Izvedba projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke

Prva stran » Objave » ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu - Gradnje (arhiv) » Izvedba projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke – 3. sklop.

eObjava - 26.04.2013 - Ob. 4932

Izvedba projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke – 3. sklop.

ODDELEK I: NAROČNIK
I.1)	IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE
	OBČINA GROSUPLJE, Taborska cesta 2, Kontakt: g. Stane Stopar, V roke: g. Stane Stopar, SI-1290 Grosuplje. Tel. +386 1788752. Telefaks +386 17888764. E-pošta stane.stopar@ob.grosuplje.si. Internetni naslov naročnika (URL): http://www.grosuplje.si/
	Dodatne informacije dobite pri
	Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
	Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri
	Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
	Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov
	Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)	VRSTA NAROČNIKA
	Regionalni ali lokalni organ.
I.3)	GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTI
	Javna uprava
I.4)	ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV
	Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Da. OBČINA IVANČNA GORICA, Sokolska ulica 8, SI-1295 Ivančna Gorica.
ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
II.1)	OPIS

II.1.1)	Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
	Izvedba projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke – 3. sklop
II.1.2)	Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
	Gradnje. Izvedba. Glavna lokacija ali mesto gradnje: Občina Grosuplje Šifra NUTS: SI021.
II.1.3)	Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
	Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)	Informacije o okvirnem sporazumu

	Trajanje okvirnega sporazuma:

	Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazuma

II.1.5)	Kratek opis naročila ali nabave:
	Predmet skupine projektov »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke – 3. sklop« je izgradnja 20.539 m kanalizacije, 10 črpališč, 3 zadrževalnih bazenov, nadgradila se bo CČN Grosuplje iz sedanje kapacitete 10.000 PE na kapaciteto 20.000 PE ter rekonstruirala CČN Ivančna Gorica kapacitete 6.000 PE. Skladno z navedenim se tako javno naročilo deli na sledeča sklopa: - Sklop I: Izgradnja kanalizacije in nadgradnja centralne čistilne naprave v občini Grosuplje ter - Sklop II: Izgradnja kanalizacije in rekonstrukcija centralne čistilne naprave v občini Ivančna Gorica V okviru sklopa I je predvidena izgradnja kanalizacije in nadgradnja centralne čistilne naprave v občini Grosuplje, ki obsega izgradnjo 14.644 m kanalizacije, 7 črpališč, 3 zadrževalnih bazenov ter nadgradnjo centralne čistilne naprave Grosuplje iz zdajšnje kapacitete 10.000 PE na 20.000 PE. Prav tako se v okviru projekta načrtuje izgradnja povezovalnih kanalov na Centralno čistilno napravo Grosuplje iz aglomeracij, ki so danes že v taki meri opremljene s kanalizacijo, da je takšno načrtovanje ekonomično. Te aglomeracije so: ID 5042 Spodnje Blato, ID 5046 Gatina in ID 5116 Ponova vas – St. Jurij. V okviru sklopa II pa je predvidena izgradnja 5.895 m kanalizacije, 3 črpališč ter rekonstrukcija centralne čistilne naprave Ivančna Gorica iz 15.000 PE na 6.000 PE.
II.1.6)	Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
	45252000 (Gradbena dela na komunalnih čistilnih napravah, čistilnih napravah in sežigalnicah odpadkov) 45232400 (Gradbena dela na kanalizaciji)
II.1.7)	Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
	Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)	Sklopi
	Naročilo je razdeljeno na sklope: Da. Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)	Informacije o variantah
	Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)	KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILA

II.2.1)	Celotna količina ali obseg

II.2.2)	Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe
	Opcije: Ne.
II.2.3)	Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila
	To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)	TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK
	Začetek 5. 6. 2013, Zaključek 30. 6. 2015.
PRILOGA B INFORMACIJE O SKLOPIH
	ŠT. SKLOPA 1
	NAZIV SKLOPA Izgradnja kanalizacije in nadgradnja centralne čistilne naprave v občini Grosuplje
1)	KRATEK OPIS
	V okviru sklopa I je predvidena izgradnja kanalizacije in nadgradnja centralne čistilne naprave v občini Grosuplje, ki obsega izgradnjo 14.644 m kanalizacije, 7 črpališč, 3 zadrževalnih bazenov ter nadgradnjo centralne čistilne naprave Grosuplje iz zdajšnje kapacitete 10.000 PE na 20.000 PE. Prav tako se v okviru projekta načrtuje izgradnja povezovalnih kanalov na Centralno čistilno napravo Grosuplje iz aglomeracij, ki so danes že v taki meri opremljene s kanalizacijo, da je takšno načrtovanje ekonomično. Te aglomeracije so: ID 5042 Spodnje Blato, ID 5046 Gatina in ID 5116 Ponova vas – St. Jurij.
2)	ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV)
	45252000 (Gradbena dela na komunalnih čistilnih napravah, čistilnih napravah in sežigalnicah odpadkov) 45232400 (Gradbena dela na kanalizaciji)
3)	KOLIČINA ALI OBSEG
	Sklop v celoti.
4)	NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA

