eObjava - 09.08.2013 - Ob. 10050
IZGRADNJA ENAJST ODDELČNEGA NIZKOENERGETSKEGA VRTCA V NAKLEM.
| ODDELEK I: NAROČNIK | |
| I.1) | IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE |
| OBČINA NAKLO, Stara cesta 61, Kontakt: Bojana Umnik, SI-4202 Naklo. Tel. +386 42771100. Telefaks +386 42771111. E-pošta glavna.pisarna@obcina-naklo.si. Internetni naslov naročnika (URL): http://naklo.si | |
| Dodatne informacije dobite pri | |
| Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah. | |
| Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri | |
| Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah. | |
| Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov | |
| Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah. | |
| I.2) | VRSTA NAROČNIKA |
| Regionalni ali lokalni organ. | |
| I.3) | GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTI |
| Javna uprava | |
| I.4) | ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV |
| Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne. | |
ODDELEK II: PREDMET NAROČILA | |
| II.1) | OPIS |
| II.1.1) | Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: |
| IZGRADNJA ENAJST ODDELČNEGA NIZKOENERGETSKEGA VRTCA V NAKLEM | |
| II.1.2) | Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe |
| Gradnje. Izvedba. Glavna lokacija ali mesto gradnje: Naklo Šifra NUTS: SI022. | |
| II.1.3) | Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu |
| Obvestilo se nanaša na javno naročilo. | |
| II.1.4) | Informacije o okvirnem sporazumu |
| Trajanje okvirnega sporazuma: | |
| Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazuma | |
| II.1.5) | Kratek opis naročila ali nabave: |
| Izgradnja enajst oddelčnega nizkoenergetskega vrtca v Naklem (gradbena dela, elektro instalacije, strojne instalacije, obrtniška dela). | |
| II.1.6) | Enotni besednjak javnih naročil (CPV): |
| 45214100 (Gradbena dela na vrtcih) | |
| II.1.7) | Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih |
| II.1.8) | Sklopi |
| II.1.9) | Informacije o variantah |
| II.2) | KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILA |
| II.2.1) | Celotna količina ali obseg |
| Izgradnja enajst oddelčnega nizkoenergetskega vrtca v Naklem (gradbena dela, elektro instalacije, obrtniška dela) - po principu “funkcionalni ključ v roke“ za dela elektro instalacij in po principu “cena na enoto“ za vsa ostala dela. | |
| II.2.2) | Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe |
| II.2.3) | Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila |
| II.3) | TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK |
ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE | |
| III.1) | POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILO |
| III.1.1) | Finančna zavarovanja |
| 1. RESNOST PONUDBE: Ponudnik mora, kot garancijo za resnost ponudbe, v ponudbi predložiti bančno garancijo oz. garancijo zavarovalnice za resnost ponudbe v višini v višini 3% od ponudbene vrednosti z DDV izstavljeno v skladu z vzorcem garancije (Razpisni obrazec št. 15). Garancija za resnost ponudbe mora veljati najmanj do vključno 31.01.2014. V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom ali ne izpolni drugih dodatnih pogojev, ne glede na razlog, razen če je razlog na naročnikovi strani, bo naročnik unovčil garancijo za resnost ponudbe. 2. DOBRA IN PRAVOČASNA IZVEDBA POGODBENIH OBVEZNOSTI: Nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo oz. garancijo zavarovalnice (na prvi poziv) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izstavljeno v skladu z vzorcem garancije (Razpisni obrazec št. 16a) mora izbrani ponudnik predložiti v 10 dneh po podpisu pogodbe in sicer v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV. Trajanje garancije je še 30 (trideset) dni od datuma zaključka pogodbenih del. V kolikor ponudnik v določenem roku ne predloži bančne garancije oz. garancije zavarovalnice za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti iz 1. odstavka te točke, ima naročnik pravico unovčiti garancijo za resnost ponudbe. Garancijo iz. 1. odstavka te točke pa bo naročnik unovčil v primeru, da obveznosti po tej pogodbi ne bodo pravočasno in pravilno izvajane. V primeru unovčitve garancije, mora izvajalec le-to nadomestiti z novo garancijo. 