eObjava - 23.05.2013 - Ob. 6173
STROKOVNI NADZOR PRI GRADNJI PO ZGO-1 IN STORITVE INŽENIRJA PO POGODBENIH DOLOČILIH FIDIC za izvedbo projekta OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE – 1. SKLOP – NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI ŠKOFLJICA.
| ODDELEK I: NAROČNIK | |
| I.1) | Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): |
| OBČINA ŠKOFLJICA, Šmarska cesta 3, Kontakt: Gabrijela Golob, SI-1291 Škofljica. Tel. +386 13601600. Telefaks +386 13601610. E-pošta gabrijela.golob@obcina.skofljica.si. | |
| I.2) | Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: |
| Regionalni ali lokalni organ. | |
| Javna uprava | |
| Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne. | |
ODDELEK II: PREDMET NAROČILA | |
| II.1) | Opis |
| II.1.1) | Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: |
| STROKOVNI NADZOR PRI GRADNJI PO ZGO-1 IN STORITVE INŽENIRJA PO POGODBENIH DOLOČILIH FIDIC za izvedbo projekta OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE – 1. SKLOP – NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI ŠKOFLJICA. | |
| II.1.2) | Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe |
| Storitve. Kategorija storitve: št. 12. Glavni kraj izvedbe: Škofljica. Šifra NUTS: SI021. | |
| II.1.3) | Kratek opis naročila ali nabave: |
| Predmet javnega naročila je izvedba strokovnega nadzora pri gradnji po ZGO-1 in storitve Inženirja po pogodbenih določilih FIDIC za izvedbo projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 1. sklop – Nadgradnja vodovodnega sistema v občini Škofljica. Strokovni nadzor pri gradnji po ZGO-1 in storitve Inženirja po pogodbenih določilih FIDIC se bodo izvajale v okviru projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 1. skop – Nadgradnja vodovodnega sistema v občini Škofljica«, pri izgradnji vodovoda naselja Orle v skupni dolžini 756 m in rekonstrukciji primarnega vodovoda Lavrica – Škofljica v skupni dolžni 3.590 m. | |
| II.1.4) | Enotni besednjak javnih naročil (CPV): |
| 71520000 (Storitve gradbenega nadzora) 71300000 (Inženirske storitve) | |
| II.1.5) | Razdelitev na sklope: |
| Ne. | |
| II.1.6) | Variante so dopustne: |
| ne. | |
| II.2) | Trajanje naročila ali rok za zaključek: |
| Trajanje v mesecih: 699 (od oddaje naročila) | |
| II.3) | Objava je hkrati razpisna dokumentacija: |
| Ne. Internetni naslov dokumentacije: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/5/1824-113723661201984/RD_Obcina_Sko fljica_vodovod_nadzor.zip | |
ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE | |
| III.1) | Pogoji, ki se nanašajo na naročilo |
| III.1.1) | Obvezni depoziti in jamstva |
| Zavarovanje za resnost ponudbe: Naročnik za resnost ponudbe zahteva bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo v višini 4.000,00 EUR, s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, z oznako »Brez protesta«, plačljivo na prvi poziv in veljavno do vključno 120 dni po roku za oddajo ponudb. Zavarovanje za dobro izvedbo: Izbrani ponudnik bo moral v roku 10 dni od dneva podpisa pogodbe naročniku izročiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – nepreklicno, brezpogojno garancijo, plačljivo na poziv, izdano s strani prvovrstne banke ali druge ugledne finančne institucije (zavarovalnice) v višini 10% skupne pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo do vključno 699 dni po podpisu pogodbe oziroma do izdaje Potrdila o izvedbi za investicijo. | |
| III.1.2) | Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: |
| Naročnik bo pogodbena dela plačeval v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije 30. dan od uradnega datuma prejema mesečnega računa. | |
| III.1.3) | Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano |
| Pravni akt o skupni izvedbi naročila. Pravni akt o skupni izvedbi naročila STROKOVNI NADZOR PRI GRADNJI PO ZGO-1 IN STORITVE INŽENIRJA PO POGODBENIH DOLOČILIH FIDIC za izvedbo projekta OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE – 1. SKLOP – NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI ŠKOFLJICA bo moral (mora) vsebovati: - navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa), - pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini, - neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika, - področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema vsak partner v skupni ponudbi, - način plačila preko vodilnega partnerja v skupini, - določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini, - reševanje sporov med partnerji v skupini, - druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini - rok veljavnosti pravnega akta. Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral (mora) biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh partnerjev v skupini. | |
