eObjava - 28.06.2013 - Ob. 7968
STROKOVNI NADZOR PRI GRADNJI – KOMUNALNA UREDITEV NASELIJ STARA LOKA, VIRLOG, BINKELJ, TRNJE IN VEŠTER – OBMOČJE A IN OBMOČJE B.
| ODDELEK I: NAROČNIK | |
| I.1) | Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): |
| OBČINA ŠKOFJA LOKA, Mestni trg 15, Kontakt: Vesna Paljk, V roke: Gorazd Žibert, SI-4220 Škofja Loka. Tel. +386 14219040. Telefaks +386 14219045. E-pošta info@altus.si. | |
| I.2) | Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: |
| Regionalni ali lokalni organ. | |
| Javna uprava | |
| Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne. | |
ODDELEK II: PREDMET NAROČILA | |
| II.1) | Opis |
| II.1.1) | Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: |
| STROKOVNI NADZOR PRI GRADNJI – KOMUNALNA UREDITEV NASELIJ STARA LOKA, VIRLOG, BINKELJ, TRNJE IN VEŠTER – OBMOČJE A IN OBMOČJE B | |
| II.1.2) | Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe |
| Storitve. Kategorija storitve: št. 12. Glavni kraj izvedbe: Škofja Loka Šifra NUTS: SI022. | |
| II.1.3) | Kratek opis naročila ali nabave: |
| Izvajanje strokovnega nadzora pri gradnji – Komunalna ureditev naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter – območje A in območje B - obsega gradbeni nadzor, nadzor pri elektro delih, nadzor pri strojnih delih in ves ostali strokovni nadzor pri gradnji ter sodelovanje pri pripravi potrebne dokumentacije in zahtevkov za izplačilo iz sredstev Evropske unije ter izdelavo varnostnega načrta in storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbišču. Naročnik zahteva nadzor na gradbišču dnevno prisotnost vsaj enega od nadzornikov. | |
| II.1.4) | Enotni besednjak javnih naročil (CPV): |
| 71520000 (Storitve gradbenega nadzora) | |
| II.1.5) | Razdelitev na sklope: |
| Ne. | |
| II.1.6) | Variante so dopustne: |
| ne. | |
| II.2) | Trajanje naročila ali rok za zaključek: |
| Trajanje v mesecih: 16 (od oddaje naročila) | |
| II.3) | Objava je hkrati razpisna dokumentacija: |
| Ne. Internetni naslov dokumentacije: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/6/1824-50868055697459423746/Obcina_S kofja_Loka_Stara_Loka_nadzor.zip | |
ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE | |
| III.1) | Pogoji, ki se nanašajo na naročilo |
| III.1.1) | Obvezni depoziti in jamstva |
| Zavarovanje za resnost ponudbe - ni zahtevano. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti - menica z menično izjavo v višini 10.000,00 EUR | |
| III.1.2) | Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: |
| Rok plačila 30. dan od uradnega datuma prejetja mesečnega računa. | |
| III.1.3) | Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano |
| Pravni akt o skupni izvedbi naročila. | |
| III.1.4) | Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila |
| Ne. | |
| III.2) | Pogoji za sodelovanje |
| III.2.1) | Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register |
| Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: POGOJ 1: Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) kot pravna oseba in njegovi zakoniti zastopniki, kolikor gre za pravno osebo, niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: KZ-1): - sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1) - goljufija (211. člen KZ-1) - protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1) - povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1) - oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1) - poslovna goljufija (228. člen KZ-1) - goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1) - preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1) - preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1) - preslepitev kupcev (232. člen KZ-1) - neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1) - neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1) - ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1) - izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1) - zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1) - zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1) - zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1) - zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1) - nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1) - nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1) - ponarejanje