3. ODPRAVA NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU Nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo oz. garancijo zavarovalnice (na prvi poziv) za odpravo napak v garancijskem roku, izstavljeno v skladu z vzorcem garancije (Razpisni obrazec št. 17) mora izbrani ponudnik/izvajalec predložiti po tehničnem pregledu in po odpravi napak, ugotovljenih na tehničnem pregledu in sicer v višini 10 % končne pogodbene vrednosti z DDV. Trajanje garancije je 3 leta in 1 dan od začetka garancijskega roka za odpravo napak. V kolikor izvajalec ob končnem prevzemu ne predloži bančne garancije oz. garancije zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku iz 1. odstavka te točke, ima naročnik pravico zadržati zadržana sredstva do datuma izteka trajanja garancije iz 1. odstavka te točke. Garancijo iz. 1. odstavka te točke pa bo naročnik unovčil v primeru, da izvajalec k odpravi napak ne pristopi in jih ne odpravi v primernem roku. V primeru unovčitve garancije, mora izvajalec le-to nadomestiti z novo garancijo. Izvajalec je dolžan 5 dni pred potekom te garancije naročniku predložiti najmanj 3 bianko menice in najmanj 3 bianko izvršnice. Izvajalec je dolžan k vsaki menici predložiti tudi menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev menice, vključno s pooblastilom, da se menica izpolni s klavzulo “brez protesta“ in pooblastilom za unovčenje menice. Naročnik lahko izvršnice in menice unovči največ do zneska 10% (deset odstotkov) pogodbene vrednosti (z vključenim DDV). V kolikor izvajalec naročniku ne bo predložil navedenih menic z meničnimi izjavami in izvršnic, bo naročnik unovčil garancijo. Naročnik ima pravico zadržati zadržana sredstva do izteka petih let po začetku garancijskega roka, če izvajalec ni predložil niti bančne garancije oz. garancije zavarovalnice za odpravo napak niti ni predložil navedenih menic z meničnimi izjavami in izvršnic. | |
| III.1.2) | Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo |
| Naročnik bo potrjeni znesek po vsaki situaciji v višini 95% plačal 30. dan od uradno prejete situacije. Naročnik bo od vsake začasne situacije zadržal 5% vrednosti in zadržana sredstva izvajalcu sprostil po odpravi vseh pomanjkljivosti ugotovljenih na tehničnem pregledu in po predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku s strani izvajalca. Dinamika plačil se bo vršila na naslednji način: 95 % po izstavljenih in potrjenih začasnih mesečnih situacijah 30. dan od predaje situacije naročniku, 5% po izstavljenih in potrjenih začasnih mesečnih situacijah po odpravi vseh pomanjkljivosti ugotovljenih na tehničnem pregledu in po predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku s strani izvajalca. Izvajalec je končno situacijo dolžan predložiti naročniku v roku 15 dni po uspešno opravljenem tehničnem pregledu. Naročnik mora najkasneje v roku 15 dni po uradnem prejetju situacije in dokaznih dokumentov situacijo pregledati, jo v nespornem znesku potrditi, v spornem znesku pa zavrniti. Sporni znesek naročnik in izvajalec uskladita do izdaje naslednje situacije. | |
| III.1.3) | Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano |
| Skupina izvajalcev mora podpisati in priložiti pravni akt (pogodbo) o skupni izvedbi naročila, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje: • imenovanje poslovodečega izvajalca pri izvedbi javnega naročila, • pooblastilo poslovodečemu in odgovorni osebi za podpis ponudbe, • vrsta del, ki jih bo izvajal posamezni izvajalec in njihove odgovornosti, • izjava izvajalcev, da je imel poslovodeči v obdobju enega leta pred pričetkom naročila ves čas pravočasno in v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do njih, • izjava skupine izvajalcev, da so seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo, • izjava skupine izvajalcev, da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije, • neomejena solidarna odgovornost vseh izvajalcev v skupini v razmerju do naročnika, • način plačila preko poslovodečega izvajalca v skupini ali vsakemu od izvajalcev v skupini, • določbe v primeru izstopa kateregakoli od izvajalcev v skupini, • reševanje sporov med izvajalci v skupini, • druge morebitne pravice in obveznosti med izvajalci v skupini, • rok veljavnosti pravnega akta. Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral (mora) biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh izvajalcev v skupini. V primeru sklenitve pogodbe, bodo isti izvajalci tudi imenovani v pogodbi med naročnikom in poslovodečim izvajalcem. Ponudnik, ki nastopa v več kot eni prijavi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner v skupni prijavi, lahko za isto naročilo nastopa samo v eni ponudbi, sicer se izločijo vse ponudbe v katerih nastopa. Vsi izvajalci v skupnem nastopu morajo dokumentirati izpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti (to je po točkah od a., b. pri 6.1.2. v poglavju 6). Izpolnjevanje pogojev mora biti dokumentirano na isti način, kot se zahteva za ponudnika. Izpolnjevanje navedenih pogojev se ugotavlja za vsakega izvajalca posamično. Vsi izvajalci v skupnem nastopu morajo priložiti dokazila o ekonomski in finančni sposobnosti (po točki c. pri 6.1.2. v poglavju 6). Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja za vsakega izvajalca posamično, z izjemo pogojev iz druge alineje točke 6.1.2.c (letni promet) in iz pete alineje točke 6.1.2.c ( predložitev garancije banke/zavarovalnice za resnost ponudbe ), katera se ugotavljata kumulativno. | |
| III.1.4) | Drugi posebni pogoji |
| Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Da. Posebni pogoji: 1. Dodatni pogoji za priznanje tehnične sposobnosti ponudnika v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012 in 64/2012); Pri izvedbi del se morajo upoštevati: - rešitve iz projektne dokumentacije projektanta MIKTRA d.o.o. Gortina 142, 2366 Muta št. projekta 01/12-2012, datum maj 2013. Uporabljeni materiali: Vsi ponujeni in potencialno vgrajeni materiali morajo biti v skladu s projektno dokumentacijo in predpisanimi karakteristikami. Uporabljeni ne smejo biti proizvodi, ki ne ustrezajo zahtevam Uredbe o zelenem javnem naročanju. Način dokazovanja: Proizvajalec ali ponudnik materialov mora k ponudbi priložiti zakonsko predpisane certifikate o ustreznosti vseh izbranih materialov s tehničnimi specifikacijami Uredbe o zelenem javnem naročanju. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev po tej točki ponudnik predloži izjavo ( Razpisni obrazec št. 12 ). 2. Pogoj glede izkazovanja kakovosti Ponudnik mora izpolnjevati pogoj glede izkazovanja kakovosti s standardom ISO 9001 za kakovost. Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja po tej točki ponudnik predloži izjavo ( Razpisni obrazec št. 12) | |
| III.2) | POGOJI ZA UDELEŽBO |
| III.2.1) | Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register |
| Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: a.) Osnovna sposobnost ponudnika 1. Ponudniki morajo predložiti originalne izvode dokazil. Če je ponudnik predložil fotokopijo dokazila lahko naročnik v postopku preverjanja ponudb od posameznega ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original, ki ga lahko primerja z v ponudbi dano fotokopijo. a.1.)Izjavo ponudnika in zakonitih zastopnikov (če gre za pravno osebo), da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: KZ-1): sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili navedenih dejanj. Če država, v kateri ima prijavitelj svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika. (Razpisni obrazec št. 4) Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma odpiranja ponudb. a.2.) Izjavo, da ponudnik: – ni v postopku prisilne poravnave ali ni bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; – ni v stečajnem postopku ali ni bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; – ni v postopku prisilnega prenehanja, ni bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega pre¬nehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali ni opustil poslovno dejavnost ali ni v katerem koli podobnem položaju; – ni bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem; –ni storil velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil; – ni pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z