| ODDELEK I: NAROČNIK |
| I.1) | IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE |
| Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., POT NA TOJNICE 040, Kontakt: Brigita Šen Kreže, V roke: Brigita Šen Kreže, SI-1360 VRHNIKA.
Tel. +386 17502960. Telefaks +386 17502951. E-pošta brigita.sen-kreze@kpv.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.kpv.si
|
| | Dodatne informacije dobite pri |
| Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
|
| | Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri |
| Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
|
| | Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov |
| Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
|
| I.2) | GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTI |
| Voda
|
| I.3) | ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV |
| Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
|
ODDELEK II: PREDMET NAROČILA |
| II.1) | OPIS |
|
|
| II.1.1) | Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: |
| IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA V OBČINI VRHNIKA (Operacija: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – 1. sklop).
|
| II.1.2) | Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe |
| Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: OBČINA VRHNIKA.
Šifra NUTS: SI021.
|
| II.1.3) | Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu |
| Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
|
| II.1.4) | Informacije o okvirnem sporazumu |
|
|
| | Trajanje okvirnega sporazuma: |
|
|
| | Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazuma |
|
|
| II.1.5) | Kratek opis naročila ali nabave: |
| IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA V OBČINI VRHNIKA (Operacija: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – 1. sklop).
|
| II.1.6) | Enotni besednjak javnih naročil (CPV): |
| 45000000 (Gradbena dela)
45230000 (Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje)
|
| II.1.7) | Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih |
| Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
|
| II.1.8) | Informacije o sklopih |
| Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
|
| II.1.9) | Informacije o variantah |
| Variantne ponudbe so dopustne: ne.
|
| II.2) | KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILA |
|
|
| II.2.1) | Celotna količina ali obseg |
| Ocenjena vrednost brez DDV: 3557000 EUR
|
| II.2.2) | Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe |
| Opcije: Ne.
|
| II.2.3) | Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila |
| To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
|
| II.3) | TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK |
| Trajanje v mesecih: 28 (od oddaje naročila)
|
PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH |
| | ŠT. SKLOPA 1
|
| | NAZIV SKLOPA ASFALTI
|
| 1) | KRATEK OPIS |
| ASFALTERSKA DELA.
|
| 2) | ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) |
| 45233222 (Tlakovanje in asfaltiranje)
|
| 3) | KOLIČINA ALI OBSEG |
| Ocenjeni stroški brez DDV: 912000 EUR
|
| 4) | NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA |
| Trajanje v mesecih: 28 (od oddaje javnega naročila)
|
| 5) | DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH |
|
|
PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH |
| | ŠT. SKLOPA 2
|
| | NAZIV SKLOPA CEVI, PE JAŠKI IN OSTALI KANALIZACIJSKI MATERIAL
|
| 1) | KRATEK OPIS |
| Dobava cevi, PE jaškov in ostalega kanalizacijskega materiala.
|
| 2) | ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) |
| 44160000 (Cevovod, cevovodni sistemi, zaščitne cevi, proizvodne cevi in z njimi povezani izdelki)
|
| 3) | KOLIČINA ALI OBSEG |
| Ocenjeni stroški brez DDV: 535000 EUR
|
| 4) | NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA |
| Trajanje v mesecih: 28 (od oddaje javnega naročila)
|
| 5) | DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH |
|
|
PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH |
| | ŠT. SKLOPA 3
|
| | NAZIV SKLOPA NASIPNI MATERIAL
|
| 1) | KRATEK OPIS |
| Dobava nasipnega materiala.
|
| 2) | ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) |
| 14210000 (Gramoz, pesek, drobljen kamen in agregati)
|
| 3) | KOLIČINA ALI OBSEG |
| Ocenjeni stroški brez DDV: 552000 EUR
|
| 4) | NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA |
| Trajanje v mesecih: 28 (od oddaje javnega naročila)
|
| 5) | DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH |
|
|
PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH |
| | ŠT. SKLOPA 4
|
| | NAZIV SKLOPA BETONI
|
| 1) | KRATEK OPIS |
| Dobava betona.
|
| 2) | ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) |
| 44114000 (Beton)
|
| 3) | KOLIČINA ALI OBSEG |
| Ocenjeni stroški brez DDV: 163000 EUR
|
| 4) | NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA |
| Trajanje v mesecih: 28 (od oddaje javnega naročila)
|
| 5) | DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH |
|
|
PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH |
| | ŠT. SKLOPA 5
|
| | NAZIV SKLOPA DOBAVA, MONTAŽA IN ZAGON ČRPALIŠČ
|
| 1) | KRATEK OPIS |
| Izvedba dobave, montaže in zagona črpališč.