denarja (243. člen KZ-1) - ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic in vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1) - pranje denarja (245. člen KZ-1) - zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1) - uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1) - izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1) - davčna zatajitev (249. člen KZ-1) - tihotapstvo (250. člen KZ-1) - izdaja tujih podatkov (260. člen KZ-1) - jemanje podkupnine (261. člen KZ-1) - dajanje podkupnine (262. člen KZ-1) - sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1) - dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1) - hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). DOKAZILO: Ponudnik (tudi za podizvajalce / soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. POGOJ 2: Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV. DOKAZILO: Ponudnik (tudi za podizvajalce / soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. POGOJ 3: Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) na dan, ko je oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika (Republike Slovenije), nima zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več. DOKAZILO: Ponudnik (tudi za podizvajalce / soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. POGOJ 4: Ponudnik izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. V primeru, da ima ponudnik podizvajalce morajo podizvajalci izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, ki se nanašajo na dela, ki ga bodo izvajali kot podizvajalci. V primeru skupne ponudbe mora vsak partner v skupini izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, ki se nanašajo na dela, ki ga bo izvajal kot partner v skupini. DOKAZILO: Ponudnik (tudi za podizvajalce / soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. POGOJ 5: Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) ni v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. DOKAZILO: Ponudnik (tudi za podizvajalce / soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. POGOJ 6: Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. DOKAZILO: Ponudnik (tudi za podizvajalce / soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. POGOJ 7: Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) ni v postopku prisilnega prenehanja, zoper njega ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in ni opustil poslovno dejavnost ali ni v kateremkoli drugem podobnem položaju. DOKAZILO: Ponudnik (tudi za podizvajalce / soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. POGOJ 8: Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem. DOKAZILO: Ponudnik (tudi za podizvajalce / soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. POGOJ 9: Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) ni storil velike strokovne napake iz področja predmeta javnega naročila in ni hujše kršil poklicnih pravil, ki bi mu jih naročnik lahko dokazal s sredstvi, katere lahko utemelji. DOKAZILO: Ponudnik (tudi za podizvajalce / soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. POGOJ 10: Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, ni namerno podal zavajajočih razlag ali informacij ni zagotovil. DOKAZILO: Ponudnik (tudi za podizvajalce / soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. | |
| III.2.2) | Poslovna in finančna sposobnost |
| Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: POGOJ 11: Noben od ponudnikovih (tudi soponudnikovih / podizvajalčevih) odprtih transakcijskih računov v zadnjih šestih mesecih, šteto od datuma izdaje dokazila, ni bil blokiran iz razloga neporavnanih obveznosti iz davčnega naslova, zakonskega naslova ali naslova sodnih izvršb za več kot dvajset dni. Dokazilo ne sme biti starejše več kot 30 dni od datuma, ki je določen za oddajo ponudb. DOKAZILO: BON 2 (lahko tudi potrdilo poslovne banke ali bank), ki ne sme biti starejši od datuma objave javnega naročila na Portalu javnih naročil. BON 2 (ali potrdila poslovnih bank) se