do¬ločbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih namerno podal zavajajoče razlage ali te informacije zagotovil. (Razpisni obrazec št. 4) a.3.) Izjavo, da ima ponudnik poravnane davke in prispevke za socialno varnost, v skladu s predpisi države, kjer ima sedež. (Razpisni obrazec št. 4) a.4.)Izjavo ponudnika, da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oz. 73. člena ZJNPOV (2. odstavek 42. člena ZJN-2) (Razpisni obrazec št. 4) Ponudbo ponudnika, za katerega bo naročnik ugotovil, da je bil ponudnik, njegov podizvajalec ali soponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oz. 73. člena ZJNPOV bo naročnik izločil. b.) Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti b.1.)Izjavo, da ima ponudnik veljavno registracijo v skladu s predpisi veljavnimi v Republiki Sloveniji in v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register ter da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo sedež opravljali storitev. (Razpisni obrazec št. 5) | |
| III.2.2) | Poslovna in finančna sposobnost |
| Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Ekonomska in finančna sposobnost ponudnika Ponudnik priloži naslednja originalna dokazila oz. dokumente: - Dokazilo, da ponudnik 6 mesecev pred objavo javnega razpisa ni imel blokiranega nobenega od odprtih poslovnih računov transakcijskega računa. Originalno dokazilo, potrdilo izda poslovna banka, ki vodi ponudnikov račun, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega računa. Če ima ponudnik odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil, kot ima računov. Kot dokazilo je ponudnik dolžan priložiti potrdilo poslovne banke. - Ponudnik mora v zadnjih treh poslovnih letih pred objavo javnega razpisa izkazovati letni promet v višini vsaj 3.000.000,00 € ( dokazilo: bonitetna informacija, izdana s strani AJPES, iz katere je razviden letni promet). - Ponudnik mora imeti z zavarovalnico sklenjeno polico za zavarovanje splošne odgovornosti v skladu z določbami ZGO – 1 ( dokazilo: kopija zavarovalne police ). - Ponudnik mora izkazovati bonitetni razred najmanj SB6 ali boljši merjeno po Basel II (dokazilo obrazec S.BON-1 izdan s strani AJPES). - Ponudnik mora predložiti bančno garancijo prvovrstne banke oz. zavarovalnice za resnost ponudbe, ki znaša 3% od ponudbene vrednosti z DDV. Veljavnost bančne garancije je najmanj do vključno 31.01.2014 ( dokazilo: bančna garancija v skladu z Razpisnim obrazcem št. 15 ). Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma navedenega kot skrajni rok za sprejemanje ponudb. Ponudnik je dolžan predložiti originalno dokazilo. Če ponudnik predloži fotokopijo dokazila uradne institucije lahko naročnik v postopku preverjanja ponudb od posameznega ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži original, ki ga lahko primerja z v ponudbi dano fotokopijo. | |
| III.2.3) | Tehnična sposobnost |
| Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 1. Zahtevani pogoji za ponudnika - izvedba najmanj 3 zahtevnih objektov, ki so klasificirani kot CC-SI 11 Stanovanjske stavbe ali kot CC-SI 12 Nestanovanjske stavbe, v zadnjih petih letih ( od vključno 2008 ) do dneva objave tega javnega razpisa na portalu javnih naročil, s potrjenimi referencami o realizaciji navedenih treh zahtevnih objektov z naslednjimi značilnostmi: • objekt zgrajen v zadnjih petih letih ( od vključno 2008 ) do dneva objave tega javnega razpisa, • investicijska vrednost vsakega objekta vsaj 1.500.000,00 EUR brez DDV, • na objektu ponudniku ni bila unovčena bančna garancija za dobro izvedbo del. Ponudnik daje pisno dovoljenje naročniku o dovolitvi ogleda referenčnih objektov in pridobitvi mnenja takratnega naročnika. Naročnik ne bo upošteval referenčnih objektov, pri katerih je bil isti ponudnik hkrati investitor in izvajalec. 