5)	DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH
	Ponudniki lahko podajo ponudbo v celoti ali po posameznih sklopih. Ponudniki se ne morejo prijaviti za izvedbo posameznih delov del iz posameznega sklopa, kar pomeni, da mora ponudnik za posamezni sklop, za katerega se prijavi, nuditi izvedbo vseh storitev, na katera se sklop nanaša.
PRILOGA B INFORMACIJE O SKLOPIH
	ŠT. SKLOPA 2
	NAZIV SKLOPA Izgradnja kanalizacije in rekonstrukcija centralne čistilne naprave v občini Ivančna Gorica
1)	KRATEK OPIS
	V okviru sklopa II pa je predvidena izgradnja 5.895 m kanalizacije, 3 črpališč ter rekonstrukcija centralne čistilne naprave Ivančna Gorica iz 15.000 PE na 6.000 PE.
2)	ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV)
	45252000 (Gradbena dela na komunalnih čistilnih napravah, čistilnih napravah in sežigalnicah odpadkov) 45232400 (Gradbena dela na kanalizaciji)
3)	KOLIČINA ALI OBSEG
	Sklop v celoti.
4)	NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA

5)	DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH
	Ponudniki lahko podajo ponudbo v celoti ali po posameznih sklopih. Ponudniki se ne morejo prijaviti za izvedbo posameznih delov del iz posameznega sklopa, kar pomeni, da mora ponudnik za posamezni sklop, za katerega se prijavi, nuditi izvedbo vseh storitev, na katera se sklop nanaša.
ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
III.1)	POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILO

III.1.1)	Finančna zavarovanja
	ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE V ponudbi se zahteva predložitev zavarovanja za resnost ponudbe, ki znaša 200.000,00 EUR za sklop I. oziroma 50.000,00 EUR za sklop II. Veljavnost bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja, ki ga ponudnik lahko predloži za zavarovanje za resnost ponudbe je 120 dni od roka za oddajo ponudb. V primeru, če ponudnik oddaja ponudbo za oba sklopa, lahko priloži eno zavarovanje, ki znaša minimalno 250.000,00 EUR za oba sklopa skupaj. V primeru, če ponudba zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe ne bo vsebovala ali ta ne bo skladen z zahtevami razpisne dokumentacije ali vzorcem zavarovanja za resnost ponudbe, bo naročnik tako ponudbo kot nepopolno izločil iz postopka nadaljnjega ocenjevanja. Zavarovanje mora biti nepreklicno, brezpogojno in unovčljivo na prvi poziv: A. če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali B. če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe: - ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali - ne predloži ali zavrne predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom. Predložena zavarovanja za resnost ponudbe bodo neizbranim ponudnikom vrnjena po pravnomočnosti obvestila o oddaji javnega naročila. Izbranemu ponudniku bo predloženo zavarovanje vrnjeno, ko bo naročniku izročil veljavno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kot izhaja iz določil posebnega dela pogodbe. Naročnik ima pravico do unovčitve zavarovanja za resnost ponudbe skladno z določili vzorca zavarovanja za resnost ponudbe in obrazca vzorec pogodbe, ki sta sestavni del te razpisne dokumentacije. ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI Izvajalec mora najkasneje v 28. dneh od sklenitve pogodbe, ob upoštevanju pogojev gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, zajetih v Rdeči knjigi, naročniku izročiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v zahtevani obliki glede na vzorec in navodila iz razpisne dokumentacije, v višini 10% pogodbene vrednosti brez DDV. Zavarovanje mora veljati še najmanj 120 dni po izdaji Potrdila o prevzemu. Izvajalec je dolžan zagotoviti veljavno zavarovanje za dobro izvedbo za ves čas izvedbe del. Izvajalec je dolžan predložiti zavarovanje za celotno obdobje glede na terminski plan. Podaljševanje zavarovanja je dovoljeno v primerih, ko prihaja do zamude ter posledično podaljšanja roka pri izvedbi projekta. Bančna garancija ali ustrezno kavcijsko zavarovanje se predloži za zavarovanje: - kvalitetne izvedbe pogodbenih del, - pravočasne izvedbe del v smislu določil razpisne dokumentacije in pogodbe, - plačilo kazni v primeru odstopa od pogodbe pred izvedbo del ali med njo, - poplačilo pogodbene kazni zaradi prekoračitve pogodbenega roka, - poplačilo pogodbene kazni zaradi opustitve pričetka del v roku od uvedbe v posel, - neposrednega poplačila podizvajalcem (v primeru, če izvajalec nastopa s podizvajalci), če izvajalec zahtevanih plačil ni izvedel, - neizročitve ustrezne garancije za odpravo napak v garancijski dobi. ZAVAROVANJE ZA PRIMER POŠKODBE OSEB IN ŠKODE NA PREMOŽENJU Izvajalec mora skupaj z zavarovanjem za dobro izvedbo del predložiti tudi zavarovanje za primer poškodbe oseb in škode na premoženju, pripravljeno skladno z določili pogodbe, v višini zavarovalne vsote kritja najmanj 500.000,000 EUR za nesrečo z neomejenim številom dogodkov, z enkratnim letnim agregatom za sklop I in v višini zavarovalne vsote kritja najmanj 100.000,000 EUR za nesrečo z neomejenim številom dogodkov, z enkratnim letnim agregatom za sklop II. Zavarovalna polica mora biti sklenjena posebno za konkretni projekt, ki je predmet javnega naročila. Zavarovanje mora kriti vse odškodninske zahtevke od podpisa pogodbe z izvajalcem do zaključka projekta oz. do izdaje Potrdila o izvedbi. Izvajalec je zavezan, da pogoje zavarovanja prilagodi oz. spremeni, če se bodo med trajanjem izvedbe spremenili roki za izvedbo projekta, vrsta storitve, kvaliteta ali količina. ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU Izvajalec mora najkasneje v 10 dneh po izdaji Potrdila o prevzemu naročniku predložiti Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku (Extended Liability) v obliki bančne garancije oziroma ustreznega finančnega zavarovanja pri zavarovalnici, v višini 5 % vrednosti vseh del po pogodbi brez DDV. Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku lahko izda bodisi: a) banka v Republiki Sloveniji ali b) tuja banka preko korespondenčne banke, locirane v državi naročnika, ki mora imeti najmanj IBCA rating AA-, ki jo potrdi naročnik ali c) zavarovalnica. Garancijski rok začne teči ali z dnem predaje objekta naročniku ali z dnem izdaje potrdila o prevzemu, odvisno od tega, kateri rok je poznejši. Rok trajanja zavarovanja (bančnih ali jamstvenih) mora biti za 30 dni daljši od garancijskih rokov, določenih s pogodbo.
III.1.2)	Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo
	Skladno z Razpisno dokumentacijo.
III.1.3)	Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
