Javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje cevovodov in vodohranov v projektu »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«.

Prva stran » Objave » ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu - Gradnje (arhiv) » Javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje cevovodov in vodohranov v projektu »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«.

eObjava - 29.04.2013 - Ob. 5031

Javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje cevovodov in vodohranov v projektu »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«.

ODDELEK I: NAROČNIK
I.1)	IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE
	MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, Kontakt: Mestna Občina Novo mesto, V roke: Alojzij Muhič, SI-8000 Novo mesto. Tel. +386 73939202. Telefaks +386 73939208. E-pošta info@novomesto.si. Internetni naslov naročnika (URL): http://www.novomesto.si/
	Dodatne informacije dobite pri
	Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova 12, Kontakt: jernej.muhic@komunala-nm.si, V roke: Jernej Muhič, SI-8000 Novo mesto. Tel. +386 73932450. Telefaks +386 73932509. E-pošta jernej.muhic@komunala-nm.si. Internetni naslovi: http://www.komunala-nm.si/
	Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri
	Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova 12, Kontakt: jernej.muhic@komunala-nm.si, V roke: Jernej Muhič, SI-8000 Novo mesto. Tel. +386 73932450. Telefaks +386 73932509. E-pošta jernej.muhic@komunala-nm.si. Internetni naslovi: http://www.komunala-nm.si/
	Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov
	Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova 12, Kontakt: jernej.muhic@komunala-nm.si, V roke: Jernej Muhič, SI-8000 Novo mesto. Tel. +386 73932450. Telefaks +386 73932509. E-pošta jernej.muhic@komunala-nm.si. Internetni naslovi: http://www.komunala-nm.si/
I.2)	VRSTA NAROČNIKA
	Regionalni ali lokalni organ.
I.3)	GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTI
	Javna uprava
I.4)	ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV
	Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
II.1)	OPIS

II.1.1)	Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
	Javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje cevovodov in vodohranov v projektu »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«.
II.1.2)	Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
	Gradnje. Izvedba. Glavna lokacija ali mesto gradnje: Lokacije so razvidne iz prilog razpisne dokumentacije. Šifra NUTS: SI017.
II.1.3)	Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
	Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)	Informacije o okvirnem sporazumu

	Trajanje okvirnega sporazuma:

	Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazuma

II.1.5)	Kratek opis naročila ali nabave:
	Predmet javnega naročila je izbira izvajalca gradnje cevovodov in vodohranov za projekt »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«. Predmet razpisa je celovit in ni razdeljen na sklope. Ponudniki morajo ponuditi izvedbo vseh zahtevanih del. Cilj projekta je hidravlično uravnoteženje in dograditev vodovodnega sistema vseh občin, ki jih povezuje magistralni vodovod Novo mesto. To so občine: Mestna občina Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Straža in Šmarješke Toplice. Predmet javnega naročila zajema izgradnjo 32 km transportnega (magistralnega) in primarnega omrežja, 5.9 km cevovodov za povezave novih transportnih in primarnih cevovodov na obstoječe omrežje, tri vmesna prečrpališča ter izgradnjo štirih vodohranov Kij (prostornina 4000 m3), Škocjan (prostornina 400 m3), Gorenja vas (prostornina 200 m3) in Dolenja Straža (prostornina 100 m3). Rok za izvedbo del je 450 dni od podpisa pogodbe. Izbrani ponudnik mora po prejemu pogodbe v podpis le-to podpisano vrniti naročniku najkasneje v osmih dneh. V primeru, kadar zaradi objektivnih okoliščin to ni mogoče, lahko naročnik pristane tudi na daljši rok. Pogoj za prevzem del je uspešen tehnični pregled ter s strani izvajalca pridobitev uporabnega dovoljenja in okoljevarstvenega dovoljenja. Projekt je izdelan na nivoju PZI, z izbranim ponudnikom pa se bo sklenila pogodba po standardih FIDIC in sicer po rdeči knjigi. Projekt se bo obračunaval po principu »cena na enoto mere«. Izbrani ponudnik bo vsa pogodbena dela obračunaval skladno s potrjenim terminskim in finančnim planom ter določili vzorca pogodbe. Naročnik bo celoten znesek zadržanega zneska plačal po pridobitvi uporabnega dovoljenja in ko bo inženir izdal Potrdilo o prevzemu, ki navaja datum, ko je izvajalec izvršil svoje obveznosti po pogodbi in ko bo izvajalec predložil Garancijo za zadržan znesek v višini 5% pogodbene vrednosti na obrazcu razpisne dokumentacije »Bančna garancija za zadržani znesek«, ki jo bo izdala: (a) banka v Republiki Sloveniji ali v tujini, (b) zavarovalna družba v Republiki Sloveniji ali v tujini. Situacijo oziroma njen nesporni del naročnik plača 30. dan od dneva pravilno izstavljene fakture oziroma prvi delovni dan po tem datumu.
II.1.6)	Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
	45231300 (Gradbena dela na cevovodih za vodo in odplake)
II.1.7)	Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
	Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)	Sklopi
	Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)	Informacije o variantah
	Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)	KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILA

