Izdelava projektne dokumentacije za ureditev dodatnih ukrepov v naselju Dvorec pri Kompolju ter izvajanje strokovnega nadzora posameznih del pri gradnji.

Prva stran » Objave » ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi - Storitve (arhiv) » Izdelava projektne dokumentacije za ureditev dodatnih ukrepov v naselju Dvorec pri Kompolju ter izvajanje strokovnega nadzora posameznih del pri gradnji.

eObjava - 31.05.2013 - Ob. 6585

Izdelava projektne dokumentacije za ureditev dodatnih ukrepov v naselju Dvorec pri Kompolju ter izvajanje strokovnega nadzora posameznih del pri gradnji.

ODDELEK I: NAROČNIK
I.1)	Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
	INFRA d.o.o., ULICA 11. NOVEMBRA 34, Kontakt: tajnistvo@infra.si, V roke: Carmen Povh, SI-8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM. Tel. +386 78163800. Telefaks +386 78163814. E-pošta tajnistvo@infra.si. Internetni naslovi: http://www.infra.si
I.2)	Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
	Druga oseba javnega prava.

	Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
II.1)	Opis

II.1.1)	Naslov naročila, ki ga je določil naročnik:
	Izdelava projektne dokumentacije za ureditev dodatnih ukrepov v naselju Dvorec pri Kompolju ter izvajanje strokovnega nadzora posameznih del pri gradnji
II.1.2)	Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
	Storitve. Glavni kraj izvedbe: Kompolje Šifra NUTS: SI016.
II.1.3)	Kratek opis naročila ali nabave:
	Predmet naročila je izdelava projektne dokumentacije za ureditev drenažno meteornega sistema s črpališčem, male čistilne naprave, nadomestne gradnje in sanacije obstoječih kleti v naselju Dvorec.
II.1.4)	Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
	71240000 (Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve)
II.1.5)	Razdelitev na sklope:
	Ne.
II.1.6)	Variante so dopustne:
	ne.
II.2)	Trajanje naročila ali rok za zaključek:
	Trajanje v dnevih: 500 (od oddaje naročila)
II.3)	Objava je hkrati razpisna dokumentacija:
	Ne. Internetni naslov dokumentacije: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/5/2089-48518518562368112435/Razpisna _dokumentacija.zip
ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
III.1)	Pogoji, ki se nanašajo na naročilo

III.1.1)	Obvezni depoziti in jamstva
	Garanciji za resnost ponudbe v skupni višini najmanj 5% skupne neto ponudbene cene. Garanciji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skupni višini najmanj 10 % skupne neto pogodbene vrednosti.
III.1.2)	Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo:
	Rok plačila je 60 dni od dneva prejema računa za naročnika HESS, d.o.o. in 30 dni za naročnika INFRA d.o.o..
III.1.3)	Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano

III.1.4)	Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila
	Ne.
III.2)	Pogoji za sodelovanje