	PRAVNA OBLIKA, KI JO MORA PREVZETI SKUPINA GOSP. SUBJEKTOV Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov v obliki partnerske ponudbe. V tem primeru mora taka ponudba vsebovati sklenjeno partnersko pogodbo, ki bo stopila v veljavo v primeru izbire take ponudbe, kot najugodnejše, skladno z merili te razpisne dokumentacije. Ponudnik v okviru tega javnega naročila lahko sodeluje zgolj v eni ponudbi, bodisi individualno, kot ponudnik, kot partner v skupni ponudbi ali kot podizvajalec. V primeru, če bo posamezni ponudnik nastopal v več ponudbah v zgoraj navedenih oblikah, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka ocenjevanja kot nepopolno ponudbo. Iz partnerske pogodbe mora biti nedvoumno razvidno naslednje: - imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila, - pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe, - obseg izvedbe del, ki jih bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti, - izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo, - določbe, ki opredeljujejo način plačila preko vodilnega ponudnika, - izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in - navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Partnerji izmed sebe določijo glavnega partnerja. Glavni partner podpisuje ponudbo. Obrazec PONUDBA podpišejo vsi partnerji, razen če iz partnerske pogodbe izhaja drugače. Glavni partner je hkrati podpisnik pogodbe in glavni kontakt z naročnikom. Glavni izvajalec prevzame napram naročniku poroštvo za delo ostalih partnerjev in/ali podizvajalcev po pravilih Obligacijskega zakonika. Naročnik uveljavlja zahtevo po odpravi morebitnih napak zoper glavnega izvajalca. Če ponudnik oz. z njim povezane družbe predložijo več ponudb, bodo vse ponudbe takšnega ponudnika oz. povezanih družb izločene iz postopka oddaje javnega naročila. Prav tako bodo iz postopka oddaje javnega naročila izločene vse ponudbe, pri katerih isti ponudnik oz. povezane družbe nastopajo enkrat kot samostojni ponudnik, drugič pa kot eden od ponudnikov v skupnem nastopu ali če ponudnik oz. z njim povezane družbe nastopajo v več skupnih ponudbah. Če ponudnik oz. z njim povezane družbe odda samostojno ponudbo ali če ponudnik oz. z njim povezane družbe nastopa v skupni ponudbi, takšen ponudnik oz. z njim povezane družbe ne sme nastopati v drugih ponudbah kot podizvajalec, ne glede na to, kakšno vrednost del bi takšen ponudnik opravil kot podizvajalec v drugi ponudbi. Isti subjekt lahko nastopa v več ponudbah kot podizvajalec ali gospodarski subjekt na katerega kapacitete se ponudnik/partner sklicuje (ob pogoju, da navedeni podizvajalec ne nastopa v nobeni drugi ponudbi za konkretno naročilo kot samostojni ponudnik oz. eden od ponudnikov v skupni ponudbi), če vrednost del, ki jih bo opravil takšen podizvajalec, ki nastopa v več ponudbah, v nobeni od ponudb, v katerih nastopa kot podizvajalec, ne predstavlja več kot 20 % celotne ponudbene vrednosti (z DDV) in če ne nastopa kot subjekt, ki s podajo referenc dokazuje izpolnjevanje referenčnega ali kadrovskega pogoja. V primeru kršitev prejšnjega odstavka bodo vse ponudbe, katerih sestava bo v nasprotju s to točko 2.10., izločene iz nadaljnjega postopka ocenjevanja. Za povezane družbe se štejejo pravno samostojne družbe, ki so v medsebojnem razmerju tako, da: - ima ena družba v drugi večinski delež (družba v večinski lasti in družba z večinskim deležem); - je ena družba odvisna od druge (odvisna in obvladujoča družba); - so koncernske družbe; - sta dve družbi vzajemno kapitalsko udeleženi ali - so povezane s podjetniškimi pogodbami. Povezane družbe so natančneje opredeljene v Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/2009, 83/2009, 33/2011, 91/2011, 100/2011). PODIZVAJALCI Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika kot glavnega ponudnika nastopajo še drugi ponudniki (v nadaljevanju: podizvajalci). Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko glavni izvajalec del ali celoto javnega naročila s pogodbo odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev. V ponudbi s podizvajalci morajo biti v Obrazcu PONUDBA navedeni vsi podizvajalci, ki prevzamejo izvedbena dela, navedena v razpisni dokumentaciji. Navedeno mora biti, kateri del javnega naročila prevzema ponudnik, kot glavni ponudnik, in kateri del javnega naročila prevzemajo navedeni podizvajalci. Obvezne sestavine pogodbe o izvedbi javnega naročila so: - vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel, in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil, podizvajalec, - podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), - predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del. Ponudnik mora za vsakega podizvajalca predložiti podizvajalsko pogodbo, iz katere bo nedvoumno razvidno naslednje: - del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema posamezni podizvajalec, - del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema glavni ponudnik, - izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo, - izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije, - izjava ponudnika, da bo pred zamenjavo podizvajalca pridobil pisno soglasje naročnika, - da bo podizvajalec upošteval vsa določila 71. člena ZJN-2, ki so relevantna za podizvajalca. V primeru, če ponudnik podizvajalskih pogodb ne bo predložil ali ne bo predloži vseh podizvajalskih pogodb, bo naročnik takega ponudnika pozval na dopolnitev ponudbe v okviru instituta formalno nepopolne ponudbe. Ponudnik (glavni izvajalec), ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi okvirnega sporazuma z naročnikom ali v času njegovega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJN-2 obvezna. Ponudnik in vsak navedeni podizvajalec mora izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti glede svojega statusa. Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznemu pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za ponudnika in podizvajalce skupaj.
III.1.4)	Drugi posebni pogoji
	Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)	POGOJI ZA UDELEŽBO

