eObjava - 12.04.2013 - Ob. 4209
R CERO NOVA GORICA - IZGRADNJA TEHNOLOŠKIH OBJEKTOV S PRIPADAJOČO OPREMO IN INFRASTRUKTURO
| ODDELEK I: NAROČNIK | |
| I.1) | IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE |
| MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Trg Edvarda Kardelja 1, Kontakt: Zoran Ušaj, V roke: Zoran Ušaj, SI-5000 Nova Gorica. Tel. +386 53350111. Telefaks +386 53021233. E-pošta zoran.usaj@nova-gorica.si. | |
| Dodatne informacije dobite pri | |
| Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah. | |
| Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri | |
| Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah. | |
| Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov | |
| Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah. | |
| I.2) | VRSTA NAROČNIKA |
| Regionalni ali lokalni organ. | |
| I.3) | GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTI |
| Javna uprava | |
| I.4) | ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV |
| Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Da. OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5. maja 6A, SI-5270 Ajdovščina. OBČINA BOVEC, Trg golobarskih žrtev 8, SI-5230 Bovec. OBČINA BRDA, Trg 25. maja 2, SI-5212 Dobrovo v Brdih. OBČINA CERKNO, Bevkova ulica 9, SI-5282 Cerkno. OBČINA IDRIJA, Mestni trg 1, SI-5280 Idrija. OBČINA KANAL OB SOČI, Trg svobode 23, SI-5213 Kanal. OBČINA KOBARID, Trg svobode 2, SI-5222 Kobarid. OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA, Miren 137, SI-5291 Miren. OBČINA RENČE - VOGRSKO, Bukovica 43, SI-5293 Volčja Draga. OBČINA ŠEMPETER - VRTOJBA, Trg Ivana Roba 3A, SI-5290 Šempeter pri Gorici. OBČINA TOLMIN, Ulica padlih borcev 2, SI-5220 Tolmin. OBČINA VIPAVA, Glavni trg 15, SI-5271 Vipava. | |
ODDELEK II: PREDMET NAROČILA | |
| II.1) | OPIS |
| II.1.1) | Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: |
| R CERO NOVA GORICA - IZGRADNJA TEHNOLOŠKIH OBJEKTOV S PRIPADAJOČO OPREMO IN INFRASTRUKTURO | |
| II.1.2) | Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe |
| Gradnje. Projektiranje in izvedba. Šifra NUTS: SI023. | |
| II.1.3) | Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu |
| Obvestilo se nanaša na javno naročilo. | |
| II.1.4) | Informacije o okvirnem sporazumu |
| Trajanje okvirnega sporazuma: | |
| Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazuma | |
| II.1.5) | Kratek opis naročila ali nabave: |
| Projekt »R CERO NOVA GORICA – IZGRADNJA TEHNOLOŠKIH OBJEKTOV S PRIPADAJOČO OPREMO IN INFRASTRUKTURO« vključuje projektiranje in izgradnjo mehansko-biološke naprave (MBO) za obdelavo odpadkov, kapacitete 33.000 t/leto, sortirnice, objekta za obdelavo kosovnih odpadkov, spremljajoče infrastrukture in zunanjo ureditev. | |
| II.1.6) | Enotni besednjak javnih naročil (CPV): |
| 45000000 (Gradbena dela) 45220000 (Dela na inženirskih in visokih gradnjah) 45222100 (Gradbena dela na napravi za obdelavo odpadkov) | |
| II.1.7) | Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih |
| Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne. | |
| II.1.8) | Sklopi |
| Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne. | |
| II.1.9) | Informacije o variantah |
| Variantne ponudbe so dopustne: ne. | |
| II.2) | KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILA |
| II.2.1) | Celotna količina ali obseg |
| II.2.2) | Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe |
| II.2.3) | Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila |
| II.3) | TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK |
| Trajanje v dnevih: 1156 (od oddaje naročila) | |
ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE | |
| III.1) | POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILO |
| III.1.1) | Finančna zavarovanja |
| Ponudnik mora predložiti garancijo za resnost ponudbe v višini 350.000,00 EUR z veljavnostjo 150 dni od roka za oddajo ponudb. V roku enaindvajsetih (21) dni po podpisu pogodbe mora uspešen ponudnik priskrbeti garancijo za dobro izvedbo v višini 10% pogodbene vrednosti brez davka na dodano vrednost (DDV), kot je določeno v posebnih pogojih FIDIC in v Dodatku k ponudbi, sicer pogodba ni veljavna. | |
| III.1.2) | Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo |
| Rok plačila situacij je 30 dni po prejemu Potrdila o plačilu pri naročniku. | |
| III.1.3) | Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano |
| Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov. V primeru predložitve ponudbe skupine ponudnikov, mora vsak posamezni ponudnik izpolnjevati vse pogoje glede osnovne sposobnosti in pogoje glede sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti, pogoje glede ekonomske in finančne sposobnosti ter tehnične in kadrovske sposobnosti pa skladno z zahtevami razpisne dokumentacije. V primeru, da bo izbrana ponudba skupine ponudnikov, bo naročnik od izbrane skupine pred podpisom pogodbe zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbe o sodelovanju). Akt o skupni izvedbi naročila bo moral minimalno vsebovati naslednje določbe: pooblastilo vodilnemu ponudniku; neomejena solidarna odgovornost vseh ponudnikov; deleži ponudnikov v % in področje dela, ki ga bodo izvedli; način plačila preko vodilnega ponudnika, rok trajanja akta ter določila v primeru izstopa ponudnika. | |