| III.1.4) | Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila |
| Da. Če obstajajo, opišite posebne pogoje: Vzorec pogodbe za storitve med naročnikom in svetovalcem, tretja izdaja 1998, prevod v slovenski jezik 2003 (FIDIC, Bela knjiga). Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, prva izdaja, 1999 (FIDIC, Rdeča knjiga). | |
| III.2) | Pogoji za sodelovanje |
| III.2.1) | Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register |
| Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: POGOJ 1: Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) kot pravna oseba in njegovi zakoniti zastopniki, kolikor gre za pravno osebo, niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: KZ-1): - sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1) - goljufija (211. člen KZ-1) - protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1) - povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1) - oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1) - poslovna goljufija (228. člen KZ-1) - goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1) - preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1) - preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1) - preslepitev kupcev (232. člen KZ-1) - neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1) - neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1) - ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1) - izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1) - zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1) - zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1) - zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1) - zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1) - nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1) - nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1) - ponarejanje denarja (243. člen KZ-1) - ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic in vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1) - pranje denarja (245. člen KZ-1) - zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1) - uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1) - izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1) - davčna zatajitev (249. člen KZ-1) - tihotapstvo (250. člen KZ-1) - izdaja tujih podatkov (260. člen KZ-1) - jemanje podkupnine (261. člen KZ-1) - dajanje podkupnine (262. člen KZ-1) - sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1) - dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1) - hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). Ponudbo ponudnika za katerega bo naročnik ugotovil, da je bil ponudnik kot pravna oseba ali njegov zakoniti zastopnik pravnomočno obsojen za zgoraj navedena kazniva dejanja bo naročnik izločil. Naročnik bo izločil tudi ponudbo ponudnika, pri katerem bi za katerega koli od podizvajalcev navedenih v ponudbi ali za katerega koli od partnerjev pri skupni ponudbi ugotovil, da je bil kot pravna oseba ali njegov zakoniti zastopnik pravnomočno obsojen za zgoraj navedena kazniva dejanja. DOKAZILO: Ponudnik (tudi za podizvajalce / soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. POGOJ 2: Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV. Ponudbo ponudnika za katerega bo naročnik ugotovil, da je bil ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV, bo naročnik izločil. Naročnik bo izločil tudi ponudbo ponudnika, pri katerem bi za katerega koli od podizvajalcev navedenih v ponudbi ali za katerega koli od partnerjev pri skupni ponudbi ugotovil, da je bil na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV. DOKAZILO: Ponudnik (tudi za podizvajalce / soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. POGOJ 3: Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) na dan, ko je oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika (Republike Slovenije), nima zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več. V primeru, da bi naročnik ugotovil, da ima ponudnik in/ali katerikoli od podizvajalcev, v primeru, da ima ponudnik podizvajalce ali v primeru skupne ponudbe, katerikoli od partnerjev