2. Zahtevani pogoji za odgovornega vodjo del 1) Odgovorni vodja del mora: - izpolnjevati pogoje po Zakonu o graditvi objektov za odgovornega vodjo del ( ponudnik mora za odgovornega vodjo del predložiti ustrezna dokazila ), - izkazati članstvo v inženirski zbornici Slovenije ( IZS; ponudnik mora za odgovornega vodjo del predložiti ustrezno dokazilo o vpisu v imenik pri IZS ), - imeti vsaj 5 let delovnih izkušenj (šteto od leta 2008 do objave javnega naročila na portalu javnih naročil) na področju visokih gradenj ( ponudnik mora za odgovornega vodjo del predložiti ustrezna dokazila, npr. kopijo delovne knjižice, kopijo pogodbe o zaposlitvi, potrdilo delodajalcev ali naročnikov, itd. ) - biti redno zaposlen pri ponudniku ali z njim sodelovati na podlagi sklenjene pogodbe ( ponudnik mora za odgovornega vodjo del predložiti pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo o delu ). 2) Reference (Razpisni obrazec št. 3): - odgovorni vodja del za vsaj 1 zahtevni objekt, ki je klasificiran kot CC-SI 11 Stanovanjske stavbe ali kot CC-SI 12 Nestanovanjske stavbe, v zadnjih petih letih ( od vključno 2008 ) do dneva objave tega javnega razpisa na portalu javnih naročil, s potrjenimi referencami o realizaciji navedenega zahtevnega objekta z naslednjimi značilnostmi: • objekt zgrajen v zadnjih petih letih ( od vključno 2008 ) do dneva objave tega javnega razpisa, • investicijska vrednost objekta vsaj 1.500.000,00 EUR brez DDV. Ponudnik daje pisno dovoljenje naročniku o dovolitvi ogleda referenčnih objektov in pridobitvi mnenja takratnega naročnika. Naročnik ne bo upošteval referenčnih objektov, pri katerih je bil odgovorni vodja del za ponudnika, ki je bil hkrati investitor in izvajalec. | |
| III.2.4) | Informacije o pridržanih naročilih |
| III.3) | SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEV |
| III.3.1) | Informacije o določeni stroki |
| III.3.2) | Osebje, odgovorno za izvedbo storitve |
ODDELEK IV: POSTOPEK | |
| IV.1) | VRSTA POSTOPKA |
| IV.1.1) | Vrsta postopka |
| Odprti postopek. | |
| IV.1.2) | Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju |
| IV.1.3) | Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom |
| IV.2) | MERILA ZA IZBIRO PONUDBE |
| IV.2.1) | Merila za izbiro ponudbe |
| Najnižja cena. | |
| IV.2.2) | Informacije o elektronski dražbi |
| IV.3) | UPRAVNE INFORMACIJE |
| IV.3.1) | Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik |
| 430-0021/2013 | |
| IV.3.2) | Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom |
| IV.3.3) | Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov |
| IV.3.4) | Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje |
| Datum: 30. 8. 2013 Čas: 10:00 | |
| IV.3.5) | Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom |
| IV.3.6) | Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje |
| Uradni jeziki EU: SL | |
| IV.3.7) | Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe |
| Do: 31. 1. 2014 | |
| IV.3.8) | Način odpiranja ponudb |
| Datum: 30. 8. 2013 Čas: 12:00 Kraj: sedež Občine Naklo, Stara cesta 61, 4202 Naklo, sejna soba - klet | |
ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE | |
| VI.1) | INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA |
| VI.2) | INFORMACIJE O SREDSTVIH EU |
| VI.3) | DODATNE INFORMACIJE |
| Ponudniki morajo zahtevo za dodatno pojasnilo v zvezi z razpisno dokumentacijo posredovati na portal javnih naročil. Ponudniki morajo posredovati zahtevo po pojasnilu na portal javnih naročil najkasneje 9 dni pred rokom za oddajo ponudbe. Naročnik bo v najkrajšem času, najkasneje pa 6 dni pred rokom za oddajo ponudb na portal javnih naročil posredoval pisni odgovor. Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/8/2096-42222222255226762646/RD_VRTEC _NAKLO_-_nov_razpis_koncna_verzija.zip | |
| Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: | |
| Datum: 21. 8. 2013 | |
| VI.4) | PRITOŽBENI POSTOPKI |
| VI.4.1) | Organ, pristojen za pritožbene postopke |
| OBČINA NAKLO, Stara cesta 61, SI-4202 Naklo. | |
| Organ, pristojen za postopek mediacije | |
| VI.4.2) | Vložitev pritožb |
| VI.4.3) | Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb |
| OBČINA NAKLO, Stara cesta 61, SI-4202 Naklo. | |
| VI.5) | DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: |
| 9. 8. 2013 | |
ZJN-3 Predhodno informativno obvestilo
ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu
ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi
ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb - mala naročila
ZJN-3 Obvestilo o natečaju
Javna naročila po ZJNVETPS