| III.1.4) | Drugi posebni pogoji |
| Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne. | |
| III.2) | POGOJI ZA UDELEŽBO |
| III.2.1) | Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register |
| Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 1.da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: KZ-1): • sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), • goljufija (211. člen KZ-1), • protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), • povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), • oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), • poslovna goljufija (228. člen KZ-1), • goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), • preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), • preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), • preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), • neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), • neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), • ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), • izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), • zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), • zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), • zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), • zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), • nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), • nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), • ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), • ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), • pranje denarja (245. člen KZ-1), • zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), • uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), • izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), • davčna zatajitev (249. člen KZ-1), • tihotapstvo (250. člen KZ-1), • izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), • jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), • dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), • sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), • dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), • hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). Dokazila: Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji: Izjava 3: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Izjava 3: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika Dokazila o izpolnjevanju navedenega pogoja (če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, podano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež). Izjava oziroma dokazila morajo biti original oziroma overjena kopija dokumentov 2. da ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2D, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV. Dokazila: Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji: Dokazila o izpolnjevanju navedenega pogoja niso potrebna. Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Dokazila o izpolnjevanju navedenega pogoja niso potrebna. 3. da ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več. Dokazila: Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji: Ponudniki: Izjava 3: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika Podizvajalci: Izjava 3a: Izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti podizvajalca Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Ponudniki: Izjava 3: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika Podizvajalci: Izjava 3a: Izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti podizvajalca Ponudniki in podizvajalci: Dokazila o izpolnjevanju navedenega pogoja (če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, podano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež). Izjava oziroma dokazila morajo biti original oziroma overjena kopija dokumentov. 4. da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali ni bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; Dokazila: Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji: Izjava 3: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Izjava 3: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika Dokazila o izpolnjevanju navedenega pogoja (če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, podano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež). Izjava oziroma dokazila morajo biti original oziroma overjena kopija dokumentov. 5. da ponudnik ni v stečajnem postopku ali ni bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo Dokazila: Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji: Izjava 3: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Izjava 3: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika Dokazila o izpolnjevanju navedenega pogoja (če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, podano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež). Izjava oziroma dokazila morajo biti original oziroma overjena kopija dokumentov. 