eObjava - 05.06.2013 - Ob. 6867
Izvedba storitev gradbenega nadzora v okviru projekta št. 1 Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle - Hidravlična izboljšava in dogradnja vodovodnega sistema v občinah Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah.
| ODDELEK I: NAROČNIK | |
| I.1) | IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE |
| OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH, AŠKERČEV TRG 012, Kontakt: obcina smarje, V roke: Peter Planinšek, SI-3240 ŠMARJE PRI JELŠAH. Tel. +386 38171600. Telefaks +386 38171626. E-pošta obcina@smarje.si. Internetni naslov naročnika (URL): http://smarje.si | |
| Dodatne informacije dobite pri | |
| Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah. | |
| Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri | |
| Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah. | |
| Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov | |
| Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah. | |
| I.2) | VRSTA NAROČNIKA |
| Regionalni ali lokalni organ. | |
| I.3) | GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTI |
| Javna uprava | |
| I.4) | ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV |
| Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Da. OBČINA KOZJE, Kozje 37, SI-3260 Kozje. OBČINA PODČETRTEK, Trška cesta 59, SI-3254 Podčetrtek. OBČINA ROGAŠKA SLATINA, Izletniška ulica 2, SI-3250 Rogaška Slatina. OBČINA ROGATEC, Pot k ribniku 4, SI-3252 Rogatec. | |
ODDELEK II: PREDMET NAROČILA | |
| II.1) | OPIS |
| II.1.1) | Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: |
| Izvedba storitev gradbenega nadzora v okviru projekta št. 1 Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle - Hidravlična izboljšava in dogradnja vodovodnega sistema v občinah Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah. | |
| II.1.2) | Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe |
| Storitve. Kategorija storitve: št. 12. Glavni kraj izvedbe: Območje občin Kozje, Podčetrtek, Rogatec, Rogaška Slatina in Šmarje pri Jelšah Šifra NUTS: SI014. | |
| II.1.3) | Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu |
| Obvestilo se nanaša na javno naročilo. | |
| II.1.4) | Informacije o okvirnem sporazumu |
| Trajanje okvirnega sporazuma: | |
| Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazuma | |
| II.1.5) | Kratek opis naročila ali nabave: |
| Storitev zajema gradbeni nadzor v skladu z ZGO-1 in koordinacijo za varnost in zdravje pri delu pri gradnji v skladu z ZVZD-1. Storitve se izvajajo v skladu z belo FIDIC knjigo, gradnja se izvaja skladno z rdečo FIDIC knjigo. Gradnja se izvaja po sklopih (občinah) – dela bodo oddana v petih sklopih). | |
| II.1.6) | Enotni besednjak javnih naročil (CPV): |
| 71317210 (Storitve svetovanja na področju zdravja in varnosti) 71520000 (Storitve gradbenega nadzora) | |
| II.1.7) | Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih |
| Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne. | |
| II.1.8) | Sklopi |
| Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne. | |
| II.1.9) | Informacije o variantah |
| Variantne ponudbe so dopustne: ne. | |
| II.2) | KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILA |
| II.2.1) | Celotna količina ali obseg |
| Ocenjena vrednost brez DDV: 123556,46 EUR | |
| II.2.2) | Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe |
| Opcije: Ne. | |
| II.2.3) | Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila |
| II.3) | TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK |
| Začetek 26. 8. 2013, Zaključek 30. 9. 2015. | |
ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE | |
| III.1) | POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILO |
| III.1.1) | Finančna zavarovanja |
| Ponudnik mora priložiti: - bančno garancijo za resnost ponudbe (v ponudbeni dokumentaciji), v višini 15.000,00 EUR, z veljavnostjo najmanj 1 dan dlje od veljavnosti ponudbe; - izjave o predložitvi ostalih zavarovanj, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik. Izbrani ponudnik bo moral predložiti: - bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (najkasneje ob podpisu storitvene pogodbe), v višini 10% pogodbene vrednosti (z davkom na dodano vrednost), z veljavnostjo do 31.12.2015; - pogodbo o zavarovanju odgovornosti po 33. členu ZGO-1 (sklenjeno najkasneje ob oddaji ponudbe, obvezna priloga k sklenjeni storitveni pogodbi). | |
| III.1.2) | Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo |
