eObjava - 24.07.2013 - Ob. 9248
VZPOSTAVITEV ŽIVEGA MUZEJA KRASA.
| ODDELEK I: NAROČNIK | |
| I.1) | IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE |
| OBČINA SEŽANA, Partizanska cesta 4, Kontakt: Vesna Paljk, V roke: Katja Fedrigo, SI-6210 Sežana. Tel. +386 14219040. Telefaks +386 14219045. E-pošta info@altus.si. | |
| Dodatne informacije dobite pri | |
| Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah. | |
| Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri | |
| Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah. | |
| Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov | |
| Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah. | |
| I.2) | VRSTA NAROČNIKA |
| Regionalni ali lokalni organ. | |
| I.3) | GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTI |
| Javna uprava | |
| I.4) | ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV |
| Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne. | |
ODDELEK II: PREDMET NAROČILA | |
| II.1) | OPIS |
| II.1.1) | Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: |
| VZPOSTAVITEV ŽIVEGA MUZEJA KRASA. | |
| II.1.2) | Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe |
| Gradnje. Izvedba. Glavna lokacija ali mesto gradnje: Območje Sežane. Šifra NUTS: SI024. | |
| II.1.3) | Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu |
| Obvestilo se nanaša na javno naročilo. | |
| II.1.4) | Informacije o okvirnem sporazumu |
| Trajanje okvirnega sporazuma: | |
| Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazuma | |
| II.1.5) | Kratek opis naročila ali nabave: |
| Predmet javnega naročila je vzpostavitev Živega muzeja Krasa. | |
| II.1.6) | Enotni besednjak javnih naročil (CPV): |
| 45112720 (Krajinsko oblikovanje za športne in rekreacijske površine) 45233161 (Gradbena dela na pešpoti) | |
| II.1.7) | Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih |
| Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne. | |
| II.1.8) | Sklopi |
| Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne. | |
| II.1.9) | Informacije o variantah |
| Variantne ponudbe so dopustne: ne. | |
| II.2) | KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILA |
| II.2.1) | Celotna količina ali obseg |
| Predmet javnega naročila je vzpostavitev Živega muzeja Krasa. Dela po tem javnem razpisu obsegajo vsa pripravljalna dela, obnovo poti, obnovo suhih zidov, ureditev parkirišča, dobava in vgradnja opreme, ureditev štirne, smodnišnic, kalov, pastirskih hišk, zasaditev, vsa zaključna dela, dobavo vsega potrebnega materiala in opreme in vsa ostala dela vezana na izvedbo javnega naročila VZPOSTAVITEV ŽIVEGA MUZEJA KRASA, tehnično skladno z elementi iz razpisne dokumentacije in projektno dokumentacijo. Ocenjena vrednost brez DDV: 294503,00 EUR | |
| II.2.2) | Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe |
| Opcije: Ne. | |
| II.2.3) | Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila |
| To naročilo je mogoče podaljšati: Ne. | |
| II.3) | TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK |
| Trajanje v dnevih: 60 (od oddaje naročila) | |
ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE | |
| III.1) | POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILO |
| III.1.1) | Finančna zavarovanja |
| Zavarovanje za resnost ponudbe - bianco podpisana in žigosana menica in menična izjava v višini 30.000,00 EUR. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti - nepreklicna, brezpogojna in na prvi poziv plačljiva garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdana s strani prvovrstne banke ali druge ugledne finančne institucije (zavarovalnice), v višini 10% skupne pogodbene vrednosti z davkom na dodano vrednost, z veljavnostjo do vključno 31. januarja 2014. Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku - nepreklicna, brezpogojna in na prvi poziv plačljiva garancija za odpravo napak v garancijskem roku, izdana s strani prvovrstne banke ali druge ugledne finančne institucije (zavarovalnice), v višini 10% celotne vrednosti investicije z davkom na dodano vrednost, z veljavnostjo do vključno 5 let in 30 dni, šteto od datuma izdaje uporabnega dovoljenja, ki ga izda Upravna enota. | |
| III.1.2) | Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo |
| Naročnik bo izbranemu ponudniku plačeval 30. dan od uradno prejetega računa s priloženo situacijo, in predhodno s strani nadzornega organa potrjenih mesečnih situacij, ki se izstavljajo v višini dejansko opravljenega dela v mesecu in končnega računa s priloženo končno obračunsko situacijo, predhodno potrjeno s strani nadzornega organa. | |
| III.1.3) | Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano |
| Pravni akt o skupni izvedbi naročila. | |
| III.1.4) | Drugi posebni pogoji |
| Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne. | |
| III.2) | POGOJI ZA UDELEŽBO |
| III.2.1) | Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register |
| Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: POGOJ 1: Ponudnik / podizvajalec / soponudnik kot pravna oseba in njegovi zakoniti zastopniki, kolikor gre za pravno osebo, niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: KZ-1): - sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1) - goljufija (211. člen KZ-1) - protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1) - povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1) - oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1) - poslovna goljufija (228. člen KZ-1) - goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1) - preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1) - preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1) - preslepitev kupcev (232. člen KZ-1) - neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1) - neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1) - ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1) - izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1) - zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1) - zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1) - zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1) - zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1) - nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1) - nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1) - ponarejanje denarja (243. člen KZ-1) - ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic in vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1) - pranje denarja (245. člen KZ-1) - zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1) - uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1) - izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1) - davčna zatajitev (249. člen KZ-1) - tihotapstvo (250. člen KZ-1) - izdaja tujih podatkov (260. člen KZ-1) - jemanje podkupnine (261. člen KZ-1) - dajanje podkupnine (262. člen KZ-1) - sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1) - dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1) - hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). DOKAZILO: Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. V primeru ponudbe s podizvajalci se obrazec priloži ponudbi za vsakega od podizvajalcev, v primeru skupne ponudbe se obrazec priloži ponudbi za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. POGOJ 2: Ponudnik / podizvajalec / soponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV. DOKAZILO: Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. V primeru ponudbe s podizvajalci se obrazec priloži ponudbi za vsakega od podizvajalcev, v primeru skupne ponudbe se obrazec priloži ponudbi za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. POGOJ 3: Ponudnik / podizvajalec / soponudnik na dan, ko je oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika (Republike Slovenije), nima zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več. DOKAZILO: Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. V primeru ponudbe s podizvajalci se obrazec priloži ponudbi za vsakega od podizvajalcev, v primeru skupne ponudbe se obrazec priloži ponudbi za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. POGOJ 4: Ponudnik izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. V primeru, da ima ponudnik podizvajalce morajo podizvajalci izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, ki se nanašajo na dela, ki ga bodo izvajali kot podizvajalci. V primeru skupne ponudbe mora vsak partner v skupini izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, ki se nanašajo na dela, ki ga bo izvajal kot partner v skupini. DOKAZILO: Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. V primeru ponudbe s podizvajalci se obrazec priloži ponudbi za vsakega od podizvajalcev, v primeru skupne ponudbe se obrazec priloži ponudbi za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. POGOJ 5: Ponudnik / podizvajalec / soponudnik ni v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. DOKAZILO: Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. V primeru ponudbe s podizvajalci se obrazec priloži ponudbi za vsakega od podizvajalcev, v primeru skupne ponudbe se obrazec priloži ponudbi za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. POGOJ 6: Ponudnik / podizvajalec / soponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. DOKAZILO: Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. V primeru ponudbe s podizvajalci se obrazec priloži ponudbi za vsakega od podizvajalcev, v primeru skupne ponudbe se obrazec priloži ponudbi za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. POGOJ 7: Ponudnik / podizvajalec / soponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja, zoper njega ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in ni opustil poslovno dejavnost ali ni v kateremkoli drugem podobnem položaju. DOKAZILO: Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. V primeru ponudbe s podizvajalci se obrazec priloži ponudbi za vsakega od podizvajalcev, v primeru skupne ponudbe se obrazec priloži ponudbi za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. POGOJ 8: Ponudnik / podizvajalec / soponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem. DOKAZILO: Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. V primeru ponudbe s podizvajalci se obrazec priloži ponudbi za vsakega od podizvajalcev, v primeru skupne ponudbe se obrazec priloži ponudbi za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. POGOJ 9: Ponudnik / podizvajalec / soponudnik ni storil velike strokovne napake iz področja predmeta javnega naročila in ni hujše kršil poklicnih