6. da ponudnik ni postopku prisilnega prenehanja, ni bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali ni opustil poslovne dejavnosti ali ni v katerem koli podobnem položaju Dokazila: Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji: Izjava 3: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Izjava 3: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika Dokazila o izpolnjevanju navedenega pogoja (če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, podano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež). Izjava oziroma dokazila morajo biti original oziroma overjena kopija dokumentov. 7.da ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem; Dokazila: Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji: Izjava 3: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Izjava 3: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika Dokazila o izpolnjevanju navedenega pogoja (če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, podano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež). Izjava oziroma dokazila morajo biti original oziroma overjena kopija dokumentov. 8. da ponudniku naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi ne more dokazati velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil Dokazila: Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji: Izjava 3: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Izjava 3: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika Dokazila o izpolnjevanju navedenega pogoja (če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, podano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež). Izjava oziroma dokazila morajo biti original oziroma overjena kopija dokumentov. 9. da je ponudnik registriran pri pristojnem organu in ima v svojem temeljnem aktu določene dejavnosti, ki so predmet javnega naročila; Dokazila: Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji: Izjava 4: Izjava ponudnika, da je registriran pri pristojnem organu in ima v svojem temeljnem aktu določene dejavnosti, ki so predmet javnega naročila Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Izjava 4: Izjava ponudnika, da je registriran pri pristojnem organu in ima v svojem temeljnem aktu določene dejavnosti, ki so predmet javnega naročila Dokazila o izpolnjevanju navedenega pogoja (če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, podano pred notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež). Izjava oziroma dokazila morajo biti original oziroma overjena kopija dokumentov. | |
| III.2.2) | Poslovna in finančna sposobnost |
| Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 10. da so povprečni letni prihodki ponudnikov letu 2010, 2011 in 2012: - v primeru ponudbe samostojnega ponudnika enaki najmanj protivrednosti 25.000.000,00 EUR - v primeru ponudbe skupine ponudnikov enaki najmanj protivrednosti 30.000.000,00 EUR, pri čemer je imel vodilni ponudnik povprečne letne prihodke v letu 2010, 2011 in 2012 enake najmanj protivrednosti 15.000.000,00 EUR IZPOLNJEVANJE POGOJA DOKAZUJEJO PONUDNIK OZIROMA SKUPINA PONUDNIKOV SKUPAJ. Dokazila: Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji: Obrazec 5.8: Finančni podatki Dokazila o višini letnih prihodkov ponudnika za leta 2010, 2011 in 2012, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja. Če posluje manj kot tri (3) leta, naj ponudnik predloži zahtevano dokumentacijo za čas poslovanja. Za izpolnitev pogoja pa mora v obdobju poslovanja dosegati povprečne letne prihodke skladno s pogojem. Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Obrazec 5.8: Finančni podatki Dokazila o višini letnih prihodkov ponudnika v letih 2010, 2011 in 2012, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja. Obrazec ne sme biti starejši od dneva objave javnega naročila. Če posluje manj kot tri (3) leta, naj ponudnik predloži zahtevano dokumentacijo za čas poslovanja. Za izpolnitev pogoja pa mora v obdobju poslovanja dosegati povprečne letne prihodke skladno s pogojem. Dokazila morajo biti original oziroma overjena kopija dokumentov. 11. da ponudnik v zadnjih šestih (6) mesecih pred izdajo bonitetne informacije ni imel blokiranega računa; Dokazila: Ponudniki, podizvajalci s sedežem v Republiki Sloveniji: - pravna oseba (gospodarska družba): obrazec S-BON-1. Obrazec ne sme biti starejši od dneva objave javnega naročila. - samostojni podjetnik: obrazec BON-1/SP. Obrazec ne sme biti starejši od dneva objave javnega naročila. Ponudniki, podizvajalci, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Dokazila o neblokadi vseh poslovnih računov, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja. Dokazila ne smejo biti starejša od dneva objave javnega naročila. Dokazila morajo biti original oziroma overjena kopija dokumentov. 12. da ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja; Dokazila: Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji: Izjava 6: Izjava ponudnika, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Izjava 6: Izjava ponudnika, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja Izjava mora biti original oziroma overjena kopija dokumentov. 