|
| 2) | ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) |
| 45232431 (Črpališče odpadnih voda)
|
| 3) | KOLIČINA ALI OBSEG |
| Ocenjeni stroški brez DDV: 200000 EUR
|
| 4) | NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA |
| Trajanje v mesecih: 28 (od oddaje javnega naročila)
|
| 5) | DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH |
|
|
PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH |
| | ŠT. SKLOPA 6
|
| | NAZIV SKLOPA DROBLJENJE MATERIALA OD IZKOPA
|
| 1) | KRATEK OPIS |
| DROBLJENJE MATERIALA OD IZKOPA.
|
| 2) | ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) |
| 45000000 (Gradbena dela)
45450000 (Druga zaključna gradbena dela)
|
| 3) | KOLIČINA ALI OBSEG |
| Ocenjeni stroški brez DDV: 65000 EUR
|
| 4) | NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA |
| Trajanje v mesecih: 28 (od oddaje javnega naročila)
|
| 5) | DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH |
|
|
PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH |
| | ŠT. SKLOPA 7
|
| | NAZIV SKLOPA TRAJNO DEPONIRANJE IZKOPANEGA MATERIALA
|
| 1) | KRATEK OPIS |
| TRAJNO DEPONIRANJE IZKOPANEGA MATERIALA.
|
| 2) | ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) |
| 90510000 (Odstranjevanje in obdelava odpadkov)
|
| 3) | KOLIČINA ALI OBSEG |
| Ocenjeni stroški brez DDV: 120000 EUR
|
| 4) | NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA |
| Trajanje v mesecih: 28 (od oddaje javnega naročila)
|
| 5) | DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH |
|
|
PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH |
| | ŠT. SKLOPA 8
|
| | NAZIV SKLOPA POMOČ PRI GRADBENIH DELIH
|
| 1) | KRATEK OPIS |
| POMOČ PRI GRADBENIH DELIH.
|
| 2) | ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) |
| 45520000 (Dajanje strojev za zemeljska dela v najem, skupaj z upravljavci)
|
| 3) | KOLIČINA ALI OBSEG |
| Ocenjeni stroški brez DDV: 710000 EUR
|
| 4) | NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA |
| Trajanje v mesecih: 28 (od oddaje javnega naročila)
|
| 5) | DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH |
|
|
PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH |
| | ŠT. SKLOPA 9
|
| | NAZIV SKLOPA NAJEM STROJEV
|
| 1) | KRATEK OPIS |
| Najem gradbene mehanizacije.
|
| 2) | ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) |
| 34311000 (Stroji)
|
| 3) | KOLIČINA ALI OBSEG |
| Ocenjeni stroški brez DDV: 300000 EUR
|
| 4) | NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA |
| Trajanje v mesecih: 28 (od oddaje javnega naročila)
|
| 5) | DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH |
|
|
ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE |
| III.1) | POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILO |
|
|
| III.1.1) | Finančna zavarovanja |
| Bianco menica za resnost ponudbe
Bianco menico s pooblastilom za izpolnitev v višini 17.000 € za sklop 1, 10.000 € za sklop 2, 10.000 € za sklop 3, 4.000 € za sklop 4, 5.000 € za sklop 5, 2.500 € za sklop 6, 2.500 € za sklop 7, 14.000 € za sklop 8, 9.000 € za sklop 9, z veljavnostjo 150 dni od roka za predložitev ponudb. V kolikor posamezni ponudnik predloži ponudbo za več sklopov, predloži za vsakega izmed sklopov menično izjavo in menico. Pooblastilo za izpolnitev bianco menice ne sme odstopati od navedenega OBR. 26 v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo bianco menico s pooblastilom za resnost ponudbe vrnil ponudnikom po pravnomočnosti sklepa o izbiri, če bodo to pisno zahtevali, izbranemu ponudniku po sklenitvi pogodbe in predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
V primeru, da ponudnik k svoji ponudbi ne bo priložil menice za resnost ponudbe, bo naročnik takšno ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.
Zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti
Bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice ali nakazilo namenskega depozita v višini 10 % pogodbene vrednosti (brez DDV), ki velja najmanj devetdeset (90) dni po izteku veljavnosti pogodbe.
V kolikor je ponudnik izbran za več sklopov, dostavi eno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje ali izvede nakazilo namenskega depozita v višini 10 % od pogodbene vrednosti vseh sklopov za katere je bil izbran (brez DDV). V kolikor jo bo potrebno unovčiti, se bo unovčila v vrednosti tistega sklopa, za katerega ponudnik ne bo izpolnjeval pogodbenih obveznosti.