pravil, ki bi mu jih naročnik lahko dokazal s sredstvi, katere lahko utemelji. DOKAZILO: Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. V primeru ponudbe s podizvajalci se obrazec priloži ponudbi za vsakega od podizvajalcev, v primeru skupne ponudbe se obrazec priloži ponudbi za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. POGOJ 10: Ponudnik / podizvajalec / soponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, ni namerno podal zavajajočih razlag ali informacij ni zagotovil. DOKAZILO: Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. V primeru ponudbe s podizvajalci se obrazec priloži ponudbi za vsakega od podizvajalcev, v primeru skupne ponudbe se obrazec priloži ponudbi za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. TUJI PONUDNIK: Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji predložijo pisna dokazila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokumentov, ki se nanašajo na pogoje od 1 do 10, lahko ponudnik predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. | |
| III.2.2) | Poslovna in finančna sposobnost |
| Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: POGOJ 11: Ponudnik v poslovnem letu 2012 ni imel čiste izgube in ni imel bilančne izgube. V primeru skupne ponudbe pogoj velja za vsakega od partnerjev v skupini. DOKAZILO: Izkaz poslovnega izida in Izkaz bilančnega dobička / bilančne izgube, vse za leto 2012 (lahko tudi S.BON-1/P s podatki in kazalniki za leto 2012). Dokazila se predložijo v originalu ali kopiji. V primeru skupne ponudbe se dokazilo priloži ponudbi za vse partnerje v skupini. POGOJ 12: Noben od ponudnikovih (tudi soponudnikovih / podizvajalčevih) odprtih transakcijskih računov v zadnjih šestih mesecih, šteto od datuma izdaje dokazila, ni bil blokiran iz razloga neporavnanih obveznosti iz davčnega naslova, zakonskega naslova ali naslova sodnih izvršb za več kot deset dni. Dokazilo ne sme biti starejše od datuma objave javnega naročila na Portalu javnih naročil. DOKAZILO: BON 2 (lahko tudi potrdilo poslovne banke ali bank), ki ne sme biti starejši od datuma objave javnega naročila na Portalu javnih naročil. BON 2 (ali potrdila poslovnih bank) se priloži v originalu ali kopiji. V primeru, da ponudnik ponudbi priloži potrdila poslovnih bank, mora ponudbi priložiti potrdila za vsak odprt transakcijski račun. V primeru skupne ponudbe se dokazilo priloži ponudbi za vsakega od partnerjev v skupini, v primeru ponudbe s podizvajalci se dokazilo priloži ponudbi za vsakega od podizvajalcev. POGOJ 13: Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. V primeru skupne ponudbe pogoj velja za vsakega od partnerjev v skupini. Naročnik si pridržuje pravico do izdaje odločitve o oddaji javnega naročila od ponudnika zahtevati dodatna dokazila o izpolnjevanju pogoja. DOKAZILO: Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 7 – Izjava o plačanih zapadlih obveznostih do podizvajalcev. Izjava je dana pod materialno in kazensko odgovornostjo. V primeru ponudbe, ki jo predloži več ponudnikov v skupini (skupna ponudba) mora priložiti ponudbi navedeno izjavo za vsakega od partnerjev v skupini. | |
| III.2.3) | Tehnična sposobnost |
| Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST: Splošno h kadrovski sposobnosti: Osebe, ki jih ponudnik imenuje za odgovornega vodjo del in vodje posameznih del morajo izpolnjevati pogoje v skladu Zakonom o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in vse spremembe in dopolnitve). Naročnik bo preverjal izpolnjevanje kadrovskih zahtev v skladu z Zakonom o graditvi objektov v fazi preverjanja ponudb, pred izdajo obvestila o oddaji javnega naročila. Ista oseba lahko nastopa hkrati kot odgovorni vodja del in odgovorni vodja posameznih del. POGOJ 14: Tehnično sposobnost ponudnik dokazuje s predložitvijo izpolnjenega, datiranega, podpisanega in žigosanega obrazca in s predložitvijo zahtevanih dokumentov. DOKAZILO: Izpolnjen, datiran, podpisan in žigosan Obrazec št. 10 – Tehnične zmogljivosti za izvedbo naročila. POGOJ 15: Kadrovsko sposobnost ponudnik dokazuje s predložitvijo izpolnjenega, datiranega, podpisanega in žigosanega obrazca. Odgovorni vodja del mora izpolnjevati pogoje za odgovornega vodjo del v skladu z določbami Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in vse spremembe in dopolnitve). Odgovorni vodja del mora imeti vsaj dve referenci, iz zadnjih petih let, šteto od roka za oddajo ponudb, ki se nanašata na izvedbo objektov, ki po Uredbi o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena sodijo pod oznako (CC-SI) 21120 – Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste, kamor sodijo ceste in ulice, trgi in drevoredi v varovalnem pasu cest, pešpoti in cone za pešce, od tega se mora vsaj ena referenca nanašati na obnovo (gradnjo) suhih zidov, pri katerem je bila predlagana oseba odgovorni vodja del. Reference odgovornega vodje del ponudnik dokazuje z vpisom referenčnih del v Obrazec št. 11 – Podatki o tehničnem osebju. DOKAZILO: Izpolnjen, datiran, podpisan in žigosan Obrazec št. 11 – Podatki o tehničnem osebju. REFERENCE: POGOJ 16: Za priznanje sposobnosti mora ponudnik imeti reference, ki se nanašajo na nizke gradnje, primerljive razpisanim, kot je navedeno v nadaljevanju. Ponudnik je moral v zadnjih petih