13. Da ima ponudnik bonitetno oceno, ki temelji na pravilih BASEL II, najmanj SB5. Dokazila: Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji: Pravna oseba (gospodarska družba): Predložitev obrazca S-BON-1, ki ne sme biti starejši od dneva objave javnega naročila, iz katerega je razvidna bonitetna ocena po pravilih BASEL II . Samostojni podjetnik: Predložitev obrazca BON-1/SP, ki ne sme biti starejši od dneva objave javnega naročila, iz katerega je razvidna bonitetna ocena po pravilih BASEL II . Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Predložitev ustreznega obrazca, ki ne sme biti starejši od dneva objave javnega naročila, iz katerega je razvidna bonitetna ocena po pravilih BASEL II. Dokazila morajo biti original oziroma overjena kopija dokumenta. 14. da ima ponudnik (samostojni ponudnik ali v primeru skupine ponudnikov vodilni ponudnik) dostop do kreditnih linij, ustreznih, da zagotovi zahtevane denarne prilive za čas trajanja izvedbe del. V vsakem primeru mora biti kreditni znesek vsaj 4.000.000,00 EUR. IZPOLNJEVANJE POGOJA DOKAZUJE SAMOSTOJNI PONUDNIK OZIROMA VODILNI PONUDNIK V PRIMERU SKUPINE PONUDNIKOV. Dokazilo: Pismo o nameri banke ali zavarovalnice. Dokument mora biti original oziroma overjena kopija dokumenta. 15. Da ponudnik predloži garancijo za resnost ponudbe v višini 350.000,00 EUR. IZPOLNJEVANJE POGOJA DOKAZUJE SAMOSTOJNI PONUDNIK OZIROMA VODILNI PONUDNIK V PRIMERU SKUPINE PONUDNIKOV. Dokazila: Obrazec 5.3: Garancija za resnost ponudbe Dokument mora biti original oziroma overjena kopija dokumenta. | |
| III.2.3) | Tehnična sposobnost |
| Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 16. da je ponudnik (samostojni ponudnik ali v primeru skupine ponudnikov vodilni ponudnik, ostali ponudniki) v zadnjih petih (5) letih pred dnevom objave Obvestila o naročilu izvedel vsaj: • en (1) objekt mehansko biološke obdelave odpadkov s tehnologijo biosušenja vhodne kapacitete vsaj 30.000 ton/leto. IZPOLNJEVANJE POGOJA DOKAZUJEJO SAMOSTOJNI PONUDNIK OZIROMA VODILNI PONUDNIK IN OSTALI PONUDNIKI V PRIMERU SKUPINE PONUDNIKOV Dokazila: Obrazec 5.10: Reference ponudnika kot izvajalca Obrazec 5.11: Referenčna potrdila ponudnika, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije. Dokazila so lahko kopija dokumenta. 17. da je ponudnik (samostojni ponudnik ali v primeru skupine ponudnikov vodilni ponudnik in ostali ponudniki) v zadnjih petih (5) letih pred dnevom objave Obvestila o naročilu izvedel vsaj: • en (1) projekt izgradnje objekta za ravnanje z odpadki - sortirnico kapacitete vsaj 10.000 ton/leto in • en (1) objekt biostabilizacije ali kompostarne kapacitete vsaj 5.000 ton/leto in • en (1) objekt za proizvodnjo alternativnega goriva iz odpadkov (SRF) kapacitete vsaj 20.000 ton/leto in • en (1) projekt sistema nadzora delovanja in upravljanja tehnološke opreme za obdelavo odpadkov in spremljanje stanja/parametrov obratovanja IZPOLNJEVANJE POGOJA DOKAZUJEJO SAMOSTOJNI PONUDNIK OZIROMA VODILNI PONUDNIK IN OSTALI PONUDNIKI V PRIMERU SKUPINE PONUDNIKOV (pri čemer morajo vsi ponudniki skupaj pogoju zadostiti 100%) Dokazila: Obrazec: 5.10: Reference ponudnika kot izvajalca Obrazec 5.11: Referenčna potrdila ponudnika, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije. Dokazila so lahko kopija dokumenta. 18. da je ponudnikov odgovorni vodja del (v skladu z Zakonom o graditvi objektov) v zadnjih petih (5) letih pred dnevom objave Obvestila o naročilu kot odgovorni vodja del izvedel vsaj: • en (1) projekt izgradnje objekta v vrednosti 20.000.000,00 EUR brez DDV, ki je vključeval gradbeno inženirski del (izgradnja hale) in tehnološki del (npr. sortirnica, kompostarna, MBO…) Odgovorni vodja del bo moral biti v času, ko nastopa kot odgovorni vodja del, vpisan v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici. V kolikor v času oddaje ponudbe odgovorni vodja del ni član Inženirske zbornice Slovenije, mora ponudnik za prijavljen kader predložiti dokazila, da je do roka za oddajo ponudb podal vlogo na IZS z zaprosilom za pridobitev članstva, pri čemer mora ponudnik za neveden kader naročniku predložiti pravnomočen vpis v IZS najkasneje 7 dni pred podpisom pogodbe. IZPOLNJEVANJE POGOJA DOKAZUJEJO PONUDNIK OZIROMA SKUPINA PONUDNIKOV IN PODIZVAJALCI SKUPAJ (eden od njih ponudi enega odgovornega vodjo del, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje) Dokazila: Obrazec 5.13: Obrazec za življenjepise Obrazec 5.14: Referenčna potrdila odgovornega vodje del, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije Dokazilo, da je do roka za oddajo ponudbe podal vlogo na IZS z zaprosilom za pridobitev članstva, v kolikor ni član Inženirske zbornice Slovenije Dokazila so lahko kopija dokumenta. 