II.2.1)	Celotna količina ali obseg
	Razvidno iz prilog razpisne dokumentacije.
II.2.2)	Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe
	Opcije: Ne.
II.2.3)	Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila
	To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)	TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK
	Trajanje v dnevih: 450 (od oddaje naročila)
ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
III.1)	POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILO

III.1.1)	Finančna zavarovanja
	Ponudnik mora ponudbi priložiti garancijo za resnost ponudbe v višini 100.000 EUR, z veljavnostjo 120 dni od roka za oddajo ponudb. Ponudnik lahko namesto bančne garancije predloži kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, pod pogojem, da so zaveze zavarovalnice enakem zavezam iz vzorca bančne garancije. V primeru partnerske ponudbe je zahtevana ena garancija za resnost ponudbe, ne glede na število partnerjev. Izbrani izvajalec bo moral najkasneje v 28 dneh od podpisa pogodbe, naročniku izročiti zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v višini 10% skupne pogodbene vrednosti z DDV in z veljavnostjo še vsaj 90 dni po roku za reklamacijo napak. Zavarovanje lahko naročnik unovči pod naslednjimi pogoji: • če se bo izkazalo, da storitve ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije ali specifikacijami; • če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca; • če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude; • če bo dobavitelj kršil zaupnost podatkov • če ne bo odpravil ugotovljenih napak v času roka za reklamacijo napak. Predložitev zavarovanja dobre izvedbe posla pogojuje veljavnost pogodbe. Garancija za dobro izvedbo pokriva tudi garancijo za pravočasno izvedbo. Izbrani izvajalec bo moral zagotoviti, da bo Garancija za dobro izvedbo veljavna in izterljiva še 90 dni po izdaji Potrdila o izvedbi. Če pogoji Garancije za dobro izvedbo določajo datum, ko garancija preteče, in do datuma 28 dni pred iztekom roka izvajalec še ni upravičen do prejema Potrdila o izvedbi, mora podaljšati veljavnost Garancije za dobro izvedbo skladno s prvim stavkom tega odstavka. Izbrani izvajalec bo moral kot enega od pogojev za izplačilo celotnega zadržanega zneska predložiti Garancijo za zadržan znesek v višini 5% pogodbene vrednosti na obrazcu razpisne dokumentacije »Bančna garancija za zadržani znesek«, ki jo bo izdala: (a) banka v Republiki Sloveniji ali v tujini, (b) zavarovalna družba v Republiki Sloveniji ali v tujini. Garancija za zadržan znesek se bo morala glasiti na celoten znesek druge polovice zadržanega zneska in garantira odpravljanje napak, ki bi se lahko pojavili v roku veljavnosti pogodbe in dokončanje kakršnega koli dela, ki mora biti izvedeno po določilih točk 11 in/ali 12. V primeru, da izbrani izvajalec pravočasno ne predloži garancije za zadržani znesek, naročnik izvajalcu zadržanega zneska ne bo plačal in bo z zadržanim zneskom pokril škodo, ki mu je nastala zaradi dejstva, da naročnik zadržanega zneska v razmerju do sofinancerja ne more uveljavljati kot upravičenega stroška. Naročnik mora izvajalcu vrniti garancijo za zadržani znesek v roku devetdesetih (90) dni po izdaji Potrdila o izvedbi.
III.1.2)	Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo
	Pogoji financiranja so razvidni iz vzorca pogodbe.
III.1.3)	Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
	Skupina gospodarskih subjektov lahko odda skupno (partnersko) ponudbo. V takšnem primeru mora skupina v ponudbi predložiti pogodbo o skupni izvedbi predmeta javnega razpisa (partnersko pogodbo), v kateri se opredeli vodilnega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih, ter delež in vrsto storitev, ki jih opravlja posamezen partner. Pogodba mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.
III.1.4)	Drugi posebni pogoji
	Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)	POGOJI ZA UDELEŽBO