Izbrani ponudnik mora dostaviti zavarovanje najkasneje v osmih (8) dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika. Pogodba se sklepa z odloženim pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje ali nakazilo namenskega depozita bo unovčeno v primeru, da pogodbena stranka (ponudnik) ne bo izpolnjevala pogodbenih obveznosti po sklenjeni pogodbi v času trajanja pogodbe.
Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje mora biti sestavljeno v skladu z navedenim vzorcem v razpisni dokumentaciji – OBR. 27 – A, medtem ko se nakazailo namenskega depozita oblikuje v skladu z vzocem v razpisni dokumentaciji – OBR. 27 – B. Ponudnikova predložena bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje ali nakazilo namenskega depozita ne sme bistveno odstopati od vzorca in ne sme vsebovati dodatnih pogojev.
Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku
Bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje izdano s strani zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku mora izbrani ponudnik izročiti naročniku najkasneje v roku 10 dni od datuma podpisa prevzemnega zapisnika s strani naročnika. Garancijski znesek znaša 10 % vrednosti obračunanih del (brez DDV). Garancija oz. kavcijsko zavarovanje pokriva primere, če izvajalec ne odpravi po opravljeni primopredaji v garancijskem roku vse ugotovljene pomanjkljivosti, na izvedenih delih, skladno z določili podpisane pogodbe.
Rok trajanja garancije je za šestdeset (60) dni daljši kot je garancijski rok, to je tri (3) leta in 60 dni od datuma prevzema izvedenih del v uporabo. Brez predložene garancije tehnični pregled oz. prevzem del ni opravljen. Ponudnikova predložena bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje mora biti sestavljeno v skladu z navedenim vzorcem v razpisni dokumentaciji – OBR. 28 in ne sme bistveno odstopati od vzorca ter vsebovati dodatnih pogojev.
Garancijo za odpravo napak v garancijskem rok izročijo izbrani ponudniki sklopa 1 in sklopa 5.
|
| III.1.2) | Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo |
| Operacijo delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda, prednostne usmeritve: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.
Naročnik bo pogodbena dela/storitve/dobavo plačeval v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije 30. dan od uradnega datuma prejema pravilno izstavljene situacije/računa. Kot začetek roka, v katerem mora naročnik izvajalcu/dobavitelju plačati izstavljeno situacijo/račun, se šteje prvi delovni dan po datumu prejema pravilno izstavljene situacije/računa. Če posamezni račun zapade v plačilo na nedelovni dan oziroma na dan, ko v Republiki Sloveniji ni mogoče izvajati plačilnega prometa, se zapadlost podaljša do prvega naslednjega delovnega dne. Kot dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo banki, pri kateri ima svoj račun.
Na vsakem računu/situaciji mora biti navedena številka pogodbe, ki jo je določil naročnik. Številka pogodbe, mora biti navedena tudi na drugih dokumentih (dobavnice – sklop 2, sklop 3, sklop 4; evidenčni listi – sklop 6, sklop 7, strojna poročila – sklop 8, 9, prevoznice – sklop 8, poročilo o delu delovne sile – sklop 8 (v razpisni dokumentaciji je OBR. 44 – priložen vzorec obrazca, ki ni obvezen sestavni del ponudbe), ki spremljajo račun/situacijo.
|
| III.1.3) | Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano |
| Pogodba.
|
| III.1.4) | Drugi posebni pogoji |
| Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
|
| III.2) | POGOJI ZA UDELEŽBO |
|
|
| III.2.1) | Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register |
| Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: POGOJ ŠT. 1:
Ponudnik kot pravna oseba in njegov zakoniti zastopnik, ni bil pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08, 39/2009, 55/2009, 56/2011, 91/2011, 34/2012. 50/2012-UPB2):
– sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
– goljufija (211. člen KZ-1),
– protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
– povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
– oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
– poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
– goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
– preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
– preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
– preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
– neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
– neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
– ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
– izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
– zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
– zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
– zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
– zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
– nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
– nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
– ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
– ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
– pranje denarja (245. člen KZ-1),
– zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
– uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
– izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
– davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
– tihotapstvo (250. člen KZ-1),
– izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
– jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
– dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
– sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
– dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
– hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).
POGOJ ŠT. 2:
Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN - 2.
POGOJ ŠT. 3:
Ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, ne sme imeti zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.
POGOJ ŠT. 4:
Ponudnik se iz postopka javnega naročanja izloči, če:
– je v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
– je v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
– je v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega pre¬nehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju;
– je bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;
– mu lahko naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi dokaže veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil;
– je pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z do¬ločbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil;
DOKAZILO (pogoj 1-4):
Ponudnik predloži izjavo o sposobnosti OBR. 12 in OBR. 13, na podlagi katerega naročnik v skladu z določilom 6. odstavka 41. člena ZJN – 2 podatke pridobi sam.