III.2.1)	Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
	Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 1. OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA I POGOJ Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2. DOKAZILO Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da v vseh točkah citiranega pogoja izpolnjuje vse zahteve. Pogoj morajo izpolnjevati ponudniki, ki se prijavljajo za sklop št. I in/ali za sklop št. II. V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem/ci, obvezno izpolnjevanje pogoja velja tudi za podizvajalca/ce. 2. OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA II POGOJ Ponudnik ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila ali hujše kršitve poklicnih pravil, in na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni bil izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena tega zakona, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV. DOKAZILO Posebne listine v tej točki ni potrebno priložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da ni storil velike strokovne napake iz področja predmeta javnega naročila ali hujše kršitve poklicnih pravil, in da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni bil izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena tega zakona, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV. Pogoj morajo izpolnjevati ponudniki, ki se prijavljajo za sklop št. I in/ali za sklop št. II. V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem/ci, obvezno izpolnjevanje pogoja velja tudi za podizvajalca/ce. 3. OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA III POGOJ Ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več. DOKAZILO Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da v vseh točkah citiranega pogoja izpolnjuje vse zahteve. Pogoj morajo izpolnjevati ponudniki, ki se prijavljajo za sklop št. I in/ali za sklop št. II. V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. V primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem/ci, mora pogoj izpolnjevati tudi vsak podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. V kolikor podizvajalec navedenega dela pogoja ne izpolnjuje, takšen podizvajalec ne sme sodelovati pri izvedbi javnega naročila. 4. OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA IV POGOJ Ponudnik na dan oddaje ponudbe: – ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; – ni v stečajnem postopku ali zanj ni podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; – ni v postopku prisilnega prenehanja in zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo in z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in ni opustil poslovne dejavnosti in ni v katerem koli podobnem položaju. DOKAZILO Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da v vseh točkah citiranega pogoja izpolnjuje vse zahteve. Pogoj morajo izpolnjevati ponudniki, ki se prijavljajo za sklop št. I in/ali za sklop št. II. V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem/ci, obvezno izpolnjevanje pogoja velja tudi za podizvajalca/ce. Naročnik ne glede na določila citiranega pogoja iz postopka javnega naročanja ne bo izločil ponudnika, pri katerem je sodišče do roka za izdajo odločitve ali sklepa iz 79. ali 80. člena ZJN-2 pravnomočno odločilo o potrditvi prisilne poravnave. Ponudnik je o pravnomočnem sklepu sodišča o potrditvi prisilne poravnave dolžan obvestiti naročnika v roku 1 delovnega dneva od pravnomočnosti sklepa sodišča. 5. SPOSOBNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI POGOJ Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. DOKAZILO Posebne listine v tej točki ni potrebno priložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. Pogoj morajo izpolnjevati ponudniki, ki se prijavljajo za sklop št. I in/ali za sklop št. II. V primeru partnerskih ponudb mora vsak od partnerjev biti registriran za dejavnost oziroma dela, ki jih prijavlja v ponudbi. V primeru podizvajalskih ponudb mora vsak od podizvajalcev biti registriran za opravljanje dejavnosti oziroma dela, ki jih prijavlja v ponudbi. 14. SPREJEM OBVEZNOSTI POGOJ Ponudnik sprejema vse obveznosti določene z razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe. DOKAZILO Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca PONUDBA IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da sprejema vse obveznosti določene z razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe. Pogoj morajo izpolnjevati ponudniki, ki se prijavljajo za sklop št. I in/ali za sklop št. II. V primeru partnerskih ali podizvajalskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev oz. podizvajalcev. 15. RESNIČNOST IZJAV POGOJ Ponudnik v ponudbi ni podal neresničnih izjav ali podatkov. DOKAZILO Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da v ponudbi ni navedel neresničnih podatkov ali priložil neresničnih izjav. Pogoj morajo izpolnjevati ponudniki, ki se prijavljajo za sklop št. I in/ali za sklop št. II. V primeru partnerskih ali podizvajalskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev oz. podizvajalcev.
III.2.2)	Poslovna in finančna sposobnost
	Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 6. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST I POGOJ Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. DOKAZILO Kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja se šteje ustrezna navedba ponudnika v obrazcu IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKIH IN FINANČNIH POGOJEV, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. Pogoj morajo izpolnjevati ponudniki, ki se prijavljajo za sklop št. I in/ali za sklop št. II. V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. 7. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST II POGOJ SKLOP I Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi je imel v zadnjih treh poslovnih letih 2011, 2010 in 2009 (če posluje manj kot 3 leta, v obdobju, odkar posluje) povprečni letni prihodek najmanj 30.000.000,00 EUR. SKLOP II Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi je imel v zadnjih treh poslovnih letih 2011, 2010 in 2009 (če posluje manj kot 3 leta, v obdobju, odkar posluje) povprečni letni prihodek najmanj 9.000.000,00 EUR. DOKAZILO Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKO FINANČNIH POGOJEV podal lastno izjavo, da je imel v letih 2009, 2010, 2011 (če posluje manj kot 3 leta pa v obdobju poslovanja) povprečni letni prihodek najmanj 30.000.000,00 EUR za sklop I oz. najmanj 9.000.000,00 EUR za sklop II. V primeru partnerskih ponudb, partnerji pogoj izpolnijo kumulativno, pri čemer mora vsak od partnerjev imeti povprečni letni prihodek najmanj v višini 15.000.000,00 EUR za sklop I in najmanj 4.500.000,00 EUR za sklop II. 8. EKONOMSKA IN TEHNIČNA SPOSOBNOST III POGOJ Ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred objavo naročila na portalu javnih naročil ni imel blokiranih poslovnih računov. DOKAZILO Ponudnik izpolnjevanje pogoja izkazuje s potrdili vseh bank, pri katerih ima odprt poslovni račun. Pogoj morajo izpolnjevati ponudniki, ki se prijavljajo za sklop št. I in/ali za sklop št. II. V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem/ci, obvezno izpolnjevanje pogoja velja tudi za podizvajalca/ce. 9. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST IV POGOJ Ponudnik in vsi partnerji imajo bonitetno oceno (po pravilih Basel II) najmanj SB5. Nominirani podizvajalci imajo bonitetno oceno (po pravilih Basel II) najmanj SB6. Gospodarski subjekt, ki ponudniku omogoča sklicevanje na njegove reference, mora imeti bonitetno oceno (po pravilih Basel II) najmanj SB6. DOKAZILO Ponudnik izpolnjevanje pogoja izkazuje s predložitvijo obrazca S.BON-1/P ali drugega enakovrednega obrazca iz katerega izhaja bonitetna ocena po Basel II. V primeru, če ponudnik za izkazovanje bonitetne ocene predloži bonitetni obrazec, ki temelji na metodologiji Basel II, vendar upošteva drugačno lestvico bonitetnih ocen, je naveden ponudnik v predloženem dokazilu dolžan izkazati primerljivost dosežene bonitetne ocene ponudnika v primerjavi z zahtevano bonitetno oceno iz pogoja. V kolikor navedena primerljivost ne bo izražena in naročnik ne bo mogel na podlagi navedenega dokumenta razbrati primerljivosti glede bonitetne ocene, takšnega dokazila ne bo upošteval kot ustreznega in izkazovanje pogojev ne bo dokazano. Samostojni podjetniki lahko izpolnjevanje predmetnega pogoja izkažejo s predložitvijo lastne izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo naročniku, v kateri izkažejo solidnost poslovanja ob smiselni aplikaciji pravil Basel II. Naročnik si v predmetnem primeru pridružuje pravico do preverbe solidnosti poslovanja s pozivom na predložitev katerih koli finančnih kazalnikov oziroma dokumentov, ki izkazujejo solidnost poslovanja ob smiselni aplikaciji pravil Basel II. S podajo predmetne izjave se predvideva tudi podaja soglasja k predložitvi vseh zahtevanih dodatnih dokazil za izpolnjevanje predmetnega pogoja. Tuji ponudniki pogoj izpolnjujejo glede na adekvatne lestvice skladno z njihovo domačo zakonodajo, kot dokazilo pa predložijo ustrezen izpis pooblaščenega organa ali poročilo pooblaščenega revizorja. Pogoj morajo izpolnjevati ponudniki, ki se prijavljajo za sklop št. I in/ali za sklop št. II. V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem/ci, obvezno izpolnjevanje pogoja velja tudi za podizvajalca/ce.
III.2.3)	Tehnična sposobnost
	Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 10. TEHNIČNA SPOSOBNOST I POGOJ Ponudnik mora zagotoviti ustrezne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo), za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (popis del in tehnična dokumentacija), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila. DOKAZILO Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA O ZAGOTOVLJENIH TEHNIČNIH ZMOGLJIVOSTIH ZA IZVEDBO NAROČILA podal lastno izjavo, da zagotavlja ustrezne tehnične zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (Specifikacija naročila), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila. Pogoj morajo izpolnjevati ponudniki, ki se prijavljajo za sklop št. I in/ali za sklop št. II. V primeru partnerskih in podizvajalskih ponudb partnerji in podizvajalci pogoj izpolnijo kumulativno. 11. TEHNIČNA SPOSOBNOST II POGOJ SKLOP I Ponudnik ima v zadnjih petih (5) letih pred objavo razpisa na Portalu javnih naročil kot samostojni ponudnik ali ponudnik v skupnem nastopu uspešno izvedene: - vsaj dve (2) čistilni napravi odpadnih vod velikosti od 10.000 do 25.000 PE (KPK) od katerih je vsaj ena (1) čistilna naprava tipa SBR (Sequence Batch Reactor), pri čemer je bil ponudnik odgovoren za vse spodaj naštete ključne vrste del: o izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, o dobava in montaža tehnološke opreme, o poskusno obratovanje. - Izgradnje vsaj enega (1) kanalizacijskega sistema dolžine najmanj 5 km, ki vključuje vsaj tri (3) črpališča in tri (3) zadrževalne bazene kapacitete od 50 do 100 m3. (seštevanje referenc v smislu prijave več manjših referenc v okviru več pogodb, ki skupaj tvorijo zahtevano minimalno dolžino omrežja ali objektov, se ne dopušča). ponudnik je moral izvesti vsa dela, ki so našteta v posamezni alineji. Upoštevane bodo reference, za katere je bilo do roka objave javnega naročila na Portalu javnih naročil pridobljeno uporabno dovoljenje. SKLOP II Ponudnik ima v zadnjih petih (5) letih pred objavo razpisa na Portalu javnih naročil kot samostojni ponudnik ali ponudnik v skupnem nastopu uspešno izvedene: - vsaj dve (2) čistilni napravi odpadnih vod velikosti od 5.000 do 25.000 PE (KPK), pri čemer je bil ponudnik odgovoren za vse spodaj naštete ključne vrste del*: o izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, o dobava in montaža tehnološke opreme, o poskusno obratovanje. - Izgradnje vsaj enega (1) kanalizacijskega sistema dolžine najmanj 5 km, ki vključuje vsaj tri (3) črpališča. DOKAZILO Ponudnik izpolnjevanje pogoja dokazuje z izpolnitvijo obrazca PODATKI O REFERENČNEM DELU (referenčne tabele in izpolnjene ter podpisane izjave naročnikov, ki potrjujejo ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti oziroma pogodbe, dela pogodbe). Naročnik ima pravico preveriti podatke pri potrjevalcih predloženih referenčnih potrdil, ki so osnova za presojanje ustreznosti reference, ali od ponudnika zahtevati predložitev dodatnih dokazil (npr. pogodba, popis del, uporabno dovoljenje, itd.). V primeru partnerskih ponudb partnerji pogoj izpolnijo kumulativno. Naročnik ima pravico preveriti podatke pri potrjevalcih predloženih referenčnih potrdil, ki so osnova za presojanje ustreznosti reference. 