III.2.1)	Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
	Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: 1.Gospodarski subjekt ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: KZ-1): – sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), – goljufija (211. člen KZ-1), – protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), – povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), – oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), – poslovna goljufija (228. člen KZ-1), – goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), – preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), – preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), – preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), – neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), – neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), – ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), – izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), – zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), – zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), – zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), – zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), – nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), – nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), – ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), – ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), – pranje denarja (245. člen KZ-1), – zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), – uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), – izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), – davčna zatajitev (249. člen KZ-1), – tihotapstvo (250. člen KZ-1), – izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), – jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), – dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), – sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), – dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), – hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). (Dokazilo: podpisana izjava OBR- 3 in OBR-4) 2.Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za finance. (Dokazilo: podpisana izjava OBR- 3) 3.Gospodarski subjekt ni v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. (Dokazilo: podpisana izjava OBR- 3) 4.Gospodarski subjekt ima na dan, ko je bila oddana ponudba plačane zapadle obveznosti v vrednosti 50 EUR ali več v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali predpisi države naročnika. (Dokazilo: podpisana izjava OBR- 3) 5.Gospodarski subjekt ima na dan, ko je bila oddana ponudba plačane zapadle obveznosti v vrednosti 50 EUR ali več v zvezi s plačili davkov v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali predpisi države naročnika. (Dokazilo: podpisana izjava OBR- 3) 6.Gospodarski subjekt ni v postopku prisilnega prenehanja, zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali ni opustil poslovne dejavnosti ali ni v katerem koli podobnem položaju (Dokazilo: podpisana izjava OBR- 3) 7.Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, je pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki jo prevzema po ponudbi. (Dokazilo: podpisana izjava OBR -3) V primeru skupne ponudbe bo naročnik izpolnjevanje pogojev pod točkami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ugotavljal za vsakega ponudnika posebej. Če ponudnik sodeluje s podizvajalci, mora pogoje pod točkami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 izpolniti vsak sodelujoči.
III.2.2)	Poslovna in finančna sposobnost
	Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: 8.Gospodarski subjekt ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih naročanja. (Dokazilo: podpisana izjava OBR -3) V primeru skupne ponudbe bo naročnik izpolnjevanje pogoja pod točko 8 ugotavljal za vsakega ponudnika posebej. Če ponudnik sodeluje s podizvajalci, mora pogoj pod točko 8 izpolniti v celoti ponudnik sam.
III.2.3)	Tehnična sposobnost
	Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: 9.Gospodarski subjekt je v obdobju zadnjih treh let pred objavo tega naročila uspešno izdelal najmanj eno projektno dokumentacijo PGD za gradnjo objekta visoke gradnje s pridobljenim gradbenim dovoljenjem v vrednosti najmanj 10.000,00 EUR brez DDV. Dokazilo: Seznam opravljenih storitev v zadnjih treh letih (OBR-10). 10.Gospodarski subjekt razpolaga s kadrovsko sestavo, ki izpolnjuje predpisane pogoje za izvedbo storitev, ki so predmet naročila. (Dokazilo: podpisana izjava OBR -3) 11.Gospodarski subjekt razpolaga z izkušeno strokovno osebo, ki bo odgovorni vodja projekta, in sicer z najmanj enim strokovnjakom z najmanj višješolsko izobrazbo gradbene smeri, ki ima status pooblaščenega inženirja s področja gradbene stroke oziroma je član Matične sekcije gradbenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije in ima pooblastilo IZS za izdelavo načrtov gradbenih konstrukcij in drugih gradbenih načrtov. (Dokazilo: podpisana izjava o strokovnem kadru OBR -11) V primeru skupne ponudbe bo naročnik izpolnjevanje pogoja pod točko 10 ugotavljal za vsakega ponudnika posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj. Če ponudnik sodeluje s podizvajalci, mora pogoj pod točko 10 izpolniti vsak sodelujoči, pogoje pod točkama 9 in 11 pa morajo izpolniti vsi sodelujoči kumulativno.
III.2.4)	Pridržana naročila
	ne.
III.3.1)	Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:

ODDELEK IV: MERILA
IV.1)	Merila za oddajo

IV.1.1)	Merila za oddajo
	Najnižja cena.
IV.1.2)	Uporabljena bo elektronska dražba:
	Ne.
IV.1.3)	Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem:
	ne.
IV.1.4)	Naročnik bo sklenil okvirni sporazum:
	ne.
IV.1.5)	Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi
	da.
IV.1.6)	a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah:
	ne
IV.1.7)	Naročnik bo v postopek vključil pogajanja:
	ne.
IV.2)	Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje:
	Datum: 12. 7. 2013 Čas: 9:00
IV.3.1)	Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
	SL
IV.3.2)	Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
	Trajanje v dnevih: 90 (od datuma, določenega za prejem ponudb)
IV.3.3)	Pogoji odpiranja ponudb:
	Datum: 12. 7. 2013 Čas: 9:30 Kraj: INFRA d.o.o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem
ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
V.1)	Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti
	Ne.
V.2)	Dodatne informacije
	Podatki o naročniku: INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., Ulica 11. novembra 34, Leskovec pri Krškem, in HIDROELEKTRARNE NA SPODNJI SAVI, d.o.o., Cesta bratov Cerjakov 33A, 8250 Brežice.
	ROK ZA PREJEM PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ:
	Datum: 3. 7. 2013 Čas: 9:00
	DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA:
	31. 5. 2013