v skupini, na dan ko je oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika (Republike Slovenije), zapadle neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v rednosti 50 eurov ali več, bo ponudbo takega ponudnika izločil. DOKAZILO: Ponudnik (tudi za podizvajalce / soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. POGOJ 4: Ponudnik izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. V primeru, da ima ponudnik podizvajalce morajo podizvajalci izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, ki se nanašajo na dela, ki ga bodo izvajali kot podizvajalci. V primeru skupne ponudbe mora vsak partner v skupini izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, ki se nanašajo na dela, ki ga bo izvajal kot partner v skupini. Ponudbo ponudnika, ki ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila bo naročnik izločil. Prav tako bo naročnik izločil tudi ponudbo ponudnika pri katerem bo ugotovil, da katerikoli od podizvajalcev, ki jih bo ponudnik navedel v svoji ponudbi ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, ki se nanašajo na dela, ki jih bodo izvajali podizvajalci. Naročnik bo izločil tudi skupno ponudbo v primeru, da bo ugotovil, da katerikoli od partnerjev v skupini ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, ki se nanašajo na dela, ki ga bo izvajal soponudnik (partner v skupini). DOKAZILO: Ponudnik (tudi za podizvajalce / soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. POGOJ 5: Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) ni v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. Ponudbo ponudnika pri katerem bo naročnik ugotovil, da je ponudnik ali katerikoli od podizvajalcev ali katerikoli od soponudnikov v skupni ponudbi v stečajnem postopku ali je bil zanj (ali za soponudnika ali za podizvajalca) podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, bo naročnik izločil. DOKAZILO: Ponudnik (tudi za podizvajalce / soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. POGOJ 6: Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. Ponudbo ponudnika pri katerem bo naročnik ugotovil, da je ponudnik ali katerikoli od podizvajalcev ali katerikoli od soponudnikov v skupni ponudbi v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj (ali za soponudnika ali za podizvajalca) podan predlog za začetek prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, bo naročnik izločil. DOKAZILO: Ponudnik (tudi za podizvajalce / soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. POGOJ 7: Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) ni v postopku prisilnega prenehanja, zoper njega ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in ni opustil poslovno dejavnost ali ni v kateremkoli drugem podobnem položaju. Ponudbo ponudnika pri katerem bo naročnik ugotovil, da je ponudnik ali katerikoli od podizvajalcev ali katerikoli od soponudnikov v skupni ponudbi v postopku prisilnega prenehanja ali da je zoper njega (ali soponudnika ali podizvajalca) podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, ali da z njegovimi (ali soponudnikovimi ali podizvajalčevimi) posli iz drugih razlogov upravlja sodišče in če je (ali soponudnik ali podizvajalec) opustil poslovno dejavnost ali je (ali soponudnik ali podizvajalec) v kateremkoli drugem podobnem položaju, bo naročnik izločil. DOKAZILO: Ponudnik (tudi za podizvajalce / soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. POGOJ 8: Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem. V primeru, da bo naročnik ugotovil, da je bil ponudnik in/ali katerikoli od podizvajalcev, v primeru, da ima ponudnik podizvajalce ali v primeru skupne ponudbe, katerikoli od partnerjev v skupini, pravnomočno obsojen v katerikoli državi za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem, bo ponudbo takega ponudnika (ali skupno ponudbo) izločil. DOKAZILO: Ponudnik (tudi za podizvajalce / soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. POGOJ 9: Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) ni storil velike strokovne napake iz področja predmeta javnega naročila in ni hujše kršil poklicnih pravil, ki bi mu jih naročnik lahko dokazal s sredstvi, katere lahko utemelji. V primeru, da bi naročnik pri preverjanju pogoja ugotovil, da je ponudnik in/ali v primeru, da ima ponudnik podizvajalce, za katerega koli navedenega podizvajalca v ponudbi in/ali v primeru skupne ponudbe, za katerega koli od partnerjev v skupini