12. KADROVSKA SPOSOBNOST POGOJ SKLOP I Ponudnik mora zagotoviti sledeče ključne kadre: A. odgovornega vodjo del za čistilno napravo, ki je hkrati tudi odgovorni predstavnik izvajalca ter ki izpolnjuje pogoje Zakona o graditvi objektov in ima v obdobju zadnjih pet (5) let kot odgovorni vodja del uspešno izvedeno vsaj eno (1) čistilno napravo odpadnih vod velikosti od 10.000 do 25.000 PE (KPK), ki ima pridobljeno uporabno dovoljenje. Upoštevane bodo reference, za katere je bilo do roka objave javnega naročila na Portalu javnih naročil pridobljeno uporabno dovoljenje. B. odgovornega vodjo del za kanalizacijski sistem, ki izpolnjuje pogoje Zakona o graditvi objektov in ima v obdobju zadnjih pet (5) let kot odgovorni vodja del uspešno izvedene: - vsaj dva (2) kanalizacijska sistema v dolžini min 4.000 m in - vsaj tri (3) črpališča na kanalizacijskih sistemih in - vsaj pet (5) zadrževalnih bazenov ali zbirnih bazenov deževnih voda (ZBDV). Odgovorni vodja del za čistilno napravo in odgovorni vodja del za kanalizacijski sistem morata biti za opravljanje dejavnosti vpisana v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici. V kolikor v času oddaje ponudbe odgovorni vodja del za čistilno napravo in kanalizacijski sistem nista člana Inženirske zbornice Slovenije, mora ponudnik za prijavljen kader predložiti dokazilo, da je do roka za oddajo ponudb podal vlogo na IZS z zaprosilom za pridobitev članstva, pri čemer mora ponudnik za naveden kader naročniku predložiti pravnomočen vpis v IZS najkasneje v 15 dneh po roku za oddajo ponudb. C. odgovornega vodjo gradbišča, ki izpolnjuje ki izpolnjuje pogoje Zakona o graditvi objektov in ima v obdobju zadnjih pet (5) let kot odgovorni vodja gradbišča uspešno izvedeno: - vsaj eno (1) čistilno napravo odpadnih vod velikosti od 10.000 do 25.000 PE (KPK), ki ima pridobljeno uporabno dovoljenje, - vsaj dva (2) kanalizacijska sistema v dolžini min 4.000 m in - vsaj tri (3) črpališča na kanalizacijskih sistemih in - vsaj pet (5) zadrževalnih bazenov ali zbirnih bazenov deževnih voda (ZBDV). Upoštevane bodo reference, za katere je bilo do roka objave javnega naročila na Portalu javnih naročil pridobljeno uporabno dovoljenje. D. delovodjo, ki izpolnjuje ki izpolnjuje pogoje Zakona o graditvi objektov in ima v obdobju zadnjih pet (5) let kot odgovorni delovodja uspešno izvedeno: - vsaj eno (1) čistilno napravo odpadnih vod velikosti od 10.000 do 25.000 PE (KPK), ki ima pridobljeno uporabno dovoljenje, - vsaj dva (2) kanalizacijska sistema v dolžini min 4.000 m in - vsaj tri (3) črpališča na kanalizacijskih sistemih in - vsaj pet (5) zadrževalnih bazenov ali zbirnih bazenov deževnih voda (ZBDV). Upoštevane bodo reference, za katere je bilo do roka objave javnega naročila na Portalu javnih naročil pridobljeno uporabno dovoljenje. SKLOP II Ponudnik mora zagotoviti sledeče ključne kadre: A. odgovornega vodjo del za čistilno napravo, ki je hkrati tudi odgovorni predstavnik izvajalca ter ki izpolnjuje pogoje Zakona o graditvi objektov in ima v obdobju zadnjih pet (5) let kot odgovorni vodja del uspešno izvedeno vsaj eno (1) čistilno napravo odpadnih vod velikosti od 5.000 do 25.000 PE (KPK), ki ima pridobljeno uporabno dovoljenje. Upoštevane bodo reference, za katere je bilo do roka objave javnega naročila na Portalu javnih naročil pridobljeno uporabno dovoljenje. B. odgovornega vodjo del za kanalizacijski sistem, ki izpolnjuje pogoje Zakona o graditvi objektov in ima v obdobju zadnjih pet (5) let kot odgovorni vodja del uspešno izvedene: - vsaj dva (2) kanalizacijska sistema v dolžini min 4.000 m in - vsaj tri (3) črpališča na kanalizacijskih sistemih. Odgovorni vodja del za čistilno napravo in odgovorni vodja del za kanalizacijski sistem morata biti za opravljanje dejavnosti vpisana v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici. V kolikor v času oddaje ponudbe odgovorni vodja del za čistilno napravo in kanalizacijski sistem nista člana Inženirske zbornice Slovenije, mora ponudnik za prijavljen kader predložiti dokazilo, da je do roka za oddajo ponudb podal vlogo na IZS z zaprosilom za pridobitev članstva, pri čemer mora ponudnik za naveden kader naročniku predložiti pravnomočen vpis v IZS najkasneje v 15 dneh po roku za oddajo ponudb. C. odgovornega vodjo gradbišča, ki izpolnjuje ki izpolnjuje pogoje Zakona o graditvi objektov in ima v obdobju zadnjih pet (5) let kot odgovorni vodja gradbišča uspešno izvedeno: - vsaj eno (1) čistilno napravo odpadnih vod velikosti od 5.000 do 25.000 PE (KPK), ki ima pridobljeno uporabno dovoljenje, - vsaj dva (2) kanalizacijska sistema v dolžini min 4.000 m in - vsaj tri (3) črpališča na kanalizacijskih sistemih. Upoštevane bodo reference, za katere je bilo do roka objave javnega naročila na Portalu javnih naročil pridobljeno uporabno dovoljenje. D. delovodjo, ki izpolnjuje ki izpolnjuje pogoje Zakona o graditvi objektov in ima v obdobju zadnjih pet (5) let kot odgovorni delovodja uspešno izvedeno: - vsaj eno (1) čistilno napravo odpadnih vod velikosti od 5.000 do 25.000 PE (KPK), ki ima pridobljeno uporabno dovoljenje, - vsaj dva (2) kanalizacijska sistema v dolžini min 4.000 m in - vsaj tri (3) črpališča na kanalizacijskih sistemih. Upoštevane bodo reference, za katere je bilo do roka objave javnega naročila na Portalu javnih naročil pridobljeno uporabno dovoljenje. Ponudnik izpolnjevanje pogoja izkazuje z navedbo zahtevanih podatkov v obrazcu PODATKI O KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH in predložitvijo izpolnjenih in potrjenih REFERENČNIH POTRDIL za odgovornega vodjo del, odgovornega vodjo gradbišča in odgovornega delovodjo, ki so potrjena s strani investitorjev. Naročnik ima pravico preveriti podatke pri potrjevalcih predloženih referenčnih potrdil, ki so osnova za presojanje ustreznosti reference, ali od ponudnika zahtevati predložitev dodatnih dokazil (npr. pogodba, popis del, uporabno dovoljenje, itd.). V primeru partnerskih ponudb partnerji pogoj izpolnijo kumulativno. Naročnik ima pravico preveriti podatke pri potrjevalcih predloženih referenčnih potrdil, ki so osnova za presojanje ustreznosti reference. 13. KAKOVOST VGRAJENIH MATERIALOV POGOJ Ponudnik bo uporabil in vgradil material in/ali opremo, ki izpolnjuje vsaj minimalne pogoje, določene s strani naročnika v tehničnih specifikacijah (Poglavje 4 razpisne dokumentacije). DOKAZILO Seznam glavne opreme, katero bo ponudnik vgradil in prospektna dokumentacija. Naročnik si ob preverbi ponudbe pridržuje pravico, da od ponudnikov zahteva dodatno prospektno dokumentacijo, v kolikor je navedeno potrebno za preverjanje ustreznosti ponujene opreme. Pogoj morajo izpolnjevati ponudniki, ki se prijavljajo za sklop št. I in/ali za sklop št. II. V primeru partnerskih ali podizvajalskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev oz. podizvajalcev.
III.2.4)	Informacije o pridržanih naročilih