19. da je ponudnikov odgovorni vodja del za gradbeni del (v skladu z Zakonom o graditvi objektov) v zadnjih petih (5) letih pred dnevom objave Obvestila o naročilu kot odgovorni vodja del za gradbeni del izvedel vsaj: • en (1) projekt izgradnje hale v površini najmanj 500 m2 in višine najmanj 7.00 m, ki vključuje izvedbo zunanje ureditve s komunalno infrastrukturo v vrednosti najmanj 1.000.000,00 EUR brez DDV Odgovorni vodja del za gradbeni del bo moral biti v času, ko nastopa kot odgovorni vodja del za gradbeni del, vpisan v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici. V kolikor v času oddaje ponudbe odgovorni vodja del za gradbeni del ni član Inženirske zbornice Slovenije, mora ponudnik za prijavljen kader predložiti dokazila, da je do roka za oddajo ponudb podal vlogo na IZS z zaprosilom za pridobitev članstva, pri čemer mora ponudnik za neveden kader naročniku predložiti pravnomočen vpis v IZS najkasneje 7 dni pred podpisom pogodbe. IZPOLNJEVANJE POGOJA DOKAZUJEJO PONUDNIK OZIROMA SKUPINA PONUDNIKOV IN PODIZVAJALCI SKUPAJ (eden od njih ponudi enega odgovornega vodjo del za gradbeni del, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje) Dokazila: Obrazec 5.13: Obrazec za življenjepise Obrazec 5.15: Referenčna potrdila odgovornega vodje del za gradbeni del, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije Dokazilo, da je do roka za oddajo ponudbe podal vlogo na IZS z zaprosilom za pridobitev članstva, v kolikor ni član Inženirske zbornice Slovenije Dokazila so lahko kopija dokumenta. 20. da je ponudnikov odgovorni vodja del za tehnološki del (v skladu z Zakonom o graditvi objektov) v zadnjih petih (5) letih pred dnevom objave Obvestila o naročilu kot odgovorni vodja del za tehnološki del izvedel vsaj: • en (1) projekt izgradnje objekta za ravnanje z odpadki - sortirnico kapacitete vsaj 10.000 ton/leto in • en (1) projekt izgradnje objekta kompostarne kapacitete vsaj 5.000 ton/leto in • en (1) projekt izgradnje objekta za mehansko biološko obdelavo odpadkov kapacitete vsaj 30.000 ton/leto. Za vse projekte mora biti izdano uporabno dovoljenje (za objekte v tujini je merodajen primerljiv dokument v državi, v kateri objekt obratuje). Odgovorni vodja del za tehnološki del bo moral biti v času, ko nastopa kot odgovorni vodja del za tehnološki del, zaposlen pri samostojnem ponudniku oziroma v primeru skupne ponudbe vodilnem ponudniku ali ostalih ponudnikih. Odgovorni vodja del za tehnološki del bo moral biti v času, ko nastopa kot odgovorni vodja del za tehnološki del, vpisan v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici. V kolikor v času oddaje ponudbe odgovorni vodja del za tehnološki del ni član Inženirske zbornice Slovenije, mora ponudnik za prijavljen kader predložiti dokazila, da je do roka za oddajo ponudb podal vlogo na IZS z zaprosilom za pridobitev članstva, pri čemer mora ponudnik za neveden kader naročniku predložiti pravnomočen vpis v IZS najkasneje 7 dni pred podpisom pogodbe. Ponudniki lahko zagotovijo tudi za vsak tehnološki sklop svojega vodjo del, ki izpolnjuje zahtevane reference. IZPOLNJEVANJE POGOJA DOKAZUJE SAMOSTOJNI PONUDNIK OZIROMA VODILNI PONUDNIK IN OSTALI PONUDNIKI V PRIMERU SKUPINE PONUDNIKOV Dokazila: Obrazec 5.13: Obrazec za življenjepise Obrazec 5.16: Referenčna potrdila odgovornega vodje del za tehnološki del, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije Sporazum o zaposlitvi v času izvajanja projekta Dokazilo, da je do roka za oddajo ponudbe podal vlogo na IZS z zaprosilom za pridobitev članstva, v kolikor ni član Inženirske zbornice Slovenije Kopije uporabnih dovoljenj oziroma Kopije primerljivih dokumentov v državi v kateri objekti obratujejo. Dokazila so lahko kopija dokumenta. 21. da je ponudnikov odgovorni vodja del za strojni del (v skladu z Zakonom o graditvi objektov) v zadnjih petih (5) letih pred dnevom objave Obvestila o naročilu kot odgovorni vodja del za strojni del izvedel vsaj: • en (1) projekt izgradnje tehnološkega objekta, kot so MBO, čistilna naprava ali proizvodni obrat, v vrednosti najmanj 5.000.000,00 EUR brez DDV Odgovorni vodja del za strojni del bo moral biti v času, ko nastopa kot odgovorni vodja del za strojni del, vpisan v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici. V kolikor v času oddaje ponudbe odgovorni vodja del za strojni del ni član Inženirske zbornice Slovenije, mora ponudnik za prijavljen kader predložiti dokazila, da je do roka za oddajo ponudb podal vlogo na IZS z zaprosilom za pridobitev članstva, pri čemer mora ponudnik za neveden kader naročniku predložiti pravnomočen vpis v IZS najkasneje 7 dni pred podpisom pogodbe. IZPOLNJEVANJE POGOJA DOKAZUJEJO PONUDNIK OZIROMA SKUPINA PONUDNIKOV IN PODIZVAJALCI SKUPAJ (eden od njih ponudi enega odgovornega vodjo del za strojni del, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje) Dokazila: Obrazec 5.13: Obrazec za življenjepise Obrazec 5.17: Referenčna potrdila odgovornega vodje del za strojni del, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije Dokazilo, da je do roka za oddajo ponudbe podal vlogo na IZS z zaprosilom za pridobitev članstva, v kolikor ni član Inženirske zbornice Slovenije Dokazila so lahko kopija dokumenta. 