III.2.1)	Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
	Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2. Ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki za izpolnjevanje pogoja predložijo potrdilo iz kazenske evidence, ki izkazuje ažurno stanje. Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, za izpolnjevanje pogoja predloži dokazilo, kot se izdaja v njegovi državi. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, ponudnik namesto pisnega dokazila predloži zapriseženo izjavo ponudnika oz. podizvajalca, podano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. V primeru, da ponudnik in zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila, mora ponudnik za izpolnjevanje pogoja: - podpisati izjavo v obrazcu »Prijava« - predložiti izpolnjen in podpisan obrazec »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence« za ponudnika in za vsakega zakonitega zastopnika. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. 2. Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. V predloženi ponudbeni dokumentaciji zadostuje, da ponudnik s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA potrdi izpolnjevanje pogoja. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. 3. Ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več. V predloženi ponudbeni dokumentaciji zadostuje, da ponudnik s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA potrdi izpolnjevanje pogoja in priloži izpolnjen obrazec VLOGA ZA PRIDOBITEV PODATKOV O IZPOLNJEVANJU KANDIDATA ALI PONUDNIKA V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA, V ZVEZI S PLAČILI DAVKOV OZIROMA PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST. V primeru ponudbe s podizvajalci, ponudnik priloži obrazec IZJAVA PODIZVAJALCA, podpisan in žigosan s strani vsakega imenovanega podizvajalca. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora pogoj izpolnjevati tudi vsak imenovan podizvajalec. 4. a) Na dan roka za oddajo ponudb: - ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali zoper njega ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave o katerem sodišče še ni odločilo, - ponudnik ni v stečajnem postopku ali zoper njega ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka o katerem sodišče še ni odločilo ali - ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja. b) Zoper ponudnika ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja, o katerem sodišče še ni odločilo. c) S ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali da ni opustil poslovne dejavnosti ali da ni v katerem koli podobnem položaju. d) Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem. e) Ponudniku naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi ne more dokazati velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil. f) Ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih ponudnik ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil. V predloženi ponudbeni dokumentaciji zadostuje, da ponudnik s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA potrdi izpolnjevanje pogoja. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak podizvajalec. 5. Ponudnik na dan roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV. V predloženi ponudbeni dokumentaciji zadostuje, da ponudnik s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA potrdi izpolnjevanje pogoja. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.
III.2.2)	Poslovna in finančna sposobnost
	Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 1. Ponudnik v zadnjih 365 dneh pred izdajo dokazila ni imel blokiranih poslovnih računov. Ponudnik predloži potrdila vseh bank, pri katerih ima odprt transakcijski račun. Potrdilo mora biti izdano ne več kot trideset dni pred rokom za oddajo ponudb. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. 2. Ponudnik ima poravnane vse obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. V predloženi ponudbeni dokumentaciji zadostuje, da ponudnik s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA potrdi izpolnjevanje pogoja. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. 3. Ponudnikova bonitetna ocena, izdana pri AJPES, na dan izdaje dokazila dosega vsaj bonitetni razred SB6 ali boljše. V primeru, da kandidat ne more pridobiti bonitetne ocene s strani AJPES, izkaže za dan izdaje dokazila bonitetno oceno Baa2 agencije Moody‘s ali bonitetno oceno BBB agencije S&P ali bonitetno oceno BBB agencije Fitch ali drugo primerljivo oceno finančne institucije, ki uporablja metodologijo Basel II, pri čemer bo naročnik ponudniku kot ustrezno oceno priznal tisto oceno, ki sodi v zgornjih 60% ocen po lestvici, ki jo uporablja posamezna finančna institucija pri določanju bonitetnih ocen na podlagi navedene metodologije. Ponudniki v ponudbi predložijo bonitetno informacijo, skladno z zahtevo pogoja. Listina ne sme biti izdana več kot 30 dni pred rokom za oddajo ponudb. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. 4. Ponudnik mora izkazati, da je povprečje njegove prihodkovne realizacije v letih 2010, 2011 in 2012 znašalo vsaj 5 mio EUR. V primeru, da ponudnik v katerem izmed let še ni obstajal, se za to leto, ko še ni obstajal, upošteva realizacija 0 EUR. Pri partnerskih ponudbah se prihodkovna realizacija sešteva in korigira na naslednji način: - v primeru partnerske ponudbe dveh partnerjev se prihodkovna realizacija obeh partnerjev sešteje in pomnoži s koeficientom 0,9 in se upošteva tako dobljena prihodkovno realizacija; - v primeru partnerske ponudbe treh partnerjev se prihodkovna realizacija vseh treh partnerjev sešteje in pomnoži s koeficientom 0,8 in se upošteva tako dobljena prihodkovna realizacija; - v primeru partnerske ponudbe več kot treh partnerjev se prihodkovna realizacija vseh partnerjev sešteje in pomnoži s koeficientom 0,7 in se upošteva tako dobljena prihodkovna realizacija. Ponudniki v ponudbi predložijo ustrezno bonitetno informacijo, iz katere je razvidno izpolnjevanje tega pogoja. Listina ne sme biti izdana več kot 30 dni od roka za oddajo ponudb. V primeru, da v državi sedeža ponudnik ni možno pridobiti bonitetne informacije, lahko priloži katerikoli drug dokument, iz katerega nedvoumno izhaja višina prihodkovne realizacije. V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolnijo vsi partnerji skupaj – prihodkovne realizacije partnerjev se seštevajo. 5. Ponudnik ima zagotovljeno financiranje projekta s strani banke v višini 1.000.000 EUR. Ponudnik mora ponudbi priložiti izjavo banke, ki vsebinsko ustreza predloženemu vzorcu. Izjava mora biti veljavna 150 dni od roka za oddajo ponudb. V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolnijo vsi partnerji skupaj – prihodkovne realizacije partnerjev se seštevajo. 6. Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega naročila skladno s 33. členom ZGO-1 v višini vsaj 1.500.000 EUR. Ponudnik predloži fotokopijo veljavne zavarovalne police za predmet javnega naročila. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.
III.2.3)	Tehnična sposobnost
	Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 1. Ponudnik ima dovolj prostih kapacitet v predvidenem času izvedbe tega posla, da bo lahko gradnjo realiziral po ponujenem terminskem planu. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca »PONUDBA« in s predložitvijo terminskega plana napredovanja del s planom delovne sile in mehanizacije, iz katerih mora biti jasno razviden rok napredovanja del (mesečne situacije). Terminski plan mora biti usklajen z naročnikovim skrajnim rokom izvedbe in se predloži v enem izmed programskih orodij (npr. Project manager). V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolnijo vsi partnerji skupaj – prihodkovne realizacije partnerjev se seštevajo. 2. Ponudnik izkaže, da je v zadnjih sedmih letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno izvedel izgradnjo vodovodnega omrežja iz nodularne litine v skupni dolžini najmanj 20 km, pri tem mora biti vsaj en referenčni objekt skupne dolžine vsaj 10 km in vsaj en referenčni objekt, ki je v dolžini vsaj 2 km premera vsaj DN 300 mm. Ponudnik lahko zahteve izpolni z enim ali več referenčnimi posli. V primeru, da je ponudnik v priglašenem referenčnem poslu nastopal s partnerjem/i, je morala biti udeležba ponudnika v vsakem od navedenih referenčnih poslov vsaj 50%. Referenčni posel se šteje za zaključenega z dnem izdaje potrdila o prevzemu del. Ponudnik navede referenčni posel v ustrezno mesto v obrazcu »PONUDBA«. Ponudnik mora predložiti s strani naročnika posla podpisano referenčno potrdilo. V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolni katerikoli partner. Ponudnik lahko pogoja št. 14 in 15 izpolni z navedbo istega referenčnega posla. 3. Ponudnik izkaže, da je v zadnjih sedmih letih pred rokom za oddajo ponudb izvedel vsaj eno uspešno izgradnjo vodohrana ali drugega objekta za hranjenje oz. zadrževanje tekočin, nepropustne AB izvedbe, prostornine vsaj 1.000 m3. V primeru, da je ponudnik v priglašenem referenčnem poslu nastopal s partnerjem/i, je morala biti udeležba ponudnika v vsakem od navedenih referenčnih poslov vsaj 50%. Referenčni posel se šteje za zaključenega z dnem izdaje potrdila o prevzemu del. Ponudnik navede referenčni posel v ustrezno mesto v obrazcu »PONUDBA«. Ponudnik mora predložiti s strani naročnika posla podpisano referenčno potrdilo. V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolni katerikoli partner. Ponudnik lahko pogoja št. 14 in 15 izpolni z navedbo istega referenčnega posla. 