| Izvajalec se obvezuje, da bo dela po tej pogodbi evidentiral dnevno, poročila o izvedenih aktivnostih pa naročniku dostavljal ob zaključku vsakega koledarskega tromesečja. Po potrditvi poročila s strani naročnika, bo izvajalec storitev izstavil vmesni račun za izvedene storitve za preteklo tromesečje, in sicer najkasneje do 5 dne v naslednjem tromesečju. Izvajalec bo izvedene storitve obračunaval z vmesnimi računi in končnim računom. Izvajalec vmesne račune izstavi glede na napredek gradnje procentualno glede na vrednost pogodb. Ne glede na to mora vmesni račun presegati vrednost 10.000,00 EUR brez DDV, sicer se opravljene storitve zaračunajo v prvem naslednjem obračunskem obdobju. Izvajalec lahko vmesne račune izdaja do kumulativnega zneska 90% pogodbene vrednosti. Zadnjih 10% izvajalec naročniku zaračuna po uspešno izvedenem končnem obračunu z izvajalci gradnje. Zapadlost vmesnih računov in končnega računa je 30 dni od prejema popolnega računa pri naročniku. Naročnik plačilo vrši na transakcijski račun Izvajalca oz. njegovih podizvajalcev, v kolikor se obračunana dela nanašajo na storitve podizvajalcev. Naročnik si pridržuje pravico do skrajšanja plačilnega roka, pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja izvrševanje proračuna. Podrobneje pogoje opredeljuje razpisna dokumentacija (Dodatek C Posebnih pogojev pogodbe). | |
| III.1.3) | Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano |
| Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov. Ponudniki v skupini ponudnikov morajo skleniti in ponudbi priložiti Dogovor o skupni oddaji ponudbe (zavezujoč pravni akt). Iz dogovora mora biti razvidno, kateri od ponudnikov je vodilni partner, udeleženost v % za vsakega partnerja posebej in natančna opredelitev delitve del, ki so predmet javnega naročila (vsebinsko in vrednostno) za vsakega partnerja posebej. Ne glede na predložitev skupne ponudbe ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno, kar mora prav tako biti razvidno iz priloženega dogovora. Ponudbo naročniku predloži vodilni partner. Vodilni partner mora z lastnimi kapacitetami izvesti najmanj 30% vrednosti vseh ponudbenih del. Vsi ponudniki v skupini ponudnikov imajo do naročnika status ponudnika. Vsak ponudnik v skupini ponudnikov odgovarja naročniku za celo obveznost in lahko naročnik zahteva njeno izpolnitev od kogar hoče, vse dotlej, dokler ni popolnoma izpolnjena; vendar pa obveznost preneha, ko jo en ponudnik v skupini ponudnikov izpolni, in so vsi ponudniki v skupini ponudnikov prosti (v skladu z 395. člen OZ). V primeru, da želijo ponudniki v skupini ponudnikov iz skupine ponudnikov izločiti katerega od ponudnikov ali vključiti novega ponudnika ali nadomestiti ponudnika z novim ponudnikom, lahko to naredijo le ob predhodnem pisnem soglasju naročnika, sklenitvi ustreznega aneksa k pogodbi in dopolnitvi Dogovora o skupni izvedbi javnega naročila. Pri tem bo naročnik zahteval, da mora novi ponudnik izpolnjevati pogoje razpisne dokumentacije. V kolikor se je skupina ponudnikov v svoji osnovni ponudbi za dokazovanje sposobnosti sklicevala na kapacitete ponudnika, ki ga izloča oziroma ga želi nadomestiti, mora naročniku zagotoviti in dokazati, da je ustrezno nadomestila kapacitete, na katere se je v osnovni ponudbi sklicevala. Gospodarski subjekt (ali z njim povezana družba) lahko kot vodilni partner ali ponudnik v skupini ponudnikov nastopa le v eni ponudbi. Gospodarski subjekt (ali z njim povezana družba) lahko v več ponudbah za to javno naročilo nastopa izključno kot podizvajalec. V primeru, da bo gospodarski subjekt (ali z njim povezana družba) kot ponudnik nastopal v več ponudbah, bodo vse ponudbe, v katerih bo nastopal, izločene iz postopka javnega naročanja. | |
| III.1.4) | Drugi posebni pogoji |
| Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne. | |
| III.2) | POGOJI ZA UDELEŽBO |
| III.2.1) | Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register |
| Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Pogoji osnovne sposobnosti: 1. Da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 - uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: KZ-1)): sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. Člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga nančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1)). 2. Da ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami po ZJN-2. 3. Da ponudnik/podizvajalec na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika nima neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več. 4. Da ponudnik/podizvjalec ni: (i) v postopku prisilne poravnave oziroma zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; (ii) v stečajnem postopku oziroma zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; (iii) v postopku prisilnega prenehanja oziroma zanj ni bil podan predlog za začetek prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, ter da z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma da ni opustil poslovno dejavnost oziroma bil v katerem koli podobnem položaju. 