priloži v originalu ali kopiji. V primeru, da ponudnik ponudbi priloži potrdila poslovnih bank, mora ponudbi priložiti potrdila za vsak odprt transakcijski račun. V primeru skupne ponudbe se dokazilo priloži ponudbi za vsakega od partnerjev v skupini; v primeru ponudbe s podizvajalci se dokazilo priloži ponudbi za vsakega od podizvajalcev. POGOJ 12: Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. V primeru skupne ponudbe pogoj velja za vsakega od partnerjev v skupini. Naročnik si pridržuje pravico do izdaje odločitve o oddaji javnega naročila od ponudnika zahtevati dodatna dokazila o izpolnjevanju pogoja. DOKAZILO: Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 7 – Izjava o plačanih zapadlih obveznostih do podizvajalcev. V primeru ponudbe, ki jo predloži več ponudnikov v skupini (skupna ponudba) mora priložiti ponudbi navedeno izjavo za vsakega od partnerjev v skupini. | |
| III.2.3) | Tehnična sposobnost |
| Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Splošno k kadrovski sposobnosti: Osebe, ki jih ponudnik imenuje za storitev strokovnega nadzora pri gradnji morajo izpolnjevati pogoje po Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe). Naročnik bo preverjal izpolnjevanje kadrovskih zahtev v skladu z Zakonom o graditvi objektov v fazi preverjanja ponudb, pred izdajo obvestila o oddaji javnega naročila. POGOJ 13: Ponudnik mora biti kadrovsko sposoben izvesti naročilo. Ponudnik mora imeti sklenjeno zavarovanje za odgovornost, skladno z določbami Zakona o graditvi objektov. Odgovorni nadzornik za vsa dela in odgovorni nadzorniki posameznih del Odgovorni nadzornik za vsa dela in odgovorni nadzorniki posameznih del morajo izpolnjevati pogoje skladno z določbami Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe), imeti morajo vsaj 5 let delovnih izkušenj, ki so redno zaposleni pri ponudniku ali z njim sodelujejo na podlagi sklenjene pogodbe. Ponudnik mora zagotoviti odgovornega nadzornika za vsa dela in odgovorne nadzornike posameznih del – za gradbena dela, za strojne instalacije in za elektro instalacije. Odgovorni nadzornik za vsa dela lahko nastopa hkrati tudi kot odgovorni nadzornik posameznih del. Odgovorni nadzornik za vsa dela in odgovorni nadzorniki posameznih del so morali biti v zadnjih petih letih (obdobje se šteje od junija 2008) odgovorni nadzornik za vsa dela ali odgovorni nadzornik posameznih del pri zaključenih gradnjah objektov nizke gradnje, in sicer: - pri izgradnji enega (1) kanalizacijskega sistema v dolžini najmanj 800 m, - pri izgradnji enega (1) vodovodnega sistema v dolžini najmanj 800 m, - pri izgradnji enega (1) glavnega in/ali sekundarnega plinovodnega sistema v dolžini najmanj 800 m - pri izgradnji ene (1) javne razsvetljave v dolžini najmanj 400 m. Vsak od odgovornih nadzornikov mora imeti vsaj eno zgoraj navedeno referenco, vsi odgovorni nadzorniki skupaj pa morajo izpolniti skupaj izpolniti pogoj zgoraj navedenih štirih referenčnih del. Reference za odgovornega nadzornika za vsa dela in reference odgovornih nadzornikov posameznih del ponudnik dokazuje s predložitvijo izpolnjenega, datiranega, žigosanega in podpisanega Obrazca št. 9 – Seznam oseb, ki bodo vršile nadzor, v katerega mora ponudnik pri vsakem od odgovornih nadzornikov vpisati vsaj eno od referenc, ki ustreza pogoju, ob čemer mora ponudnik upoštevati, da morajo vsi odgovorni nadzorniki skupaj izpolniti pogoj štirih zgoraj navedenih referenc. Ponudbo ponudnika, ki v Obrazec št. 9 – Seznam oseb, ki bodo vršile nadzor ne bo vpisal vsaj štirih referenčnih del za predlagane odgovorne nadzornike, ki bodo ustrezale pogoju, bo naročnik izločil. Koordinator za varnost in zdravje pri delu Ponudnik mora imenovati koordinatorja(e) posebej za fazo priprave projekta in za fazo izvajanja projekta. Oseba, ki jo ponudnik imenuje za koordinatorja v fazi priprave projekta mora imeti: - najmanj višjo strokovno izobrazbo tehnične smeri, - strokovni izpit, določen z zakonom, ki ureja graditev objektov ali strokovni izpit, določen z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, - opravljeno usposabljaje po programu za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu, - najmanj