Ponudnik (tudi za podizvajalce in partnerje v skupini) ponudbi priloži izpolnjena, datirana, žigosana in podpisana OBR. 12 in OBR. 13.
Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le-temu posredovali podatke o:
– svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
– gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njimi povezane družbe.
Dokazilo: ponudnik predloži izjavo o posredovanju podatkov - OBR. 11
|
| III.2.2) | Poslovna in finančna sposobnost |
| Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: POGOJ ŠT. 1:
V skladu s 1. odstavkom 43. člena ZJN – 2 mora ponudnik predložiti dokazilo v skladu s predpisi države članice, v kateri je registriral dejavnost, o vpisu v register poklicev ali trgovski register ali da predloži izjavo ali potrdilo. Podatke iz javnih evidenc za ponudnike iz Republike Slovenije mora naročnik pridobiti sam.
Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v RS, morajo predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta.
Dokazilo: ponudnik predloži izjavo OBR. 12
POGOJ ŠT. 2:
V skladu z 2. odstavkom 43. člena ZJN – 2 mora ponudnik predložiti dokazilo o posebnem dovoljenju ali članstvu, če morajo takšno dovoljenje ali članstvo imeti, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev/dobavo, ki je predmet javnega naročila – izjava ponudnika.
Dokazilo: ponudnik predloži izjavo OBR. 12
3.2.3 KADROVSKA SPOSOBNOST
3.2.3.1 SKLOP 5 – DOBAVA IN MONTAŽA ČRPALIŠČ
POGOJ ŠT. 1
Ponudnik mora za prevzeti posel zagotoviti odgovornega vodjo posameznih del – elektroinštalacijskih del v skladu z ZGO-1, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
- Strokovna izobrazba in strokovni izpit za odgovornega vodja del s področja, ki ga prevzema,
- Vpisan v imenik pristojne poklice zbornice kot pooblaščena oseba.
Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu.
Kot dokazilo o redni zaposlitvi te/teh oseb/e ponudnik predloži kopijo obrazca M-1 ali pogodbo o delu.
V primeru da odgovorni vodja del pri ponudniku ni redno zaposlen je obvezna priloga pogodba z odgovornim vodjo del iz katere bo izhajalo, da bo le-ta sodeloval pri izvedbi predmetnega javnega naročila – sklop 5 v celotnem časa izvajanja, pogodba se priloži v originalu ali kopiji.
3.2.3.2 SKLOP 8 – POMOČ PRI GRADBENIH DELIH
Ponudnik mora za prevzeti posel zagotoviti zadostno število oseb, ki bodo sposobni izvesti predmetno javno naročilo v skladu z zahtevami naročnika.
Dokazilo:
- ponudnik predloži obrazce M-1 ali fotokopijo pogodbe o delu za vse zaposlene, ki bodo sodelovali pri izvedbi predmetnega javnega naročila,
- ponudnik predloži OBR. 29 – izjava o delovnem osebju.
V primeru izostanka posameznega delavca mora ponudnik zagotoviti skladno s pogodbo v eni (1) uri novega delavca ter nam v roku 24 ur zanj posredovati obrazec M-1 ali pogodbo o delu.
3.2.4 EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST PONUDNIKA/PARTNERJA
POGOJ ŠT. 1
Noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih računov v zadnjih dveh mesecih od dneva objave javnega naročila ni bil blokiran za več kot tri dni iz naslova neporavnanih obveznosti iz zakonskega naslova, davčnega naslova ali naslova sodnih izvršb.
V primeru skupne ponudbe pogoj velja za vse partnerje v skupini.
Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši in s strani naročnika prejel poziv za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogoju, v roku osmih (8) dni naročniku posredoval dokazilo BON – 2 ali drugo enakovredno dokazilo. Enako velja za vse partnerje v skupini.
Dokazilo:
Ponudnik/partner predloži – OBR. 15 - izjava o transakcijskih računih
POGOJ ŠT. 2:
Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. Pogoj velja tudi za vse partnerje v primeru skupne ponudbe.
Dokazilo:
Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan OBR. 16 – Izjava o poravnanih obveznostih do podizvajalcev.
V primeru ponudbe, ki jo predloži več ponudnikov v skupini (skupna ponudba) mora priložiti ponudbi navedeno izjavo za vse partnerje v skupini.
POGOJ ŠT. 3:
Pogoj št. 3 se predloži za sklop 1, sklop 5, sklop 6 in sklop 8.
Ponudnik mora imeti skladno s 33. členom ZGO – 1 veljavno sklenjeno zavarovanje, ki krije morebitno povzročeno škodo tudi tretjim osebam in izhaja in njihovega dela in njihovih pogodbenih obveznosti.