letih, šteto od roka za oddajo ponudb, izvesti vsaj: - eno zaključeno gradnjo objektov, ki po Uredbi o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena sodijo pod oznako (CC-SI) 21120 – Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste, kamor sodijo ceste in ulice, trgi in drevoredi v varovalnem pasu cest, pešpoti in cone za pešce, kjer je vrednost referenčnega dela znašala vsaj 150.000,00 EUR brez DDV in je imel ponudnik z investitorjem referenčnega dela sklenjeno gradbeno pogodbo; - eno zaključeno gradnjo – obnovo suhih zidov in pastirskih hišk (ali hišk primerljivih pastirski), kjer je dolžina obnove suhega zidu znašala vsaj 400 m in je imel ponudnik z investitorjem referenčnega dela sklenjeno gradbeno pogodbo. Naročnik bo upošteval samo pozitivna referenčna potrdila, ki bodo ponudbi priložena na predpisanem Obrazcu št. 9 – Referenčno potrdilo, ki bodo v celoti izpolnjena, vključno s kratkim opisom izvedenih del. Referenčno potrdilo mora biti izpolnjeno in datirano, žigosano in podpisano s strani investitorja referenčnega dela. DOKAZILO: Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan s strani investitorja referenčnega dela Obrazec št. 9 – Referenčno potrdilo; ponudnik mora ponudbi priložiti vsaj dve referenčni potrdili, ki ustrezata Pogoju 16. Pojasnilo: V primeru, da predloži ponudbo skupina ponudnikov (skupna ponudba) zgoraj navedene zahteve v zvezi z referencami in referenčnimi pogoji izpolnijo partnerji v skupini skupaj, kar pomeni, da bo naročnik upošteval tako ustrezna referenčna potrdila ponudnika, kot tudi ustrezna referenčna potrdila partnerjev v skupini. Reference podizvajalca, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi bo naročnik upošteval izključno in samo pod pogojem, da bo posamezna referenca v celoti ustrezala pogojem v zvezi z referencami, ki jih je naročnik določil pod Pogojem 16. | |
| III.2.4) | Informacije o pridržanih naročilih |
| III.3) | SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEV |
| III.3.1) | Informacije o določeni stroki |
| III.3.2) | Osebje, odgovorno za izvedbo storitve |
ODDELEK IV: POSTOPEK | |
| IV.1) | VRSTA POSTOPKA |
| IV.1.1) | Vrsta postopka |
| Odprti postopek. | |
| IV.1.2) | Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju |
| IV.1.3) | Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom |
| IV.2) | MERILA ZA IZBIRO PONUDBE |
| IV.2.1) | Merila za izbiro ponudbe |
| Najnižja cena. | |
| IV.2.2) | Informacije o elektronski dražbi |
| Uporabljena bo elektronska dražba: Ne. | |
| IV.3) | UPRAVNE INFORMACIJE |
| IV.3.1) | Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik |
| 510-2/2010 | |
| IV.3.2) | Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom |
| Ne. Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil Ne. | |
| IV.3.3) | Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov |
| Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje: Datum: 2. 8. 2013 Čas: 9:00 Dokumentacija se plačuje: Ne. | |
| IV.3.4) | Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje |
| Datum: 5. 8. 2013 Čas: 11:00 | |
| IV.3.5) | Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom |
| IV.3.6) | Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje |
| Uradni jeziki EU: SL | |
| IV.3.7) | Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe |
| Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, določenega za prejem ponudb) | |
| IV.3.8) | Način odpiranja ponudb |
| Datum: 5. 8. 2013 Čas: 13:00 Kraj: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb: Naročnik, ponudniki, ostali. | |
ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE | |
| VI.1) | INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA |
| Ponovitev naročila: Ne. | |
| VI.2) | INFORMACIJE O SREDSTVIH EU |
| Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da. Sklic na projekte in/ali programe: Projekt »Vzpostavitev Živega muzeja Krasa« se izvaja v okviru projekta »Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kohezija«, z akronimom KRAS-CARSO, ki je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. | |
| VI.3) | DODATNE INFORMACIJE |
| Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/7/1824-64525463032346928746/RD_Obcin a_Sezana_Zivi_muzej_Krasa.zip | |
| Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: | |
| Datum: 1. 8. 2013 Čas: 9:00 | |
| VI.4) | PRITOŽBENI POSTOPKI |
| VI.4.1) | Organ, pristojen za pritožbene postopke |
| OBČINA SEŽANA, Partizanska cesta 4, SI-6210 Sežana. Tel. +386 57310100. Telefaks +386 57310123. E-pošta obcina@sezana.si. | |
| Organ, pristojen za postopek mediacije | |
| VI.4.2) | Vložitev pritožb |
| Rok za vložitev pritožb: Skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. | |
| VI.4.3) | Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb |
| OBČINA SEŽANA, Partizanska cesta 4, SI-6210 Sežana. Tel. +386 57310100. Telefaks +386 57310123. E-pošta obcina@sezana.si. | |
| VI.5) | DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: |
| 23. 7. 2013 | |
ZJN-3 Predhodno informativno obvestilo
ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu
ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi
ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb - mala naročila
ZJN-3 Obvestilo o natečaju
Javna naročila po ZJNVETPS
