Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU SOTLE; HIDRAVLJIČNA IZBOLJŠAVA IN DOGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI ŠENTJUR«

Prva stran » Objave » ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu - Storitve (arhiv) » Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU SOTLE; HIDRAVLJIČNA IZBOLJŠAVA IN DOGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI ŠENTJUR«

eObjava - 11.04.2013 - Ob. 4121

Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU SOTLE; HIDRAVLJIČNA IZBOLJŠAVA IN DOGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI ŠENTJUR«

ODDELEK I: NAROČNIK
I.1)	IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE
	OBČINA ŠENTJUR, Mestni trg 10, V roke: Jernej Tisel, SI-3230 Šentjur. Tel. +386 37471332. Telefaks +386 37473446. E-pošta jernej.tisel@sentjur.si. Internetni naslov naročnika (URL): http://www.sentjur.si/
	Dodatne informacije dobite pri
	Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
	Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri
	Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
	Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov
	Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)	VRSTA NAROČNIKA
	Regionalni ali lokalni organ.
I.3)	GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTI
	Javna uprava
I.4)	ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV
	Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
II.1)	OPIS

II.1.1)	Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
	Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU SOTLE; HIDRAVLJIČNA IZBOLJŠAVA IN DOGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI ŠENTJUR«
II.1.2)	Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
	Storitve. Kategorija storitve: št. 12. Glavni kraj izvedbe: Območje občine Šentjur, Slovenija Šifra NUTS: SI014.
II.1.3)	Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
	Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)	Informacije o okvirnem sporazumu

	Trajanje okvirnega sporazuma:

	Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazuma

II.1.5)	Kratek opis naročila ali nabave:
	Predmet javnega naročila je Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU SOTLE; HIDRAVLJIČNA IZBOLJŠAVA IN DOGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI ŠENTJUR«. Izbrani nadzornik bo v okviru prevzetih del opravljal vsebinski in finančni nadzor skladno z določili FIDIC (nadzor izdelave in pregled ostale dokumentacije, nadzor izvajanja del po projektni dokumentaciji, nadzor kvalitete izvedenih del, priprava poročil naročniku o izvajanju del na objektu, obračun izvedenih pogodbenih del, predaja objekta naročniku, svetovanje naročniku in koordinacija aktivnosti - vse skladno z določili FIDIC), naloge v skladu z Zakonom o graditvi objektov ter druge naloge.
II.1.6)	Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
	71520000 (Storitve gradbenega nadzora) 71356100 (Storitve tehničnega nadzora) 71521000 (Storitve nadzora gradbišč) 71310000 (Storitve tehničnega in gradbenega svetovanja)
II.1.7)	Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
	Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)	Sklopi
	Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)	Informacije o variantah
	Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)	KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILA

II.2.1)	Celotna količina ali obseg
	Predmet javnega naročila je Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU SOTLE; HIDRAVLJIČNA IZBOLJŠAVA IN DOGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI ŠENTJUR«. Izbrani nadzornik bo v okviru prevzetih del opravljal vsebinski in finančni nadzor skladno z določili FIDIC (nadzor izdelave in pregled ostale dokumentacije, nadzor izvajanja del po projektni dokumentaciji, nadzor kvalitete izvedenih del, priprava poročil naročniku o izvajanju del na objektu, obračun izvedenih pogodbenih del, predaja objekta naročniku, svetovanje naročniku in koordinacija aktivnosti - vse skladno z določili FIDIC), naloge v skladu z Zakonom o graditvi objektov ter druge naloge. Projekt »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU SOTLE; HIDRAVLJIČNA IZBOLJŠAVA IN DOGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI ŠENTJUR« obsega izgradnjo vodovodnega sistem Dobrina v dolžini 18.052 m s črpalnicami, vrtinami, vodohrani in razbremenilniki in klorirno napravo, in vodovodnega sistema Malovce – Stara Glažuta – Drenovec v dolžni 4.282 m z vodohranom. Obseg zahtevanih storitev je natančneje razviden iz specifikacije del, priložene v razpisni dokumentaciji. Ponudba mora zajemati izvajanje vseh razpisanih storitev.
II.2.2)	Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe
	Opcije: Ne.
II.2.3)	Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila
	To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)	TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK
	Trajanje v dnevih: 820 (od oddaje naročila)
ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
III.1)	POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILO

III.1.1)	Finančna zavarovanja
	Ponudnik mora predložiti garancijo za resnost ponudbe v višini 1.000,00 EUR in veljavnostjo 150 dni od roka za prejem ponudb. Izbrani ponudnik mora v roku desetih (10) dni po podpisu pogodbe predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z davkom na dodano vrednost (DDV), ki mora biti veljavna osemsto osemdeset (880) od podpisa pogodbe oziroma v vsakem primeru še 90 dni od izdaje Potrdila o izvedbi izvajalcu gradenj projekta »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU SOTLE; HIDRAVLJIČNA IZBOLJŠAVA IN DOGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI ŠENTJUR«.
III.1.2)	Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo
	Rok plačila je 30 dni, na podlagi izstavljenih vmesnih računov oziroma situacij s strani izvajalca in po potrditvi le-teh s strani naročnika.
III.1.3)	Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
	Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov. V primeru, da bo izbrana ponudba skupine ponudnikov, bo naročnik od izbrane skupine pred podpisom pogodbe zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbe o sodelovanju). Akt o skupni izvedbi naročila bo moral minimalno vsebovati naslednje določbe: pooblastilo vodilnemu ponudniku; neomejena solidarna odgovornost vseh ponudnikov; deleži ponudnikov v % in področje dela, ki ga bodo izvedli; način plačila preko vodilnega ponudnika; rok trajanja akta ter določila v primeru izstopa ponudnika.
III.1.4)	Drugi posebni pogoji
	Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)	POGOJI ZA UDELEŽBO