22. da je ponudnikov odgovorni vodja del za elektro del (v skladu z Zakonom o graditvi objektov) v zadnjih petih (5) letih pred dnevom objave Obvestila o naročilu kot odgovorni vodja del za elektro del izvedel vsaj: • en (1) projekt izgradnje tehnološkega objekta, kot so MBO, čistilna naprava ali proizvodnji obrat, v vrednosti najmanj 5.000.000,00 EUR brez DDV Odgovorni vodja del za elektro del bo moral biti v času, ko nastopa kot odgovorni vodja del za elektro del, vpisan v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici. V kolikor v času oddaje ponudbe odgovorni vodja del za elektro del ni član Inženirske zbornice Slovenije, mora ponudnik za prijavljen kader predložiti dokazila, da je do roka za oddajo ponudb podal vlogo na IZS z zaprosilom za pridobitev članstva, pri čemer mora ponudnik za neveden kader naročniku predložiti pravnomočen vpis v IZS najkasneje 7 dni pred podpisom pogodbe. IZPOLNJEVANJE POGOJA DOKAZUJEJO PONUDNIK OZIROMA SKUPINA PONUDNIKOV IN PODIZVAJALCI SKUPAJ (eden od njih ponudi enega odgovornega vodjo del za elektro del, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje) Dokazila: Obrazec 5.13: Obrazec za življenjepise Obrazec 5.18: Referenčna potrdila odgovornega vodje del za elektro del, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije Dokazilo, da je do roka za oddajo ponudbe podal vlogo na IZS z zaprosilom za pridobitev članstva, v kolikor ni član Inženirske zbornice Slovenije Dokazila so lahko kopija dokumenta. 23. da je ponudnikov odgovorni projektant (v skladu z Zakonom o graditvi objektov) v zadnjih desetih (10) letih pred dnevom objave Obvestila o naročilu kot vodja projekta izdelal vsaj: • dve (2) projektni dokumentaciji faze PGD za objekt za ravnanje z odpadki v vrednosti najmanj 20.000.000,00 EUR brez DDV, ki je vključeval gradbeno-inženirski del in tehnološki del. Vsi projekti morajo imeti pridobljeno gradbeno dovoljenje (za projekte v tujini je merodajen primerljiv dokument v državi v kateri je projekt izveden). Odgovorni projektant bo moral biti v času, ko nastopa kot odgovorni projektant, vpisan v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici. V kolikor v času oddaje ponudbe odgovorni projektant ni član Inženirske zbornice Slovenije, mora ponudnik za prijavljen kader predložiti dokazila, da je do roka za oddajo ponudb podal vlogo na IZS z zaprosilom za pridobitev članstva, pri čemer mora ponudnik za neveden kader naročniku predložiti pravnomočen vpis v IZS najkasneje 7 dni pred podpisom pogodbe. IZPOLNJEVANJE POGOJA DOKAZUJEJO PONUDNIK OZIROMA SKUPINA PONUDNIKOV IN PODIZVAJALCI SKUPAJ (eden od njih ponudi enega odgovornega projektanta, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje) Dokazila: Obrazec 5.13: Obrazec za življenjepise Obrazec 5.19: Referenčna potrdila odgovornega projektanta, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije Dokazilo, da je do roka za oddajo ponudbe podal vlogo na IZS z zaprosilom za pridobitev članstva, v kolikor ni član Inženirske zbornice Slovenije Kopije gradbenih dovoljenj oziroma Kopije primerljivih dokumentov v državi v kateri objekti obratujejo Dokazila so lahko kopija dokumenta. 24. da je ponudnikov odgovorni projektant za gradbeni načrt (v skladu z Zakonom o graditvi objektov) v zadnjih desetih (10) letih pred dnevom objave Obvestila o naročilu kot odgovorni projektant za gradbeni načrt izdelal vsaj: • eno (1) projektno dokumentacijo faze PGD za izvedbo tehnološkega objekta, kot so MBO, čistilna naprava ali proizvodnji obrat v vrednosti vsaj 10.000.000,00 EUR brez DDV, skupaj z vgrajeno opremo in instalacijami. Vsi projekti morajo imeti pridobljeno gradbeno dovoljenje (za projekte v tujini je merodajen primerljiv dokument v državi v kateri je projekt izveden). Odgovorni projektant za gradbeni načrt bo moral biti v času, ko nastopa kot odgovorni projektant za gradbeni načrt, vpisan v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici. V kolikor v času oddaje ponudbe odgovorni projektant za gradbeni načrt ni član Inženirske zbornice Slovenije, mora ponudnik za prijavljen kader predložiti dokazila, da je do roka za oddajo ponudb podal vlogo na IZS z zaprosilom za pridobitev članstva, pri čemer mora ponudnik za neveden kader naročniku predložiti pravnomočen vpis v IZS najkasneje 7 dni pred podpisom pogodbe. IZPOLNJEVANJE POGOJA DOKAZUJEJO PONUDNIK OZIROMA SKUPINA PONUDNIKOV IN PODIZVAJALCI SKUPAJ (eden od njih ponudi enega odgovornega projektanta za gradbeni načrt, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje) Dokazilo: Obrazec 5.13: Obrazec za življenjepise Obrazec 5.20: Referenčna potrdila odgovornega projektanta za gradbeni načrt, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije Dokazilo, da je do roka za oddajo ponudbe podal vlogo na IZS z zaprosilom za pridobitev članstva, v kolikor ni član Inženirske zbornice Slovenije Kopije gradbenih dovoljenj oziroma Kopije primerljivih dokumentov v državi v kateri objekti obratujejo Dokazila so lahko kopija dokumenta. 