ugotovil, da je storil veliko strokovno napako s področja predmeta javnega naročila ali da je hujše kršil poklicna pravila, ki bi mu bila dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji, bo ponudbo takega ponudnika (ali skupno ponudbo) izločil. DOKAZILO: Ponudnik (tudi za podizvajalce / soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. POGOJ 10: Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, ni namerno podal zavajajočih razlag ali informacij ni zagotovil. V primeru, da bi naročnik ugotovil, da je ponudnik in/ali katerikoli od podizvajalcev, v primeru, da ima ponudnik podizvajalce ali v primeru skupne ponudbe, katerikoli od partnerjev v skupini, v tem ali predhodnih postopkih namerno podal zavajajoče razlage ali informacij ne bi zagotovil, bo ponudbo takega ponudnika (ali skupno ponudbo) izločil. DOKAZILO: Ponudnik (tudi za podizvajalce / soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. TUJI PONUDNIK: Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji predložijo pisna dokazila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokumentov, ki se nanašajo na pogoje od 1 do 10, lahko ponudnik predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. | |
| III.2.2) | Poslovna in finančna sposobnost |
| Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: POGOJ 11: Noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih računov v zadnjih šestih mesecih, šteto od datuma izdaje dokazila, ki ne sme biti starejše od datuma objave javnega naročila na Portalu javnih naročil, ni bil blokiran iz razloga neporavnanih obveznosti iz davčnega naslova, zakonskega naslova ali naslova sodnih izvršb (število dni blokacij = 0). V primeru skupne ponudbe pogoj velja za vsakega od partnerjev v skupini. Ponudbo ponudnika, ali v primeru skupne ponudbe pri kateremkoli od partnerjev v skupini, za katerega bo naročnik ugotovil, da je imel v zadnjih šestih mesecih, šteto od datuma izdaje dokazila, ob čemer je pogoj, da dokazilo ne sme biti starejše od datuma objave javnega naročila na Portalu javnih naročil, katerega koli od odprtih transakcijskih računov blokiranega iz razloga neporavnanih obveznosti iz davčnega naslova, zakonskega naslova ali naslova sodnih izvršb, bo naročnik izločil. DOKAZILO: BON 2 (lahko tudi potrdilo poslovne banke ali bank), ki ne sme biti starejši od datuma objave javnega naročila na Portalu javnih naročil. BON 2 (ali potrdila poslovnih bank) se priloži v originalu ali kopiji. V primeru, da ponudnik ponudbi priloži potrdila poslovnih bank, mora ponudbi priložiti potrdila za vsak odprt transakcijski račun. V primeru skupne ponudbe se dokazilo priloži ponudbi za vsakega od partnerjev v skupini. POGOJ 12: Ponudnik (tudi vsak partner v skupni ponudbi - soponudnik) mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. Ponudbo ponudnika (ali skupno ponudbo) bo naročnik izločil v primeru, da bi ugotovil, da ponudnik ali katerikoli od partnerjev v skupni ponudbi nimajo plačanih vseh zapadlih obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. DOKAZILO: Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 7 – Izjava o plačanih zapadlih obveznostih do podizvajalcev. V primeru skupne ponudbe je Obrazec št. 7 – Izjava o plačanih zapadlih obveznosti do podizvajalec obvezen za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. | |
| III.2.3) | Tehnična sposobnost |
| Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Splošno k kadrovski sposobnosti: Osebe, ki jih ponudnik imenuje za storitev strokovnega svetovanja in nadzora morajo izpolnjevati pogoje po Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe). Naročnik bo preverjal izpolnjevanje kadrovskih zahtev v skladu z Zakonom o graditvi objektov v fazi preverjanja ponudb, pred izdajo obvestila o oddaji javnega naročila. POGOJ 13: Odgovorni nadzornik za vsa dela mora izpolnjevati pogoje za odgovornega vodjo del po določbah Zakona o graditvi objektov, imeti mora vsaj 5 let delovnih izkušenj, ki je redno zaposlen pri ponudniku ali z njim sodeluje na podlagi sklenjene pogodbe. Odgovorni nadzornik mora podati izjavo o poznavanju pravil za izvajanje strokovnega nadzora po pravilih FIDIC (Obrazec št. 11). Odgovorni nadzornik za vsa dela lahko nastopa hkrati tudi kot odgovorni nadzornik posameznih del in mora izpolnjevati najmanj pogoje iz naslova referenc tako, kot je določeno pri posameznem odgovornem nadzorniku posameznih del. Referenčno delo za odgovornega nadzornika vseh