III.2.1)	Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
	Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila: • da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, navedenih v prvem odstavku 42. člena Zakona o javnem naročanju /ZJN-2/ (128/2006, 16/2008, 19/2010, 18/2011, 43/2012 Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012); • da ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena Zakona o javnem naročanju /ZJN-2/ oziroma 81.a člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev /ZJNVETPS/ oziroma 73. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti /ZJNPOV/; • da ponudnik ni v stečajnem postopku ali da zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; • da ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več; • da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali da zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločalo; • da ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja, da zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločalo, da z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali da ni opustil poslovne dejavnosti ali da ni v katerem koli podobnem položaju; • da je ponudnik registriran pri pristojnem organu in ima v svojem temeljnem aktu določene dejavnosti, ki so predmet javnega naročila; Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so: Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji: • Izjava 3: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika • Izjava 4: Izjava ponudnika, da je registriran pri pristojnem organu in ima v svojem temeljnem aktu določene dejavnosti, ki so predmet javnega naročila • Izjava 5: Izjava ponudnika, da pooblašča naročnika, da lahko preveri v ponudbeni dokumentaciji predložene izjave in dokazila Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: • Izjava 3: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika ali Dokazila iz uradnih evidenc o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika, ki so navedeni pod zaporednimi številkami 1, 3, 4, 5 in 6 v Podpoglavju 1. 2 – Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati (če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, podano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež) • Izjava 4: Izjava ponudnika, da je registriran pri pristojnem organu in ima v svojem temeljnem aktu določene dejavnosti, ki so predmet javnega naročila ali Dokazila iz uradnih evidenc o izpolnjevanju pogojev glede sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti (če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, podano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež). • Izjava 5: Izjava ponudnika, da pooblašča naročnika, da lahko preveri v ponudbeni dokumentaciji predložene izjave in dokazila
III.2.2)	Poslovna in finančna sposobnost
	Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila: • da so letni prihodki ponudnika v letih 2009, 2010 in 2011 enaki najmanj 30.000,00 EUR za vsako leto; • da ponudnik v zadnjih šestih (6) mesecih pred izdajo dokazil ni imel blokiranega računa; • da ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja; Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so: Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji: • Obrazec 3.7: Finančni podatki • pravna oseba (gospodarska družba): obrazec S.BON-1/P. Obrazec ne sme biti starejši od dneva objave obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil. • samostojni podjetnik: obrazec BON-1/SP. Obrazec ne sme biti starejši od dneva objave obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil. Če posluje manj kot tri (3) leta, naj ponudnik predloži zahtevano dokumentacijo za čas poslovanja. Za izpolnitev pogoja pa mora v obdobju poslovanja dosegati letni prihodek enak najmanj 30.000,00 EUR za vsako leto. • Potrdilo, da ponudnik ni imel blokiranega poslovnega računa v zadnjih 6 mesecih. Potrdilo mora biti dano za vse poslovne račune in ne sme biti starejše od dneva objave obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil • Izjava 6: Izjava ponudnika, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: • Obrazec 3.7: Finančni podatki • Dokazila o višini letnih prihodkov ponudnika v letih 2009, 2010 in 2011, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja. Če posluje manj kot tri (3) leta, naj ponudnik predloži zahtevano dokumentacijo za čas poslovanja. Za izpolnitev pogoja pa mora v obdobju poslovanja dosegati letni prihodek enak najmanj 30.000,00 EUR za vsako leto. • Ustrezno potrdilo, s katerim ponudnik izkazuje, da ni imel blokiranega poslovnega računa v zadnjih 6 mesecih. Potrdilo mora biti dano za vse poslovne račune in ne sme biti starejše od dneva objave obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil. • Izjava 6: Izjava ponudnika, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja
III.2.3)	Tehnična sposobnost
	Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila: • da ima ponudnik v obdobju zadnjih treh (3) let od objave obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil uspešno izvedeno vsaj eno (1) storitev nadzora in svetovanja pri gradnji vodovoda dolžine najmanj 1.000 m s črpališčem in vodohranom • da ponudnikov odgovorni nadzornik izpolnjuje pogoje Zakona o graditvi objektov in ima v obdobju zadnjih treh (3) let od objave obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil kot odgovorni nadzornik uspešno izvedeno vsaj eno (1) storitev nadzora in svetovanja pri gradnji vodovoda dolžine najmanj 1.000 m s črpališčem in vodohranom. Odgovorni nadzornik mora imeti vsaj deset (10) let delovnih izkušenj v gradbeništvu. Odgovorni nadzornik bo moral biti v času, ko nastopa kot odgovorni nadzornik, vpisan v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici. • da ponudnikov odgovorni nadzornik za področje gradbeno obrtniških del izpolnjuje pogoje Zakona o graditvi objektov in ima v obdobju zadnjih treh (3) let od objave obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil kot odgovorni nadzornik za področje gradbeno obrtniški del uspešno izvedeno vsaj eno (1) storitev nadzora in svetovanja pri gradnji vodovoda dolžine najmanj 1.000 m s črpališčem in vodohranom. Odgovorni nadzornik za področje gradbeno obrtniških del mora imeti vsaj deset (10) let delovnih izkušenj v gradbeništvu. Odgovorni nadzornik za področje gradbeno obrtniških del bo moral biti v času, ko nastopa kot odgovorni nadzornik za področje gradbeno obrtniških del, vpisan v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici. • da ima ponudnikov koordinator za varnost in zdravje pri delu v obdobju zadnjih treh (3) let pred objavo naročila kot koordinator za varnost in zdravje pri delu uspešno izvedeni vsaj dve (2) storitvi kot koordinator za varnost in zdravje pri delu pri gradnji komunalne infrastrukture. Koordinator za varnost in zdravje pri delu mora imeti vsaj pet (5) let delovnih izkušenj na področju varnosti in zdravja pri delu. Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so: • Obrazec 3.8 – Reference ponudnika • Obrazec 3.9 – Referenčna potrdila ponudnika, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 3 – Obrazci za sestavo ponudbe • Obrazec 3.10.1 – Obrazec za življenjepise; mora biti izpolnjen v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 3 – Obrazci za sestavo ponudbe in lastnoročno podpisan s strani odgovornega nadzornika oziroma odgovornega nadzornika za področje gradbeno obrtniških del oziroma koordinatorja za varnost in zdravje pri delu • Obrazec 3.10.2 – Referenčna potrdila odgovornega nadzornika oziroma odgovornega nadzornika za področje gradbeno obrtniških del, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 3 – Obrazci za sestavo ponudbe • Obrazec 3.10.3 – Referenčna potrdila koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 3 – Obrazci za sestavo ponudbe
III.2.4)	Informacije o pridržanih naročilih