tri leta delovnih izkušenj pri projektiranju ali izvajanju gradbenih del. Oseba, ki jo ponudnik imenuje za koordinatorja v fazi izvajanja projekta mora imeti: - najmanj višjo strokovno izobrazbo tehnične smeri, - strokovni izpit, določen z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu - opravljeno usposabljanje po programu za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu - najmanj tri leta delovnih izkušenj pri projektiranju ali izvajanju gradbenih del. Oseba, ki jo ponudnik imenuje za koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ne sme biti zaposlena pri kateremkoli od izvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi projekta. Oseba, ki jo ponudnik imenuje za koordinatorja v fazi priprave projekta mora imeti: - vsaj eno (1) referenco za koordinatorja v fazi priprave projekta pri izgradnji kanalizacijskega sistema ali pri izgradnji vodovodnega sistema - vsaj eno (1) referenco za koordinatorja v fazi priprave projekta pri izgradnji glavnega in/ali sekundarnega plinovodnega sistema - vsaj eno (1) referenco za koordinatorja v fazi priprave projekta pri izgradnji javne razsvetljave. Oseba, ki jo ponudnik imenuje za koordinatorja v fazi izvajanja projekta mora imeti: - vsaj eno (1) referenco za koordinatorja v fazi priprave projekta pri izgradnji kanalizacijskega sistema ali pri izgradnji vodovodnega sistema - vsaj eno (1) referenco za koordinatorja v fazi priprave projekta pri izgradnji glavnega in/ali sekundarnega plinovodnega sistema - vsaj eno (1) referenco za koordinatorja v fazi priprave projekta pri izgradnji javne razsvetljave. Pogoj v zvezi z zgoraj navedenimi referencami lahko izpolni ena oseba, ki jo ponudnik imenuje za koordinatorja ali dve ali več oseb, ki jih ponudnik imenuje za koordinatorja. V kolikor ista oseba izpolnjuje tako referenčni pogoj za koordinatorja v fazi priprave projekta in za koordinatorja v fazi izdelave projekta, lahko navedeno dokazuje z eno od zgoraj navedenih referenc – za izgradnje kanalizacijskega sistema in/ali vodovodnega sistema, za izgradnjo glavnega in/ali sekundarnega plinovodnega sistema in za izgradnjo javne razsvetljave (torej skupaj tri reference). Reference za koordinatorja(ev) ponudnik dokazuje s predložitvijo izpolnjenega, datiranega, žigosanega in podpisanega Obrazca št. 9 – Seznam oseb, ki bodo vršile nadzor, v katerega mora ponudnik pri koordinatorju(ih) vpisati referenčna dela, ob čemer mora ponudnik upoštevati, da mora biti izpolnjen pogoj zgoraj navedenih referenc za koordinatorja. Ponudbo ponudnika, ki v Obrazec št. 9 – Seznam oseb, ki bodo vršile nadzor ne bo vpisal zgoraj navedenih referenčnih del za predlaganega (predlagane) koordinatorja, ki bodo ustrezale pogoju, bo naročnik izločil. Pogoje v zvezi s kadrovsko sposobnostjo ponudnik dokazuje s predložitvijo izpolnjenih obrazcev, ki so sestavni del te razpisne dokumentacije – Obrazcem št. 9 – Seznam oseb, ki bodo vršile nadzor, Obrazcem št. 10 – Izjavo o obsegu opravljanja del strokovnega nadzora in Obrazcem št. 11 – Izjavo o zavarovanju odgovornosti. Ponudnik mora ponudbi priložiti tudi kopijo zavarovalne police o zavarovanju odgovornosti. Naročnik si pridržuje pravico do preverjanja referenc za odgovorne nadzornike in za koordinatorja, ki jih bo ponudnik vpisal v Obrazec št. 9 – Seznam oseb, ki bodo vršile nadzor. DOKAZILO: - Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 9 – Seznam oseb, ki bodo vršile nadzor - Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 10 – Izjava o obsegu opravljanja del strokovnega nadzora - Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 11 – Izjava o zavarovanju odgovornosti - Kopija zavarovalne police o zavarovanju odgovornosti. Reference ponudnika: POGOJ 14: Ponudnik mora imeti v obdobju zadnjih petih (5) let (referenčno obdobje se šteje od junija 2008 dalje), vsaj naslednje reference: - vsaj eno (1) uspešno zaključeno storitev nadzora pri izgradnji kanalizacijskega sistema v dolžini najmanj 800 m, - vsaj eno (1) uspešno zaključeno storitev nadzora pri izgradnji vodovodnega sistema v dolžini najmanj 800 m, - vsaj eno (1) uspešno zaključeno storitev