Dokazilo: fotokopija police za zavarovanje odgovornosti iz gradbene dejavnosti
|
| III.2.3) | Tehnična sposobnost |
| Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Naročnik lahko izloči ponudbo, če ima s ponudnikom dokazano slabe izkušnje pri izpolnjevanju obveznosti iz prej sklenjenih pogodb ali iz prejšnjih postopkov javnega naročanja.
3.2.5.1 SKLOP 1 - ASFALTI
Ponudnik mora svoji ponudbi predložiti reference za enak obseg, kot ga ponuja naročniku v predmetnem sklopu. Ponudnik predloži potrjene reference – OBR. 19, tistih naročnikov, katerim je izvedel gradbene storitve (asfaltiranje ceste) v obdobju od 30.3.2010 do 31.3.2013. Upoštevale se bodo tiste reference, ki so vrednostno enake ali višje od ponudbenega zneska ponudnika. Ponudnik mora predložiti vsaj dve potrjeni referenci.
Ponudba ponudnika, kateri ne bodo priložene zahtevanih referenc, bo izključena iz nadaljnjega ocenjevanja in označena kot formalno nepopolna ponudba. Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vsebine referenc ponudnikov. V kolikor naročnik ugotovi, da je bila referenca podana z lažnim prikazovanjem podatkov, bo takšno ponudbo ponudnika zavrnil in jo označil kot formalno nepopolna ponudba.
Dokazilo: ponudnik predloži OBR. 19 – REFERENCE - SKLOP 1
3.2.5.2 SKLOP 2 – CEVI, PE JAŠKI, OSTALI KANALIZACIJSKI MATERIAL
Certifikati in atesti morajo biti v slovenskem jeziku in izdani s strani institucij, pooblaščenih za izdajo tovrstnih dokumentov, upoštevajo pa se tudi prevodi le-teh. Certifikati morajo biti veljavni za celotno obdobje za katerega se sklene pogodba, torej najmanj do 31.08.2015. V kolikor certifikati vmes potečejo, je ponudnik dolžan stare in pretečene samoiniciativno nadomestiti z novimi, veljavnimi certifikati. V nasprotnem bo naročnik prekinil s ponudnikom pogodbo in unovčil bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
V primeru, da veljavnost certifikatov poteče pred naročnikovo odločitvijo o izbiri in ponudnik takih certifikatov samoiniciativno ne nadomesti z novimi, veljavnimi certifikati, bo naročnik takemu ponudniku unovčil bianco menico za resnost ponudbe in njegovo ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.
Dokazilo: ponudnik predloži v posebni mapi certifikate in ateste ter ostale potrebne dokumente (papirji v mapi naj ne bodo zvezani z vrvico!)
Ponudnik naročniku za dobavljeno blago zagotavlja garancijsko dobo 2 leti.
Dokazilo: OBR . 21 - Izjava ponudnika o zagotavljanju garancijske dobe
K ponudbi mora ponudnik dostaviti vsaj tri reference o dobavah blaga v obdobju od 30.03.2011 do 31.03.2013. Reference v OBR.20 se morajo nanašati na pretekle dobave za blago, katerega ponuja v ponudbi - v OBR. 33 – rekapitulacija/predračuni – SKLOP 2 in ne na drugo blago. Upoštevane bodo le reference za enako ali višjo vrednost, kot jo ponudnik ponuja JP KPV, d.o.o. v OBR. 33 – rekapitulacija/predračuni – SKLOP 2.
Reference (OBR. 20) se morajo nanašati na istega proizvajalca blaga kot ga ponuja ponudnik v dani ponudbi, ki je naveden v OBR. 33 – rekapitulacija/predračuni – SKLOP 2.
Dokazilo: ponudnik predloži OBR. 20 – REFERENCE - SKLOP 2
3.2.5.3 SKLOP 3 – NASIPNI MATERIAL
Da ima ponudnik sklenjeno koncesijsko pogodbo za opravljanje rudarske dejavnosti, ki jo izda Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. V kolikor mu veljavnost koncesijske pogodbre za opravljanje rudarske dejavnosti za izbrano obdobje poteče, mora ponudnik samoiniciativno naknadno dostaviti novo veljavno koncesijsko pogodbo za opravljanje rudarske dejavnosti.
Dokazilo: ponudnik predloži fotokopijo veljavne koncesijske pogodbe za opravljanje rudarske dejavnosti
Da je ponudnik v zadnjih treh letih že izvajal dobavo materiala, ki je predmet javnega razpisa in ima priporočila o strokovni in kvalitetni izvedbi dobav, t.j. da je dobava materiala potekala brez težav in v dogovorjenih rokih, da je dobavil material, ki je v celoti izpolnjeval dogovorjene tehnične karakteristike, ki so navedene v poglavju TEHNIČNE SPECIFIKACIJE – NASIPNI MATERIAL, skupaj s potrebnimi atesti in certifikati, ki jih slovenska zakonodaja zahteva za tovrstni material.