25. da je ponudnikov odgovorni projektant za tehnološki načrt (v skladu z Zakonom o graditvi objektov) v zadnjih desetih (10) letih pred dnevom objave Obvestila o naročilu kot odgovorni projektant za tehnološki načrt izdelano vsaj: • eno (1) projektno dokumentacijo faze PGD za izgradnjo objekta za mehansko biološko obdelavo odpadkov kapacitete vsaj 30.000 ton/leto, ki vključuje sortirnico kapacitete vsaj 10.000 ton/leto in kompostarno kapacitete vsaj 5.000 ton/leto Projekt mora imeti pridobljeno gradbeno dovoljenje (za projekte v tujini je merodajen primerljiv dokument v državi v kateri je projekt izveden). Odgovorni projektant za tehnološki načrt bo moral biti v času, ko nastopa kot odgovorni projektant za tehnološki načrt, vpisan v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici. V kolikor v času oddaje ponudbe odgovorni projektant za tehnološki načrt ni član Inženirske zbornice Slovenije, mora ponudnik za prijavljen kader predložiti dokazila, da je do roka za oddajo ponudb podal vlogo na IZS z zaprosilom za pridobitev članstva, pri čemer mora ponudnik za neveden kader naročniku predložiti pravnomočen vpis v IZS najkasneje 7 dni pred podpisom pogodbe. IZPOLNJEVANJE POGOJA DOKAZUJEJO PONUDNIK OZIROMA SKUPINA PONUDNIKOV IN PODIZVAJALCI SKUPAJ (eden od njih ponudi enega odgovornega projektanta za tehnološki načrt, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje) Dokazila: Obrazec 5.13: Obrazec za življenjepise Obrazec 5.21: Referenčna potrdila odgovornega projektanta za tehnološki načrt, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije Dokazilo, da je do roka za oddajo ponudbe podal vlogo na IZS z zaprosilom za pridobitev članstva, v kolikor ni član Inženirske zbornice Slovenije Kopija gradbenega dovoljenja oziroma Kopije primerljivih dokumentov v državi v kateri objekti obratujejo Dokazila so lahko kopija dokumenta. 26. da je ponudnikov odgovorni projektant za strojni načrt (v skladu z Zakonom o graditvi objektov) v zadnjih desetih (10) letih pred dnevom objave Obvestila o naročilu kot odgovorni projektant za strojni načrt izdelal vsaj • eno (1) projektno dokumentacijo faze PGD za izgradnjo tehnološkega objekta, kot so MBO, čistilna naprava ali proizvodnji obrat, v vrednosti najmanj 10.000.000,00 EUR brez DDV Projekt mora imeti pridobljeno gradbeno dovoljenje (za projekte v tujini je merodajen primerljiv dokument v državi v kateri je projekt izveden). Odgovorni projektant za strojni načrt bo moral biti v času, ko nastopa kot odgovorni projektant za strojni načrt, vpisan v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici. V kolikor v času oddaje ponudbe odgovorni projektant za strojni načrt ni član Inženirske zbornice Slovenije, mora ponudnik za prijavljen kader predložiti dokazila, da je do roka za oddajo ponudb podal vlogo na IZS z zaprosilom za pridobitev članstva, pri čemer mora ponudnik za neveden kader naročniku predložiti pravnomočen vpis v IZS najkasneje 7 dni pred podpisom pogodbe. IZPOLNJEVANJE POGOJA DOKAZUJEJO PONUDNIK OZIROMA SKUPINA PONUDNIKOV IN PODIZVAJALCI SKUPAJ (eden od njih ponudi enega odgovornega projektanta za strojni načrt, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje) Dokazila: Obrazec 5.13: Obrazec za življenjepise Obrazec 5.22: Referenčna potrdila odgovornega projektanta za strojni načrt, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije Dokazilo, da je do roka za oddajo ponudbe podal vlogo na IZS z zaprosilom za pridobitev članstva, v kolikor ni član Inženirske zbornice Slovenije Kopija gradbenega dovoljenja oziroma Kopije primerljivih dokumentov v državi v kateri objekti obratujejo Dokazila so lahko kopija dokumenta. 27. da je ponudnikov odgovorni projektant za elektro načrt (v skladu z Zakonom o graditvi objektov) v zadnjih desetih (10) letih pred dnevom objave Obvestila o naročilu kot odgovorni projektant za elektro načrt izdelal vsaj: • eno (1) projektno dokumentacijo faze PGD za izgradnjo tehnološkega objekta, kot so MBO, čistilna naprava ali proizvodnji obrat, v vrednosti najmanj 10.000.000,00 EUR brez DDV. Vsi projekti morajo imeti pridobljeno gradbeno dovoljenje (za projekte v tujini je merodajen primerljiv dokument v državi v kateri je projekt izveden). Odgovorni projektant za elektro načrt bo moral biti v času, ko nastopa kot odgovorni projektant za elektro načrt, vpisan v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici. V kolikor v času oddaje ponudbe odgovorni projektant za elektro načrt ni član Inženirske zbornice Slovenije, mora ponudnik za prijavljen kader predložiti dokazila, da je do roka za oddajo ponudb podal vlogo na IZS z zaprosilom za pridobitev članstva, pri čemer mora ponudnik za neveden kader naročniku predložiti pravnomočen vpis v IZS najkasneje 7 dni pred podpisom pogodbe. IZPOLNJEVANJE POGOJA DOKAZUJEJO PONUDNIK OZIROMA SKUPINA PONUDNIKOV IN PODIZVAJALCI SKUPAJ (eden od njih ponudi enega odgovornega projektanta za elektro načrt, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje) Dokazila: Obrazec 5.13: Obrazec za življenjepise Obrazec 5.23: Referenčna potrdila odgovornega projektanta za elektro načrt, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije Dokazilo, da je do roka za oddajo ponudbe podal vlogo na IZS z zaprosilom za pridobitev članstva, v kolikor ni član Inženirske zbornice Slovenije Kopija gradbenega dovoljenja oziroma Kopije primerljivih dokumentov v državi v kateri objekti obratujejo Dokazila so lahko kopija dokumenta. 