v kateri ima svoj sedež, opravlja storitev, ki je predmet javnega naročila. Dokazilo: izjava o sposobnosti. (OBR-6) | |
| III.2.2) | Poslovna in finančna sposobnost |
| Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Ekonomska in finančna sposobnost: 8. pogoj: Noben od ponudnikovih/partnerjevih transakcijskih računov v zadnjih šestih mesecih ni bil blokiran iz razloga dospelih neporavnanih obveznosti. Dokazilo: Potrdilo poslovne banke za vsak odprt transakcijski račun, da ponudnik/partner v ponudbi/podizvajalec ni imel blokiranega poslovnega računa v zadnjih šestih mesecih. Potrdilo (ali obrazec) mora biti dano za vse poslovne račune in ne sme biti starejše od 30 dni. Potrdilo (ali obrazec) se priloži v originalu ali kopiji. 9. pogoj: Ponudnik/partner v skupni ponudbi mora imeti plačane vse nesporne zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. Dokazilo: izjava o plačanih obveznostih do podizvajalcev (OBR-8) Opomba: Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila navedbe preveri ter zahteva poročilo pooblaščenega revizorja, potrdilo ponudnikove poslovne banke ali drugo enakovredno dokazilo, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja. 10. pogoj: Ponudnik je v poslovnih letih 2010, 2011 in 2012 imel vsako leto posebej letni prihodek več kot 1.000.000,00 EUR letnih prihodkov. Če ponudnik sam ne izpolnjuje navedenega pogoja, lahko pogoj v primeru skupne ponudbe izpolni z ostalimi ponudniki v skupini. V navedenem primeru mora ponudnik priložiti zahtevana dokazila tudi za partnerje v skupni ponudbi. Dokaz: Finančni podatki (OBR-9) in obrazec S.BON-1 (samostojni podjetniki predložijo BON-1/SP), izdan s strani AJPES. Obrazec ne sme biti starejši od 30 dni in se priloži v originalu ali kopiji. V primeru, da ponudnik ne posluje v celotnem zahtevanem obdobju, predloži podatke za čas od začetka poslovanja do konca leta 2012, vendar mora v tem obdobju izkazati letni prihodek v zahtevani višini. 11. pogoj: Ponudnik/partner v skupni ponudbi je imel bonitetno oceno po pravilih Basel II na podlagi poročila na dan izstavitve potrdila za leto 2012 najmanj SB6. Dokaz: Obrazec S.BON-1 (samostojni podjetniki predložijo BON-1/SP), izdan s strani AJPES. Obrazec se priloži samo enkrat. 12. pogoj: Ponudnik/partner v skupni ponudb mora nuditi trideset (30) dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem prejema pravilno izstavljenega računa. Dokazilo: izjava o plačilnih pogojih. (OBR-10) | |
| III.2.3) | Tehnična sposobnost |
| Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Tehnična in kadrovska sposobnost: 13. pogoj: Ponudnik mora biti tehnično in kadrovsko sposoben izvesti javno naročilo. Tehnično in kadrovsko sposobnost ponudnik dokazuje s predložitvijo obrazcev. Dokazilo: Izjava o tehničnih zmogljivostih ponudnika (OBR-11) in Podatki o tehničnem osebju (OBR-12). Opomba: Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila navedbe preveri ter zahteva ustrezna dokazila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja. 14. pogoj: Ponudnik mora zagotoviti odgovornega vodjo del in vodje posameznih del, ki morajo izpolnjevati pogoje v skladu z ZGO-1. Odgovorni vodja del mora izpolnjevati naslednje pogoje, in sicer: - ima vsaj 5 let delovnih izkušenj, - je redno zaposlen pri ponudniku ali z njim sodeluje na podlagi sklenjene pogodbe, - ima strokovno izobrazbo in strokovni izpit za odgovornega vodjo del s področja gradbeništva, - je vpisan v imenik pristojne poklicne zbornice v Republiki Sloveniji. Dokazilo: • Podatki o tehničnem osebju (OBR-12). • Kot dokazilo o redni zaposlitvi odgovornega vodje del mora ponudnik priložiti obrazec M-1 ali drugo ustrezno dokazilo, iz katerega bo razvidno, da bo odgovorni vodja del sodeloval pri izvedbi predmetnega javnega naročila v celotnem času izvajanja (pogodba o delu ipd.). Obrazec ali pogodba se priloži v kopiji. Opomba: Naročnik si pridržuje pravico, da izpolnjevanje kadrovskih zahtev v skladu z ZGO-1preveri ter zahteva dokazila ustrezna dokazila (npr. o opravljenem strokovnem izpitu, o članstvu v inženirski zbornici ipd.). 15. pogoj: Odgovorni vodja del mora izkazati eno referenco za istovrstna dela, in sicer, da je v zadnjih petih letih, šteto od roka za oddajo ponudb, bil odgovorni vodja del pri istovrstnih projektih s področja gradenj kanalizacijskih ali vodovodnih sistemov, pri katerih je znašala skupna dolžina zgrajenih objektov vsaj 1.000 m cevovodov. Naročnik bo upošteval samo pozitivna referenčna potrdila, ki bodo navedena v obrazcu št. 12 – Podatki o tehničnem osebju in ponudbi priložena na obrazcu št. 13 - Referenčno potrdilo za odgovornega vodjo del, in ki bo v celoti izpolnjen, vključno z vrednostjo, datumom in krajem opravljenih gradenj ter kratkim opisom izvedenih del in mnenjem naročnika (investitorja) referenčnega dela o izvedbo naročila. Referenčno potrdilo mora biti žigosano in podpisano s strani odgovorne osebe naročnika (investitorja) referenčnega dela. Reference ponudnika: 16. pogoj: Za