V primeru, da naročnik ugotovi, da ponudnik nudi blago, ki ni v skladu z zahtevanimi lastnostmi, ima naročnik pravico takšno ponudbo izločiti iz nadaljnjega ocenjevanja, jo zavrniti in unovčiti finančno zavarovanje za resnost ponudbe.
Pesek 0/4 mm
Agregat mora biti uporaben za obsipanje cevi ali kablov, pripravo predvsem cementnih malt. Material je lahko dolomitnega ali apnenčevega izvora.
Poleg navedenega, mora ponujeni agregat izpolnjevati tudi:
- izjava/certifikat po SIST EN 13242 ali SIST EN 12620 s CE informacijo, ki jo/ga ponudnik priloži k ponudbi,
- delež finih delcev: f16(SIST EN 933-1),
- značaj finih delcev: SE min. 40 % (SIST EN 933-8) ali MB max. 1,5 g/kg (SIST EN 933-9),
- frakcija ne sme vsebovati grudic gline in glinenih primesi.
Dolomitni pesek 0/16 mm
Ponujeni agregat mora izpolnjevati izpolnjevati:
- izjava/certifikat po SIST EN 13242 s CE informacijo ali poročilo z rezultati laboratorijskih preiskav, ki jo/ga ponudnik priloži k ponudbi,
- delež finih delcev: f12 (SIST EN 933-1) – v primeru, da ponujeni material vsebuje večji delež finih delcev in so znani primeri dobre prakse s tem materialom, se lahko uporabi tudi, če presega kategorijo f12,
- kLA max. 30 % (srednji in težek promet) oz. kLA max. 35 % (lahek promet) (SIST EN 1097-2),
- zmrzlinska obstojnost kamenih zrn: kategorija MS18 (SIST EN 1367-2).
Tamponski material 0/16 mm
Agregat apnenčevega ali dolomitnega izvora, primeren za betone, fine planume in izravnave nevezane nosilne plasti (tampon) in druge izravnave ali obsipe. Uporaben mora biti tudi za dosipe bankin ob novih asfaltih.
Poleg navedenega, mora ponujeni agregat izpolnjevati tudi:
- izjava/certifikat po SIST EN 13242 in/ali SIST EN 12620 s CE informacijo, ki jo/ga ponudnik priloži k ponudbi,
- delež finih delcev: f5 oz. f8 po vgraditvi (SIST EN 933-1),
- značaj finih delcev: SE min. 40 % (SIST EN 933-8) ali MB max. 1,5 g/kg (SIST EN 933-9),
- kLA max. 30 % (srednji in težek promet) oz. kLA max. 35 % (lahek promet) (SIST EN 1097-2),
- zmrzlinska obstojnost kamenih zrn: MS max. 10 % (SIST EN 1367-2),
- agregat ne sme vsebovati grudic gline.
Tampon 0 – 32
Agregat apnenčevega ali dolomitnega izvora, primeren za nevezane nosilne plasti cest ali nasipov. Uporaben mora biti tudi pripravo pred asfaltiranjem z nasipanjem v minimalnem sloju 10 cm.
Poleg navedenega, mora ponujeni agregat izpolnjevati tudi:
- izjava/certifikat po SIST EN 13242 s CE informacijo, ki jo/ga ponudnik priloži k ponudbi,
- izpolnjevanje zahtev tehnične specifikacije TSC 06.200,
- značaj finih delcev: SE min. 40 % (SIST EN 933-8) ali MB max. 1,5 g/kg (SIST EN 933-9),
- agregat ne sme vsebovati grudic gline.
Kamniti material 0/100 mm
Agregat (kamen) apnenčevega ali dolomitnega izvora.
Poleg navedenega, mora ponujeni agregat izpolnjevati tudi:
- izjava/certifikat po SIST EN 13242 s CE informacijo, ki jo/ga ponudnik priloži k ponudbi,
- delež finih delcev v agregatu je lahko največ 5% na deponiji (f5) in največ 8% po vgraditvi (f8),
- agregat mora biti zmrzlinsko in mehansko obstojen.
Dokazilo: ponudnik predloži v posebni mapi veljavne Izjave/CE znak s CE informacijo (certfikati) za blago ponujeno v predmetnem sklopu 3.