4. Ponudnik mora imenovati odgovornega vodjo del, ki mora izpolnjevati naslednje zahteve: - je vpisan v imenik pri Inženirski zbornici Slovenije kot odgovorni vodja del in odgovorni vodja gradbišča za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte in - oseba je kot odgovorni vodja del sodelovala pri vsaj eni, v zadnjih sedmih letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno dokončani izgradnji vodovoda iz nodularne litine v dolžini najmanj 10 km in - oseba je kot odgovorni vodja del sodelovala pri vsaj eni, v zadnjih sedmih letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno dokončani izgradnji vodohrana ali drugega objekta za hranjenje oz. zadrževanje tekočin, nepropustne AB izvedbe, prostornine vsaj 500 m3. Posamezen referenčni posel se šteje za zaključenega z dnem izdaje potrdila o prevzemu del. Ponudnik navede referenčni posel v ustrezno mesto v obrazcu »PONUDBA«. Ponudnik mora predložiti s strani naročnika posla podpisano referenčno potrdilo. V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolni katerikoli partner. 5. Ponudnik mora imenovati odgovornega vodjo elektro del, ki mora izpolnjevati naslednje zahteve: - je vpisan v imenik pri Inženirski zbornici Slovenije kot odgovorni vodja del in odgovorni vodja gradbišča za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte in - oseba je kot odgovorni vodja elektro del sodelovala pri vsaj eni, v zadnjih sedmih letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno dokončani, izgradnji vodovoda iz nodularne litine v dolžini najmanj 10 km in - oseba je kot odgovorni vodja elektro del sodelovala pri vsaj eni, v zadnjih sedmih letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno dokončani izgradnji vodohrana ali drugega objekta za hranjenje oz. zadrževanje tekočin, nepropustne AB izvedbe, prostornine vsaj 500 m3. Posamezen referenčni posel se šteje za zaključenega z dnem izdaje potrdila o prevzemu del. Ponudnik navede referenčni posel v ustrezno mesto v obrazcu »PONUDBA«. Ponudnik mora predložiti s strani naročnika posla podpisano referenčno potrdilo. V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolni katerikoli partner. 6. Ponudnik mora imenovati odgovornega vodjo strojnih del, ki mora izpolnjevati naslednje zahteve: - je vpisan v imenik pri Inženirski zbornici Slovenije kot odgovorni vodja del in odgovorni vodja gradbišča za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte in - oseba je kot odgovorni vodja strojnih del sodelovala pri vsaj eni, v zadnjih sedmih letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno dokončani, izgradnji vodovoda iz nodularne litine v dolžini najmanj 10 km in - oseba je kot odgovorni vodja strojnih del sodelovala pri vsaj eni, v zadnjih sedmih letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno dokončani izgradnji vodohrana ali drugega objekta za hranjenje oz. zadrževanje tekočin, nepropustne AB izvedbe, prostornine vsaj 500 m3. Posamezen referenčni posel se šteje za zaključenega z dnem izdaje potrdila o prevzemu del. Ponudnik navede referenčni posel v ustrezno mesto v obrazcu »PONUDBA«. Ponudnik mora predložiti s strani naročnika posla podpisano referenčno potrdilo. V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolni katerikoli partner. 7. Ponudnik mora imenovati odgovornega vodjo gradbenih del, ki mora izpolnjevati naslednje zahteve: - je vpisan v imenik pri Inženirski zbornici Slovenije kot odgovorni vodja del in odgovorni vodja gradbišča za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte in - oseba je kot odgovorni vodja gradbenih del sodelovala pri vsaj eni, v zadnjih sedmih letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno dokončani, izgradnji vodovoda iz nodularne litine v dolžini najmanj 10 km in - oseba je kot odgovorni vodja gradbenih del sodelovala pri vsaj eni, v zadnjih sedmih letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno dokončani izgradnji vodohrana ali drugega objekta za hranjenje oz. zadrževanje tekočin, nepropustne AB izvedbe, prostornine vsaj 500 m3. Posamezen referenčni posel se šteje za zaključenega z dnem izdaje potrdila o prevzemu del. Ponudnik navede referenčni posel v ustrezno mesto v obrazcu »PONUDBA«. Ponudnik mora predložiti s strani naročnika posla podpisano referenčno potrdilo. V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolni katerikoli partner.
III.2.4)	Informacije o pridržanih naročilih