del ponudnik dokazuje: - z izpolnjenim Obrazcem št. 10 – Seznam oseb, ki bodo vršile nadzor in - vsaj enim (1) referenčnim potrdilom – izpolnjenim, datiranim, žigosanim in podpisanim Obrazcem št. 12 – Referenčno potrdilo za odgovornega nadzornika za vsa dela, ki se bo nanašalo na uspešno zaključeno storitev strokovnega svetovanja in nadzora po pravilih FIDIC, pri izvedbi projekta, ki je bil izveden na podlagi gradbene pogodbe sklenjene po pravilih FIDIC, referenca pa izpolnjuje najmanj pogoj iz naslova referenc tako, kot je določeno za odgovorne nadzornike posameznih del. Naročnik bo upošteval samo pozitivno referenčno potrdilo, ki bo v celoti izpolnjeno, datirano, žigosano in podpisano s strani naročnika referenčnega dela. DOKAZILO: - Izpolnjen Obrazec št. 10 – Seznam oseb, ki bodo vršile nadzor, v katerega ponudnik vpiše vse zahtevane podatke za odgovornega nadzornika za vsa dela. - Kot dokazilo o redni zaposlitvi ponudnik ponudbi priloži obrazec M-1 ali drugo ustrezno dokazilo; dokazilo se ponudbi priloži v kopiji. - V primeru, da odgovorni nadzornik za vsa dela ni redno zaposlen pri ponudniku, je obvezna priloga pogodba z odgovornim nadzornikom za vsa dela, iz katere bo izhajalo, da bo le-ta sodeloval pri izvedbi predmetnega javnega naročila v celotnem času izvajanja storitve po tem javnem naročilu. - Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 11 – Izjava odgovornega nadzornika za vsa dela o poznavanju pravil za izvajanje svetovalnega inženiringa po pravilih FIDIC. - Izpolnjen, datiran, žigosan in s strani naročnika referenčnega dela podpisan Obrazec št. 12 - Referenčno potrdilo za odgovornega nadzornika za vsa dela. POGOJ 14: Vsak od odgovornih nadzornikov posameznih del – odgovorni nadzornik posameznih del za gradbena dela, odgovorni nadzornik posameznih del za strojne instalacije in odgovorni nadzornik posameznih del za elektro instalacije – mora, v skladu s prvim in drugim odstavkom 86. člena Zakona o graditvi objektov, izpolnjevati pogoje za odgovornega vodjo del, imeti mora vsaj 5 let delovnih izkušenj, ki je redno zaposlen pri ponudniku ali z njim sodeluje na podlagi sklenjene pogodbe. Reference za odgovorne nadzornike posameznih del: Odgovorni nadzornik posameznih del - za gradbena dela mora imeti v obdobju zadnjih petih let, šteto od roka za oddajo ponudb, uspešno zaključeni vsaj dve (2) storitvi strokovnega nadzora pri gradnji vodovodnih / kanalizacijskih sistemov, kjer je pri vsakem od referenčnih del skupna dolžina zgrajenih cevovodov znašala vsaj 2.000 m, DN 200 mm ali več, gradnja pa je vključevala vsaj en vodohran ali vsaj eno črpališče. Naročnik bo upošteval samo pozitivna referenčna potrdila, ki bodo v celoti izpolnjena in podpisana s strani naročnika referenčnega dela. Odgovorni nadzornik posameznih del - za strojna dela mora imeti v obdobju zadnjih petih let, šteto od roka za oddajo ponudb, uspešno zaključeni vsaj dve (2) storitvi strokovnega nadzora pri gradnji vodovodnih / kanalizacijskih sistemov, kjer je pri vsakem od referenčnih del skupna dolžina zgrajenih cevovodov znašala vsaj 2.000 m, DN 200 mm ali več, gradnja pa je vključevala vsaj en vodohran ali vsaj eno črpališče. Naročnik bo upošteval samo pozitivna referenčna potrdila, ki bodo v celoti izpolnjena in podpisana s strani naročnika referenčnega dela. Odgovorni nadzornik posameznih del - za elektro dela mora imeti v obdobju zadnjih petih let, šteto od roka za oddajo ponudb, uspešno zaključeni vsaj dve (2) storitvi strokovnega nadzora pri gradnji pri gradnji vodovodnih / kanalizacijskih sistemov, kjer je pri vsakem od referenčnih del skupna dolžina zgrajenih cevovodov znašala vsaj 2.000 m, DN 200 mm ali več, gradnja pa je vključevala vsaj en vodohran ali vsaj eno črpališče. Naročnik bo upošteval samo pozitivna referenčna potrdila, ki bodo v celoti izpolnjena in podpisana s strani naročnika referenčnega dela. DOKAZILO: - Izpolnjen Obrazec št. 10 – Seznam oseb, ki bodo vršile nadzor, v katerega ponudnik vpiše vse zahtevane podatke za vsakega od odgovornih nadzornikov posameznih del. - Kot dokazilo o redni zaposlitvi za vsakega od odgovornih nadzornikov posameznih del ponudnik ponudbi priloži obrazec M-1 ali drugo ustrezno dokazilo; dokazila se ponudbi priložijo v originalu ali kopiji. - V primeru, da odgovorni nadzorniki posameznih del ali v primeru, če kateri od odgovornih nadzornikov posameznih del, ni redno zaposlen pri ponudniku, je obvezna priloga