V kolikor proizvodi niso v sklopu gradbenih proizvodov – certificiranja, je potrebno predložiti originalno poročilo o preiskavi / analizah le-teh. Iz izjave/ CE informacije ali poročila o preiskavah mora biti razvidno izpolnjevanje vseh zahtev, ki so podani pri vsaki frakciji nasipnega materiala (str. 30, 31). Laboratorij, ki bo izvedel vzorčenje ter opravil preiskavo vzorcev in izdal poročilo o preiskavah mora biti ustrezno opremljen in registriran za preiskovanje in analiziranje ter mora zagotavljati sledljivost rezultatov.
Vse priložene izjave in certifikati morajo biti veljavni za čas trajanje pogodbe, najkasneje do 31.08.2015. V kolikor jim veljavnost v tem obdobju poteče, mora ponudnik samoiniciativno naknadno dostaviti veljavne izjave in certifikate..
Ponudnik mora predložiti referenčna dokazila pogodbenih partnerjev, iz katerih je razvidno, da je ponudnik v obdobju od 30.03.2011 do 31.03.2013 dobavil istovrstno blago kot je predmet sklopa, za katerega oddaja ponudbo in sicer predloži tri reference, katerih skupna vrednost je enaka ali višja od ponujenega sklopa.
Dokazilo: ponudnik predloži OBR. 22 – REFERENCE - SKLOP 3
3.2.5.4 SKLOP 4 - BETONI
Blago mora ustrezati vsem predpisanim standardom. Izbrani ponudnik bo moral v roku, ki mu ga naloži naročnik, dostavi vse certifikate.
Ponudnik moram imeti blago stalno na zalogi, v nasprotnem primeru mora ponudnik o tem obvestiti naročnika predhodno vsaj 24 ur.
V primeru, da ponudnik ne more zagotoviti betona, se ponudnik in izvajalec dogovorita, da bo naročnik sam priskrbel dobavo betona. V tem primeru ponudnik povrne naročniku vse nastale stroške (razliko v ceni med dobljeno ponudbo blaga v danem trenutku povpraševanja in ceno ponudnik po ponudbi), katere bi naročnik imel zaradi naročila blag pri drugem ponudniku.
Dokazilo: OBR. 23 – izjava ponudnika o izpolnjevanju tehničnih pogojev – sklop 4
3.2.5.5 SKLOP 5 – DOBAVA, MONTAŽA IN ZAGON ČRPALIŠČ
REFERENCE
Da je ponudnik v obdobju od 30.3.2011 do 31.3.2013 izvedel vsaj dve (2) tovrstni deli v obsegu, kot je vrednost ponudbe ponudnika, ki oddaja ponudbo za navedeni sklop.
Dokazilo: ponudnik predloži OBR. 24 – REFERENCE - SKLOP 5
Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem, obračun, potrdilo o izplačilu, ... ) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma potrjevalcu referenc.
3.2.5.6 SKLOP 6 – DROBLJENJE MATERIALA OD IZKOPA
Ponudnik mora imeti za izvedbo predmetnega javnega naročila – sklop 6 pridobljeno veljavno okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov na premični napravi; po postopku R 5; za naslednjo klasifikacijsko številko odpadka, 17 05 04.
V kolikor mu veljavno okoljevarstveno dovoljenje za izbrano obdobje poteče, mora ponudnik samoiniciativno naknadno dostaviti novo veljavno okoljevarstveno dovoljenje.
Dokazilo: predložitev fotokopije veljavnega okoljevarstvenega dovoljenja, postopek predelave R 5
3.2.5.7 SKLOP 7 – TRAJNO DEPONIRNJE IZKOPANEGA MATERIALA
Ponudnik mora imeti za izvedbo predmetnega javnega naročila – sklopa 7 veljavno okoljevarstveno dovoljenje za prevzem odpadkov, izdano s strani ARSA-a (veljavno do konca veljavnosti pogodbe). V kolikor mu veljavnost okoljevarstvenega dovoljenja za izbrano obdobje poteče, mora ponudnik samoiniciativno naknadno dostaviti novo veljavno okoljevarstveno dovoljenje. Dovoljenje mora biti izdani za sledeči klasifikacijski številki odpadka:
- 17 05 04,
- 17 03 02.
Dokazilo:
- fotokopija veljavnega okoljevarstvenega dovoljenja za klasifikacijski številki odpadka 17 05 04 in 17 03 02.
3.2.5.8 SKLOP 8 – POMOČ NA GRADBIŠČU
Ponudnik mora zagotoviti usposobljene kadre (glej poglavje kadrovska sposobnost – sklop 8) in gradbeno mehanizacijo, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbenih storitev
Dokazilo: ponudnik predloži izjavo o delovnem osebju in strojni opremi (OBR. 29 in OBR. 30).