priznanje sposobnosti mora ponudnik imeti reference, ki se nanašajo na nizke gradnje. Ponudnik je moral v zadnjih petih letih, šteto od roka za oddajo ponudb, izvesti: vsaj 2 (dve) zaključeni gradnji s področja nizkih gradenj: gradnja kanalizacijskih ali vodovodnih sistemov, ki so vključevala gradbena in montažna dela, pri katerih je pri vsakem od referenčnih del znašala skupna dolžina zgrajenih objektov vsaj 1.000 m cevovodov in je bila za vsako od referenčnih del sklenjenega gradbena pogodba z investitorjem referenčnega dela. Naročnik bo upošteval samo pozitivna referenčna potrdila, ki bodo ponudbi priložena na predpisanem Obrazcu št. 15 – Referenčno potrdilo, ki bodo v celoti izpolnjena, vključno z vrednostjo, datumom in krajem opravljenih gradenj ter kratkim opisom izvedenih del in mnenjem naročnika (investitorja) referenčnega dela o izvedbo naročila. Referenčno potrdilo mora biti žigosano in podpisano s strani naročnika (investitorja) referenčnega dela. Dokazilo: Obrazec št. 14 - Izjava o referencah ponudnika – Seznam izvršenih gradenj in Obrazec št. 15 – Referenčno potrdilo. 17. pogoj: Ponudnik mora imeti ves čas izvajanja naročila sklenjeno zavarovanje za odgovornost za škodo v skladu z določili ZGO-1 in upoštevati vse veljavne predpise, ki urejajo področje gradenj. Dokazilo: Obrazec št. 16 – Izjava o upoštevanju veljavnih predpisov. 18. pogoj: Ponudnik mora jamčiti odpravo napak v določenih garancijskih rokih, in sicer: - splošni petletni garancijski rok za kvaliteto in izvedbo vseh del in vso vgrajeno opremo in material; garancijski rok začne teči od izročitve in prevzema objekta, - desetletni garancijski rok za solidnost gradnje, ki začne teči od dokončne izročitve in prevzema objekta s strani naročnika, v skladu z določili Obligacijskega zakonika. Dokazilo: Obrazec št. 17 – Izjava o odpravi napak in garancijskem roku. | |
| III.2.4) | Informacije o pridržanih naročilih |
| III.3) | SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEV |
| III.3.1) | Informacije o določeni stroki |
| III.3.2) | Osebje, odgovorno za izvedbo storitve |
ODDELEK IV: POSTOPEK | |
| IV.1) | VRSTA POSTOPKA |
| IV.1.1) | Vrsta postopka |
| Odprti postopek. | |
| IV.1.2) | Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju |
| IV.1.3) | Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom |
| IV.2) | MERILA ZA IZBIRO PONUDBE |
| IV.2.1) | Merila za izbiro ponudbe |
| Najnižja cena. | |
| IV.2.2) | Informacije o elektronski dražbi |
| Uporabljena bo elektronska dražba: Ne. | |
| IV.3) | UPRAVNE INFORMACIJE |
| IV.3.1) | Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik |
| 430-15/2013 | |
| IV.3.2) | Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom |
| Ne. Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil Ne. | |
| IV.3.3) | Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov |
| IV.3.4) | Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje |
| Datum: 6. 5. 2013 Čas: 10:00 | |
| IV.3.5) | Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom |
| IV.3.6) | Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje |
| Uradni jeziki EU: SL | |
| IV.3.7) | Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe |
| Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, določenega za prejem ponudb) | |
| IV.3.8) | Način odpiranja ponudb |
| Datum: 6. 5. 2013 Čas: 12:00 Kraj: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, II. nadstropje, velika sejna soba. Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb: Pooblaščeni predstavniki ponudnika morajo na javnem odpiranju ponudb priložiti pooblastilo za zastopanje, zakoniti zastopniki ponudnika izkažejo svojo istovetnost z osebnim dokumentom. | |
ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE | |
| VI.1) | INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA |
| VI.2) | INFORMACIJE O SREDSTVIH EU |
| Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne. | |
| VI.3) | DODATNE INFORMACIJE |
| Javno naročilo se delno financira iz sredstev Republike Slovenije, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/4/11136-202468415058144/KANALIZACIJA _IN_VODOVOD_LESNICA.zip | |
| Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: | |
| Datum: 29. 4. 2013 Čas: 10:00 | |
| VI.4) | PRITOŽBENI POSTOPKI |
| VI.4.1) | Organ, pristojen za pritožbene postopke |
| MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, SI-8000 Novo mesto. | |
| Organ, pristojen za postopek mediacije | |
| VI.4.2) | Vložitev pritožb |
| VI.4.3) | Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb |
| MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, SI-8000 Novo mesto. | |
| VI.5) | DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: |
| 9. 4. 2013 | |
ZJN-3 Predhodno informativno obvestilo
ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu
ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi
ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb - mala naročila
ZJN-3 Obvestilo o natečaju
Javna naročila po ZJNVETPS