pogodba z odgovornim nadzornikom posameznih del, iz katere bo izhajalo, da bo le-ta sodeloval pri izvedbi predmetnega javnega naročila v celotnem času izvajanja svetovanja in nadzora po tem javnem naročilu. - Za vsakega od odgovornih nadzornikov posameznih del (za odgovornega nadzornika posameznih del za gradbena dela, za odgovornega nadzornika posameznih del za strojna dela, odgovornega nadzornika posameznih del za elektro dela) po vsaj dve referenčni potrdili, na predpisanem Obrazcu št. 13 – Referenčno potrdilo za odgovornega nadzornika posameznih del. Vsako referenčno potrdilo mora biti izpolnjeno, datirano, žigosano in podpisano s strani naročnika referenčnega dela. REFERENCE PONUDNIKA POGOJ 15: Ponudnik mora imeti v obdobju zadnjih petih (5) let, šteto od roka za oddajo ponudb, vsaj dve (2) uspešno zaključeni storitvi strokovnega svetovanja in nadzora, in se je nanašal na gradnjo vodovodnih / kanalizacijskih sistemov, kjer je pri vsakem od referenčnih del skupna dolžina zgrajenih cevovodov znašala vsaj 2.000 m, DN 200 mm ali več, gradnja pa je vključevala vsaj en vodohran ali vsaj eno črpališče. Od dveh zahtevanih referenčnih potrdil se mora vsaj eno referenčno delo nanašati na gradnjo, ki se je izvajala po pogodbenih določilih FIDIC. Referenčno delo ponudnik dokazuje z izpolnjenim, datiranim, žigosanim in podpisanim Obrazcem št. 9 - Referenčno potrdilo za ponudnika. Naročnik bo upošteval samo pozitivna referenčna potrdila, ki bodo v celoti izpolnjena, datirana, žigosana in podpisana s strani naročnika referenčnega dela. DOKAZILO: - Izpolnjen Obrazec št. 8 – Seznam izvršenih storitev, v katerega ponudnik vpiše vsaj dve referenčni deli, ki ustrezata pogoju in za katere prilaga referenčna potrdila na predpisanem Obrazcu št. 9 - vsaj dve (2) referenčni potrdili - izpolnjena, datirana, žigosana in podpisana Obrazca št. 9 - Referenčno potrdilo za ponudnika. POJASNILO: V primeru, da predloži ponudbo skupina ponudnikov (skupna ponudba) vse zgoraj navedene zahteve v zvezi z referencami in referenčnimi pogoji za ponudnika (Pogoj 15) izpolnijo skupaj, kar pomeni, da bo naročnik upošteval tako ustrezna referenčna potrdila ponudnika, kot tudi ustrezna referenčna potrdila partnerjev v skupini. | |
| III.2.4) | Pridržana naročila |
| ne. | |
| III.3.1) | Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve: |
| da. | |
ODDELEK IV: MERILA | |
| IV.1) | Merila za oddajo |
| IV.1.1) | Merila za oddajo |
| Najnižja cena. | |
| IV.1.2) | Uporabljena bo elektronska dražba: |
| Ne. | |
| IV.1.3) | Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: |
| ne. | |
| IV.1.4) | Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: |
| ne. | |
| IV.1.5) | Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi |
| da. | |
| IV.1.6) | a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: |
| ne | |
| IV.1.7) | Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: |
| ne. | |
| IV.2) | Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: |
| Datum: 10. 6. 2013 Čas: 10:00 | |
| IV.3.1) | Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: |
| SL | |
| IV.3.2) | Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe |
| Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, določenega za prejem ponudb) | |
| IV.3.3) | Pogoji odpiranja ponudb: |
| Datum: 10. 6. 2013 Čas: 14:00 Kraj: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica. | |
ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE | |
| V.1) | Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti |
| Da. Če se, navedite sklic na projekt(-e) in/ali program(-e): Operacijo »Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 1. sklop – Nadgradnja vodovodnega sistema v Občini Škofljica, delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda, prednostne usmeritve: Oskrba s pitno vodo. V okviru operacije so neupravičeni stroški za izgradnjo hišnih priključkov, kar financira naročnik sam iz proračuna Občine Škofljica. | |
| V.2) | Dodatne informacije |
| ROK ZA PREJEM PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: | |
| Datum: 3. 6. 2013 Čas: 9:00 | |
| DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: | |
| 22. 5. 2013 | |
ZJN-3 Predhodno informativno obvestilo
ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu
ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi
ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb - mala naročila
ZJN-3 Obvestilo o natečaju
Javna naročila po ZJNVETPS