5. Da ponudnik/podizvajalec ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem; 6. Da naročnik ponudniku/podizvajalcu ne more na kakršni koli upravičeni podlagi dokazati velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil; 7. Da ponudnik/podizvajalec pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil; 8. Ponudnik/podizvajalec mora predložiti dokazilo, v skladu s predpisi države članice, v kateri je registriral dejavnost, o vpisu v register poklicev ali trgovski register ali predložiti enakovredno izjavo ali potrdilo. Iz dokazila mora biti razvidno, da je ponudnik registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila oziroma za izvedbo storitev gradbenega nadzora oziroma storitev koordinacije za varnost in zdravje pri delu, oziroma dela teh storitev, ki ga ponuja v ponudbi. | |
| III.2.2) | Poslovna in finančna sposobnost |
| Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Pogoji poslovne in finančne sposobnosti: 1.Da je ponudnikova bonitetna ocena po pravilih BASEL II vsaj SB 5 ali boljša; 2.Da je ponudnik kratkoročno plačilno sposoben: (1) nima neporavnanih obveznosti (v skladu z Zakonom o davčnem postopku in Zakonom o izvršbi in zavarovanju) na dan pred izdajo bonitetnega obrazca; (2) nima neporavnanih obveznosti v zadnjih šestih mesecih od izdaje bonitetnega obrazca; (3) nima neporavnanih obveznosti v zadnjih šestih mesecih v odvisnih družbah; (4) nima odvisnih družb, v katerih je uveden insolventni postopek, začet po 1.1.2012. 3.Da ponudnik v letu 2012 ni posloval s čisto izgubo; 4.Da je ponudnik v letu 2012 ustvarjal dodano vrednost na substanci na zaposlenca; 5.Da ima ponudnik/podizvajalec plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja; 6.Da so skupni prihodki ponudnika, partnerjev v skupini ponudnikov in podizvajalec v letih 2010, 2011 in 2012 (v kolikor podjetje posluje krajše obdobje, pa v vseh dosedanjih letih poslovanja, vendar najmanj za leto 2012) presegli višino 500.000,00 EUR na letni ravni. | |
| III.2.3) | Tehnična sposobnost |
| Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Pogoji tehnične in kadrovske sposobnosti: 1. Da imajo skupaj ponudnik, partnerji v skupini ponudnikov in podizvajalci ustrezne reference, in sicer so v obdobju od 01.01.2010 do dneva oddaje ponudbe uspešno izvedli vsaj tri (3) kvalitetno in pravočasno opravljene storitve izvajanje gradbenega nadzora, od tega najmanj eno (1) po določilih FIDIC pogodb, pri čemer je najmanj ena (1) s področja komunalne infrastrukture v vrednosti investicije vsaj 5 mio EUR z DDV. Za izvedene storitve se štejejo posli, za katere je do datuma objave tega javnega naročila pridobljeno uporabno dovoljenje. 2. Da je vodilni ponudnik za izvajanje gradbenega nadzora imenoval osebe, ki: a. izpolnjujejo pogoje po Zakonu o graditvi objektov ZGO - 1 (Ur.l. RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo), b. so vpisane v imenik pooblaščenih inženirjev Inženirske zbornice Slovenije in c. so pri vodilnem ponudniku v delovnem razmerju. 3. Da je vodilni ponudnik imenoval: - vsaj dva (2) univ.dipl.ing.gradb., ki sta vpisana v imenik pooblaščenih inženirjev, - vsaj enega (1) univ.dipl.ing.str., ki je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev, - vsaj enega (1) univ.dipl.ing.el., ki je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev. 4. Da je vodilni ponudnik za odgovornega nadzornika imenoval osebo, ki izpolnjuje naslednje pogoje: - ima najmanj 10 let delovnih izkušenj kot odgovorni nadzornik po ZGO-1, - ima najmanj visoko strokovno izobrazbo gradbene smeri, - je v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudbe prevzel vlogo odgovornega nadzornika pri gradnji najmanj enega (1) objekta po določilih FIDIC pogodb s področja komunalne infrastrukture, katerega vrednost investicije znaša najmanj 5 mio EUR z DDV. Upoštevane bodo reference, za katere je bilo do datuma objave tega JN pridobljeno uporabno dovoljenje. 5. Da skupaj ponudnik, partnerji v skupini ponudnikov in podizvajalci razpolagajo s koordinatorjem za varnost in zdravje pri delu, ki izpolnjuje pogoje za koordinatorja v skladu z določili veljavne Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (je vpisan na seznam Inšpektorata RS za delo), in ki ima v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudbe izkušnje pri izvedbi storitev koordinacije za varnost in zdravje pri delu pri gradnji vsaj enega (1) tehnično in tehnološko enakovrednega ali zahtevnejšega objekta. | |