III.3)	SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEV

III.3.1)	Informacije o določeni stroki
	Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: Ne.
III.3.2)	Osebje, odgovorno za izvedbo storitve
	Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
ODDELEK IV: POSTOPEK
IV.1)	VRSTA POSTOPKA

IV.1.1)	Vrsta postopka
	Odprti postopek.
IV.1.2)	Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju

IV.1.3)	Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom

IV.2)	MERILA ZA IZBIRO PONUDBE

IV.2.1)	Merila za izbiro ponudbe
	Najnižja cena.
IV.2.2)	Informacije o elektronski dražbi
	Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)	UPRAVNE INFORMACIJE

IV.3.1)	Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik

IV.3.2)	Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
	Ne. Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil Ne.
IV.3.3)	Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov
	Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)	Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
	Datum: 16. 5. 2013 Čas: 10:00
IV.3.5)	Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom

IV.3.6)	Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
	Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)	Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
	Trajanje v dnevih: 150 (od datuma, določenega za prejem ponudb)
IV.3.8)	Način odpiranja ponudb
	Datum: 16. 5. 2013 Čas: 11:00 Kraj: Občina Šentjur, Mestni trg 10, SI - 3230 Šentjur Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb: Odpiranje ponudb bo javno.
ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
VI.1)	INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA
	Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)	INFORMACIJE O SREDSTVIH EU
	Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da. Sklic na projekte in/ali programe: Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev: Oskrba s pitno vodo.
VI.3)	DODATNE INFORMACIJE
	Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.sentjur.si/
	Rok za prejem ponudnikovih vprašanj:
	Datum: 8. 5. 2013
VI.4)	PRITOŽBENI POSTOPKI

VI.4.1)	Organ, pristojen za pritožbene postopke
	OBČINA ŠENTJUR, Mestni trg 10, SI-3230 Šentjur. Tel. +386 37471310. Telefaks +386 37473446. E-pošta jernej.tisel@sentjur.si. Internetni naslovi: http://www.sentjur.si
	Organ, pristojen za postopek mediacije

VI.4.2)	Vložitev pritožb
	Rok za vložitev pritožb: Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen ce zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja /ZPVPJN/ (Ur.l. RS, št. 43/2011) ne določa drugače. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v osmih delovnih dneh od dneva: • objave obvestila o javnem naročilu, ali • obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali • prejema povabila k oddaji ponudb Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ZPVPJN in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom. Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve.
VI.4.3)	Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb
	OBČINA ŠENTJUR, Mestni trg 10, SI-3230 Šentjur. Tel. +386 37471310. Telefaks +386 37473446. E-pošta jernej.tisel@sentjur.si. Internetni naslovi: http://www.sentjur.si
VI.5)	DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA:
	11. 4. 2013