III.3)	SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEV

III.3.1)	Informacije o določeni stroki

III.3.2)	Osebje, odgovorno za izvedbo storitve

ODDELEK IV: POSTOPEK
IV.1)	VRSTA POSTOPKA

IV.1.1)	Vrsta postopka
	Odprti postopek.
IV.1.2)	Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju

IV.1.3)	Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom

IV.2)	MERILA ZA IZBIRO PONUDBE

IV.2.1)	Merila za izbiro ponudbe
	Najnižja cena.
IV.2.2)	Informacije o elektronski dražbi
	Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)	UPRAVNE INFORMACIJE

IV.3.1)	Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik

IV.3.2)	Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
	Ne. Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil Ne.
IV.3.3)	Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov
	Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje: Datum: 5. 6. 2013 Čas: 12:00 Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)	Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
	Datum: 5. 6. 2013 Čas: 12:00
IV.3.5)	Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom

IV.3.6)	Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
	Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)	Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
	Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, določenega za prejem ponudb)
IV.3.8)	Način odpiranja ponudb
	Datum: 5. 6. 2013 Čas: 12:30 Kraj: Komunala Novo mesto d.o.o. Podbevškova ulica 12 8000 Novo mesto. Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb: Odpiranje ponudb bo javno. Predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje ponudnika, pred pričetkom odpiranja naročniku predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje, izdano s strani zakonitega zastopnika. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.
ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
VI.1)	INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA
	Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)	INFORMACIJE O SREDSTVIH EU
	Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da. Sklic na projekte in/ali programe: Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev: Oskrba s pitno vodo.
VI.3)	DODATNE INFORMACIJE
	Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/4/9012-180610636506816/Razpisna_doku mentacija.zip
	Rok za prejem ponudnikovih vprašanj:
	Datum: 26. 5. 2013 Čas: 23:59
VI.4)	PRITOŽBENI POSTOPKI

VI.4.1)	Organ, pristojen za pritožbene postopke
	MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, SI-8000 Novo mesto. Tel. +386 73939202. Telefaks +386 73939208. E-pošta info@novomesto.si. Internetni naslovi: http://www.novomesto.si/
	Organ, pristojen za postopek mediacije

VI.4.2)	Vložitev pritožb
	Rok za vložitev pritožb: V skladu z določilom 14. člena ZPVPJN lahko vloži zahtevek za revizijo vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila. Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če ZJN-2 ali ZPVPJN ne določata drugače. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži najkasneje v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu oziroma dostopnosti razpisne dokumentacije. Zahtevka za revizijo po tem odstavku v nobenem primeru ni mogoče vložiti po roku, ki je določen za oddajo ponudb. Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevek za revizijo se vroči neposredno pri naročniku, ali pošlje po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti oz. navesti: 1. naziv vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo, 2. naziv naročnika, 3. javno naročilo oziroma odločitev o dodelitvi naročila ali o priznanju sposobnosti, 4. kršitve, 5. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, 6. potrdilo o vplačilu takse v višini 1.500 EUR na račun SI56 0110 0100 0358 802. Pri plačilu se uporabi sklic na številko 11 16110-7111290-xxxxxx13 (vpisati številko objave). Podrobna navodila glede sklica so na voljo na: http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/sistem_javnega_narocanja/pravno_varstvo_pri_javnem_narocanju/. Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom.
VI.4.3)	Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb
	MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, SI-8000 Novo mesto. Tel. +386 73939202. Telefaks +386 73939208. E-pošta info@novomesto.si. Internetni naslovi: http://www.novomesto.si/
VI.5)	DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA:
	26. 4. 2013