| III.2.4) | Informacije o pridržanih naročilih |
| III.3) | SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEV |
| III.3.1) | Informacije o določeni stroki |
| Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: Da. Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise: 1.) Zakon o graditvi objektov, 2.) Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) in Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11 - ZVZD-1). | |
| III.3.2) | Osebje, odgovorno za izvedbo storitve |
| Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da. | |
ODDELEK IV: POSTOPEK | |
| IV.1) | VRSTA POSTOPKA |
| IV.1.1) | Vrsta postopka |
| Odprti postopek. | |
| IV.1.2) | Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju |
| IV.1.3) | Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom |
| IV.2) | MERILA ZA IZBIRO PONUDBE |
| IV.2.1) | Merila za izbiro ponudbe |
| Najnižja cena. | |
| IV.2.2) | Informacije o elektronski dražbi |
| Uporabljena bo elektronska dražba: Ne. | |
| IV.3) | UPRAVNE INFORMACIJE |
| IV.3.1) | Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik |
| 430-0005/2013 | |
| IV.3.2) | Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom |
| Ne. | |
| IV.3.3) | Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov |
| IV.3.4) | Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje |
| Datum: 26. 6. 2013 Čas: 12:00 | |
| IV.3.5) | Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom |
| IV.3.6) | Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje |
| Uradni jeziki EU: SL | |
| IV.3.7) | Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe |
| Trajanje v dnevih: 180 (od datuma, določenega za prejem ponudb) | |
| IV.3.8) | Način odpiranja ponudb |
| Datum: 26. 6. 2013 Čas: 13:00 Kraj: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, sejna soba. Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb: Predstavniki ponudnikov, ob predložitvi pisnega pooblastila odgovorne osebe ponudnika. Odgovorne osebe ponudnikov se identificirajo z veljavnim osebnim dokumentom. | |
ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE | |
| VI.1) | INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA |
| Ponovitev naročila: Ne. | |
| VI.2) | INFORMACIJE O SREDSTVIH EU |
| Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da. Sklic na projekte in/ali programe: Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve Oskrba s pitno vodo. | |
| VI.3) | DODATNE INFORMACIJE |
| Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.smarje.si | |
| Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: | |
| Datum: 19. 6. 2013 Čas: 12:00 | |
| VI.4) | PRITOŽBENI POSTOPKI |
| VI.4.1) | Organ, pristojen za pritožbene postopke |
| OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH, AŠKERČEV TRG 012, SI-3240 ŠMARJE PRI JELŠAH. Tel. +386 38171600. Telefaks +386 38171626. E-pošta obcina@smarje.si. Internetni naslovi: http://www.smarje.si | |
| Organ, pristojen za postopek mediacije | |
| VI.4.2) | Vložitev pritožb |
| Rok za vložitev pritožb: Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja ureja Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011) - ZPVPJN. Postopek revizije v vseh fazah postopka je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru preteka roka, določenega za predložitev ponudb, vloži v osmih delovnih dneh od dneva: (1) objave obvestila o javnem naročilu ali (2) obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu. Zgoraj navedenega zahtevka ni mogoče vložiti po roku za prejem ponudb. Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve. Ob vložitvi zahtevka mora vlagatelj poravnati takso. Taksa znaša 1.500 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo. Taksa znaša en odstotek od vrednosti izbrane ponudbe za javno naročilo, vendar ne več kot 10.000 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o oddaji naročila ali odstop od izvedbe javnega naročila. | |
| VI.4.3) | Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb |
| OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH, AŠKERČEV TRG 012, SI-3240 ŠMARJE PRI JELŠAH. Tel. +386 38171600. Telefaks +386 38171626. E-pošta obcina@smarje.si. Internetni naslovi: http://www.smarje.si | |
| VI.5) | DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: |
| 5. 6. 2013 | |
ZJN-3 Predhodno informativno obvestilo
ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu
ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi
ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb - mala naročila
ZJN-3 Obvestilo o natečaju
Javna naročila po ZJNVETPS