III.3)	SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEV

III.3.1)	Informacije o določeni stroki

III.3.2)	Osebje, odgovorno za izvedbo storitve

ODDELEK IV: POSTOPEK
IV.1)	VRSTA POSTOPKA

IV.1.1)	Vrsta postopka
	Odprti postopek.
IV.1.2)	Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju

IV.1.3)	Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom

IV.2)	MERILA ZA IZBIRO PONUDBE

IV.2.1)	Merila za izbiro ponudbe
	Najnižja cena.
IV.2.2)	Informacije o elektronski dražbi
	Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)	UPRAVNE INFORMACIJE

IV.3.1)	Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik
	35205-71/2003 – G
IV.3.2)	Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
	Ne. Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil Ne.
IV.3.3)	Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov
	Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)	Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
	Datum: 5. 6. 2013 Čas: 10:00
IV.3.5)	Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom

IV.3.6)	Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
	Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)	Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
	Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, določenega za prejem ponudb)
IV.3.8)	Način odpiranja ponudb
	Datum: 5. 6. 2013 Čas: 12:00 Kraj: Na sedežu naročnika. Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: ne
ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
VI.1)	INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA
	Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)	INFORMACIJE O SREDSTVIH EU
	Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da. Sklic na projekte in/ali programe: »Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod«.
VI.3)	DODATNE INFORMACIJE
	Ponudnike vabimo k oddaji ponudbe, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na portalu javnih naročil. Razpisna dokumentacija je izdelana v slovenskem jeziku. Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega naročila na portal javnih naročil Uradnega lista RS (www.enarocanje.si). Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi s razpisom je 8 dni pred rokom za oddajo ponudb do 10:00 ure. Naročnik bo podal pojasnila navezujoča se na zastavljena vprašanja v slovenskem jeziku najkasneje 6 dni pred rokom za oddajo ponudb, ki bodo objavljena na portalu javnih naročil. Podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/4/7231-297396164564160/Razpisna_doku mentacija.zip
	Rok za prejem ponudnikovih vprašanj:
	Datum: 28. 5. 2013 Čas: 10:00
VI.4)	PRITOŽBENI POSTOPKI

VI.4.1)	Organ, pristojen za pritožbene postopke
	OBČINA GROSUPLJE, Taborska cesta 2, SI-1290 Grosuplje. Tel. +386 17888752. Telefaks +386 17888764. E-pošta stane.stopar@ob.grosuplje.si. Internetni naslovi: http://www.grosuplje.si/
	Organ, pristojen za postopek mediacije

VI.4.2)	Vložitev pritožb
	Rok za vložitev pritožb: Ponudniki imajo v predmetnem postopku zagotovljeno pravno varstvo skladno z določili Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l. RS, št. 43/2011, 60/2011, odslej ZPVPJN). Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočano s povratnico ali z elektronskimi sredstvi. Zahtevek za revizijo se lahko vloži z elektronskimi sredstvi, če naročnik razpolaga z informacijskim sistemom za sprejem elektronskih vlog, v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis. V tem primeru mora biti zahtevek za revizijo podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance. O vloženem zahtevku za revizijo mora naročnik v treh delovnih dneh od prejema tega zahtevka obvestiti ponudnike, ki so v postopku oddaje javnega naročila oddali ponudbo. Roki za vložitev zahtevka za revizijo so sledeči: Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka tega člena, vloži v osmih delovnih dneh od dneva: - objave obvestila o javnem naročilu ali - obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali - prejema povabila k oddaji ponudb. Zahtevka za revizijo iz prejšnjega odstavka ni mogoče vložiti po roku za prejem ponudb, razen v primeru postopka oddaje naročila male vrednosti in storitev iz Seznama storitev B, ko se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, lahko vloži najpozneje pet delovnih dni po poteku roka za predložitev ponudb. V kolikor naročnik določi rok za prejem ponudb, ki je krajši od desetih delovnih dni, se ne glede na vrsto postopka oddaje javnega naročila, glede rokov za vložitev zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, uporablja prejšnji odstavek. Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ta zakon in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom. Po odločitvi o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve. Ponudnik, ki v postopku s pogajanji brez predhodne objave ali postopku s pogajanji po predhodni objavi, ki ga naročnik, upoštevaje zakon, ki ureja javno naročanje, izvaja zaradi predhodno neuspešnega postopka oddaje javnega naročila in v katerem ne objavi obvestila o naročilu, ni povabljen k sodelovanju v tem postopku, pa bi v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, moral biti, lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na povabilo k oddaji ponudbe, razpisno dokumentacijo ali odločitev o oddaji javnega naročila, vloži v osmih delovnih dneh od dneva, ko je izvedel ali bi moral vedeti za kršitev, vendar najpozneje v osmih delovnih dneh od dneva, ko je bilo na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo, s katerim se zagotavlja predhodna transparentnost. Če to obvestilo ni bilo objavljeno, lahko ponudnik vloži zahtevek za revizijo v osmih delovnih dneh od dneva, ko je bilo na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o oddaji naročila. Če naročnik ni objavil obvestila, s katerim se zagotavlja predhodna transparentnost, pa tudi ne obvestila o oddaji naročila, lahko ponudnik vloži zahtevek za revizijo najpozneje v šestih mesecih od začetka izvajanja pogodbe. Če naročnik ni objavil obvestila o naročilu, pa bi ga v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, moral, lahko ponudnik zahtevek za revizijo, ki se nanaša na povabilo k oddaji ponudbe, razpisno dokumentacijo ali odločitev o oddaji javnega naročila, vloži v osmih delovnih dneh od dneva, ko je izvedel ali bi moral vedeti za kršitev, vendar najpozneje v osmih delovnih dneh od dneva, ko je bilo na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o oddaji naročila. Če to obvestilo ni bilo objavljeno, lahko ponudnik vloži zahtevek za revizijo v šestih mesecih od začetka izvajanja pogodbe. Ne glede na zgornje določbe lahko zagovornik javnega interesa zahtevek za revizijo vloži v osmih delovnih dneh od dneva, ko je izvedel ali bi moral vedeti za kršitev, vendar najpozneje v 12 mesecih od začetka izvajanja pogodbe ali posameznega naročila, oddanega na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu.
VI.4.3)	Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb
	OBČINA GROSUPLJE, Taborska cesta 2, SI-1290 Grosuplje. Tel. +386 17888752. Telefaks +386 1788764. E-pošta stane.stopar@ob.grosuplje.si. Internetni naslovi: http://www.grosuplje.si/
VI.5)	DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA:
	26. 4. 2013