nadzora pri izgradnji glavnega in/ali sekundarnega plinovodnega sistema v dolžini najmanj 800 m - vsaj eno (1) uspešno zaključeno storitev nadzora pri izgradnji javne razsvetljave v dolžini najmanj 400 m, ponudnik pa je pri zgoraj navedenih referenčnih delih izvajal nadzor nad gradbenimi deli, strojnimi deli in elektro deli (razen pri javni razsvetljavi, kjer se je nadzor izvajal nad gradbenimi in elektro deli). Reference ponudnik dokazuje s predložitvijo izpolnjenega datiranega, žigosanega in podpisanega Obrazca št. 8 – Seznam izvršenih storitev. Ponudnik mora v Obrazec št. 8 – Seznam izvršenih storitev vpisati vsaj štiri referenčna dela, za vsako od zgoraj navedenih referenčnih del po eno. Naročnik si pridržuje pravico do preverjanja referenčnih del, ki jih bo ponudnik navedel na Obrazcu št. 8 – Seznam izvršenih storitev pri naročnikih referenčnih del, ki bodo navedeni v obrazcu. Ponudbo ponudnika, ki v Obrazec št. 8 – Seznam izvršenih storitev ne bo vpisal vsaj štirih referenčnih del, za vsako od zgoraj navedenih referenčnih del po eno, ki ustrezajo pogoju, bo naročnik izločil. Pojasnilo: Naročnik bo upošteval tudi reference soponudnika in/ali podizvajalca, ki ga bo ponudnik navedel v ponudbi in zanj priložil zahtevana dokazila skladno s točko 5 teh Navodil, v kolikor bodo reference v celoti ustrezale pogoju 14. DOKAZILO: Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 8 – Seznam izvršenih storitev. | |
| III.2.4) | Pridržana naročila |
| ne. | |
| III.3.1) | Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve: |
| da. | |
ODDELEK IV: MERILA | |
| IV.1) | Merila za oddajo |
| IV.1.1) | Merila za oddajo |
| Najnižja cena. | |
| IV.1.2) | Uporabljena bo elektronska dražba: |
| Ne. | |
| IV.1.3) | Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: |
| ne. | |
| IV.1.4) | Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: |
| ne. | |
| IV.1.5) | Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi |
| da. | |
| IV.1.6) | a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: |
| ne | |
| IV.1.7) | Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: |
| ne. | |
| IV.2) | Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: |
| Datum: 15. 7. 2013 Čas: 11:00 | |
| IV.3.1) | Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: |
| SL | |
| IV.3.2) | Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe |
| Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, določenega za prejem ponudb) | |
| IV.3.3) | Pogoji odpiranja ponudb: |
| Datum: 15. 7. 2013 Čas: 13:30 Kraj: Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka | |
ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE | |
| V.1) | Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti |
| Da. Če se, navedite sklic na projekt(-e) in/ali program(-e): Operacijo »Komunalna ureditev naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter – Območje A«, katere del je strokovni nadzor pri gradnji, delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj regij, prednostne usmeritve: Regionalni razvojni programi. V okviru komunalne ureditve naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter – Območje A so neupravičeni stroški za izgradnjo plinovoda in javne razsvetljave, kar pomeni, da so neupravičeni stroški tudi stroški strokovnega nadzora pri gradnji plinovoda in javne razsvetljave, ki jih financira naročnik sam iz sredstev proračuna Občine Škofja Loka. Komunalno ureditev naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter – Območje B financira naročnik sam iz sredstev proračuna Občine Škofja Loka in glede na navedeno naročnik sam tudi financira strokovni nadzor pri gradnji za območje B. | |
| V.2) | Dodatne informacije |
| ROK ZA PREJEM PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: | |
| Datum: 8. 7. 2013 Čas: 10:00 | |
| DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: | |
| 27. 6. 2013 | |
ZJN-3 Predhodno informativno obvestilo
ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu
ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi
ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb - mala naročila
ZJN-3 Obvestilo o natečaju
Javna naročila po ZJNVETPS