Register osnovnih sredstev na dan 31.03.2013 iz poslovnih knjig ponudnika bo ponudnik kot prilogo te izjave dostavil naknadno, na zahtevo naročnika in sicer v roku, ki ga določi naročnik.
V kolikor ponudnik pri predmetnem sklopu nastopa s podizvajalci, mora tudi podizvajalec naknadno, na zahtevo naročnika dostaviti register osnovnih sredstev na dan 31. 03. 2013 iz svojih poslovnih knjig.
REFERENCE
Da je ponudnik v obdobju od 30.3.2011 do 31.3.2013 izvedel vsaj dve tovrstni deli v obsegu, kot je vrednost ponudbe ponudnika, ki oddaja ponudbo za navedeni sklop.
Dokazilo: ponudnik predloži OBR. 25 – REFERENCE - SKLOP 8
3.2.5.9 SKLOP 9 – NAJEM STROJEV
Register osnovnih sredstev na dan 31.03.2013 iz poslovnih knjig ponudnika bo ponudnik kot prilogo te izjave dostavil naknadno, na zahtevo naročnika in sicer v roku, ki ga določi naročnik.
V kolikor ponudnik pri predmetnem sklopu nastopa s podizvajalci bo tudi podizvajalec naknadno, na zahtevo naročnika dostavil register osnovnih sredstev na dan 31. 03. 2013 iz svojih poslovnih knjig.
Dokazilo: ponudnik predloži izjavo o strojni opremi (OBR. 31).
|
| III.2.4) | Informacije o pridržanih naročilih |
|
|
| III.3) | SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEV |
|
|
| III.3.1) | Informacije o določeni stroki |
|
|
| III.3.2) | Osebje, odgovorno za izvedbo storitve |
|
|
ODDELEK IV: POSTOPEK |
| IV.1) | VRSTA POSTOPKA |
|
|
| IV.1.1) | Vrsta postopka |
| Odprti postopek.
|
| IV.2) | MERILA ZA IZBIRO PONUDBE |
|
|
| IV.2.1) | Merila za izbiro ponudbe |
| Najnižja cena.
|
| IV.2.2) | Informacije o elektronski dražbi |
| Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
|
| IV.3) | UPRAVNE INFORMACIJE |
|
|
| IV.3.1) | Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik |
| INTERNA ŠTEVILKA 1/9-02/13
|
| IV.3.2) | Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom |
| Ne.
Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
|
| IV.3.3) | Pogoji za pridobitev specifikacij in dodatne dokumentacije |
| Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje:
Datum: 7. 5. 2013
Čas: 14:00
|
| IV.3.4) | Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje |
| Datum: 17. 5. 2013
Čas: 14:00
|
| IV.3.5) | Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje |
| Uradni jeziki EU: SL
|
| IV.3.6) | Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe |
| Trajanje v dnevih: 150 (od datuma, določenega za prejem ponudb)
|
| IV.3.7) | Način odpiranja ponudb |
| Datum: 20. 5. 2013
Čas: 10:00
Kraj: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika – sejna sabo naročnika (soba št. 6), dne 20.05.2013 ob 10:00 uri.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Predstavniki ponudnikov morajo pred odpiranjem ponudb izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na odpiranju ponudb. (OBR. 45). V primeru, če je na odpiranju ponudb prisoten zakoniti zastopnik, mora svojo identiteto izkazati z osebnim dokumentom.
|
ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE |
| VI.1) | INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA |
|
|
| VI.2) | INFORMACIJE O SREDSTVIH EU |
| Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da.
Sklic na projekte in/ali programe:
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda, prednostne usmeritve: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.
|
| VI.3) | DODATNE INFORMACIJE |
| Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.kpv.si
|
| | Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: |
| Datum: 7. 5. 2013
Čas: 14:00
|
| VI.4) | PRITOŽBENI POSTOPKI |
|
|
| VI.4.1) | Organ, pristojen za pritožbene postopke |
| Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., POT NA TOJNICE 040, SI-1360 VRHNIKA.
|
| | Organ, pristojen za postopek mediacije |
|
|
| VI.4.2) | Vložitev pritožb |
| Rok za vložitev pritožb: V kolikor se zahtevek nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, je rok za vložitev zahtevka za revizijo najkasneje v roku 8 (osmih) delovnih dni od dneva:
- oddaje obvestila o javnem naročilu ali
- obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu ali
- prejema povabila k oddaji ponudb.
Zahtevka za revizijo iz prejšnjega odstavka ni možno vložiti po roku za prejem ponudb.
|
| VI.4.3) | Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb |
| Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., POT NA TOJNICE 040, SI-1360 VRHNIKA.
|
| VI.5) | DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: |
| 25. 4. 2013
|