28. da bo ponudnik vgradil material in opremo, ki izpolnjuje vsaj minimalne pogoje, določene s strani naročnika v tehničnih specifikacijah (Poglavje 3 razpisne dokumentacije) Dokazila: Obrazec 5.28: Podatki o opremi in prospektna dokumentacija. Dokazila so lahko kopija dokumenta. 29. da ima ponudnik (samostojni ponudnik ali skupina ponudnikov) potrdilo/certifikat o sistemu zagotavljanja kakovosti Dokazila: Obrazec 5.31: Sistem(i) za zagotavljanje kakovosti Potrdilo/certifikat o sistemu zagotavljanja kakovosti. Dokazilo je lahko kopija dokumenta. 30. da ima ponudnik (samostojni ponudnik ali skupina ponudnikov) potrdilo/certifikat o sistemu varovanja okolja Dokazila: Obrazec 5.32 Sistem(i) varovanja okolja Potrdilo/certifikat o sistemu varovanja okolja. Dokazilo je lahko kopija dokumenta. | |
| III.2.4) | Informacije o pridržanih naročilih |
| III.3) | SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEV |
| III.3.1) | Informacije o določeni stroki |
| III.3.2) | Osebje, odgovorno za izvedbo storitve |
ODDELEK IV: POSTOPEK | |
| IV.1) | VRSTA POSTOPKA |
| IV.1.1) | Vrsta postopka |
| Odprti postopek. | |
| IV.1.2) | Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju |
| IV.1.3) | Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom |
| IV.2) | MERILA ZA IZBIRO PONUDBE |
| IV.2.1) | Merila za izbiro ponudbe |
| Najnižja cena. | |
| IV.2.2) | Informacije o elektronski dražbi |
| Uporabljena bo elektronska dražba: Ne. | |
| IV.3) | UPRAVNE INFORMACIJE |
| IV.3.1) | Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik |
| IV.3.2) | Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom |
| Ne. Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil Ne. | |
| IV.3.3) | Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov |
| IV.3.4) | Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje |
| Datum: 11. 6. 2013 Čas: 10:00 | |
| IV.3.5) | Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom |
| IV.3.6) | Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje |
| Uradni jeziki EU: SL | |
| IV.3.7) | Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe |
| Trajanje v dnevih: 150 (od datuma, določenega za prejem ponudb) | |
| IV.3.8) | Način odpiranja ponudb |
| Datum: 11. 6. 2013 Čas: 11:00 Kraj: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, SI - 5000 Nova Gorica | |
ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE | |
| VI.1) | INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA |
| Ponovitev naročila: Ne. | |
| VI.2) | INFORMACIJE O SREDSTVIH EU |
| Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da. Sklic na projekte in/ali programe: Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Ravnanje s komunalnimi odpadki. | |
| VI.3) | DODATNE INFORMACIJE |
| Zaradi kompleksnosti projekta in rizikov, ki jih prevzema ponudnik, je informativni sestanek in ogled lokacije obvezen in se ga je dolžan udeležiti ponudnik (oz. v primeru oddaje ponudbe skupine ponudnikov vodilni ponudnik ali eden od ostalih ponudnikov). Vse stroške in tveganja v zvezi z ogledom lokacije prevzame ponudnik sam na lastno odgovornost. Prisotnost na informativnem sestanku se bo preverjala z listo prisotnosti. Naročnik bo izvedel informativni sestanek s ponudniki dne 08.05.2013 ob 10:00 uri po lokalnem času na naslovu naročnika, Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica. Informativnemu sestanku bo sledil ogled lokacije nameravane investicije. Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.nova-gorica.si/uprava_mestne_obcine/razpisi/2013041211332253/ | |
| Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: | |
| Datum: 1. 6. 2013 Čas: 23:59 | |
| VI.4) | PRITOŽBENI POSTOPKI |
| VI.4.1) | Organ, pristojen za pritožbene postopke |
| MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Trg Edvarda Kardelja 1, SI-5000 Nova Gorica. Tel. +386 53350111. Telefaks +386 53021233. E-pošta zoran.usaj@nova-gorica.si. | |
| Organ, pristojen za postopek mediacije | |
| VI.4.2) | Vložitev pritožb |
| Rok za vložitev pritožb: Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz točke 31.6, vloži v osmih (8) delovnih dneh od dneva: - objave obvestila o javnem naročilu ali - obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali - prejema povabila k oddaji ponudb. Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ZPVPJN in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom. Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem (8) delovnih dni od prejema te odločitve. | |
| VI.4.3) | Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb |
| MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Trg Edvarda Kardelja 1, SI-5000 Nova Gorica. Tel. +386 53350111. Telefaks +386 53021233. E-pošta zoran.usaj@nova-gorica.si. | |
| VI.5) | DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: |
| 12. 4. 2013 | |
ZJN-3 Predhodno informativno obvestilo
ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu
ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi
ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb - mala naročila
ZJN-3 Obvestilo o natečaju
Javna naročila po ZJNVETPS
