eObjava - 23.08.2013 - Ob. 10653
Izdelava projektne dokumentacije - Osnovna šola Lavrica.
| ODDELEK I: NAROČNIK | |
| I.1) | Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): |
| OBČINA ŠKOFLJICA, Šmarska cesta 3, Kontakt: Vesna Paljk, V roke: Gabrijela Golob, SI-1291 Škofljica. Tel. +386 14219040. Telefaks +386 14219045. E-pošta info@altus.si. | |
| I.2) | Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: |
| Regionalni ali lokalni organ. | |
| Javna uprava | |
| Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne. | |
ODDELEK II: PREDMET NAROČILA | |
| II.1) | Opis |
| II.1.1) | Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: |
| Izdelava projektne dokumentacije - Osnovna šola Lavrica | |
| II.1.2) | Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe |
| Storitve. Kategorija storitve: št. 12. Glavni kraj izvedbe: Škofljica Šifra NUTS: SI021. | |
| II.1.3) | Kratek opis naročila ali nabave: |
| Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije – PGD projekta in projekta zunanje ureditve, vključno s pridobitvijo vseh soglasij in gradbenega dovoljenja, izdelava PZI projekta in projekta notranje opreme objekt Osnovna šola Lavrica, v času gradnje pa izvedba projektantskega nadzora in izdelava PID projekta. | |
| II.1.4) | Enotni besednjak javnih naročil (CPV): |
| 71320000 (Storitve gradbenega projektiranja) | |
| II.1.5) | Razdelitev na sklope: |
| Ne. | |
| II.1.6) | Variante so dopustne: |
| ne. | |
| II.2) | Trajanje naročila ali rok za zaključek: |
| II.3) | Objava je hkrati razpisna dokumentacija: |
| Ne. Internetni naslov dokumentacije: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/8/1824-28969907459943100817/RD_Obcin a_Skofljica_projekti_OS_Lavrica.zip | |
ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE | |
| III.1) | Pogoji, ki se nanašajo na naročilo |
| III.1.1) | Obvezni depoziti in jamstva |
| Zavarovanje za resnost ponudbe - nepreklicna, brezpogojna na prvi poziv plačljiva garancija izdana s strani banke ali druge ugledne finančne institucije (zavarovalnice) v višini 10.000,00 EUR,. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti - nepreklicna, brezpogojna na prvi poziv plačljiva garancija izdana s strani banke ali druge ugledne finančne institucije (zavarovalnice) v višini 10% skupne pogodbene vrednosti z DDV. | |
| III.1.2) | Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: |
| Določeno v razpisni dokumetnaciji. | |
| III.1.3) | Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano |
| Pravni akt o skupni izvedbi naročila. | |
| III.1.4) | Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila |
| Ne. | |
| III.2) | Pogoji za sodelovanje |
| III.2.1) | Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register |
| Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: POGOJ 1: Ponudnik / podizvajalec / soponudnik kot pravna oseba in njegovi zakoniti zastopniki, kolikor gre za pravno osebo, niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: KZ-1): - sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1) - goljufija (211. člen KZ-1) - protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1) - povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1) - oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1) - poslovna goljufija (228. člen KZ-1) - goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1) - preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1) - preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1) - preslepitev kupcev (232. člen KZ-1) - neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1) - neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1) - ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1) - izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1) - zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1) - zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1) - zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1) - zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1) - nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1) - nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1) - ponarejanje denarja (243. člen KZ-1) - ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic in vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1) - pranje denarja (245. člen KZ-1) - zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1) - uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1) - izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1) - davčna zatajitev (249. člen KZ-1) - tihotapstvo (250. člen KZ-1) - izdaja tujih podatkov (260. člen KZ-1) - jemanje podkupnine (261. člen KZ-1) - dajanje podkupnine (262. člen KZ-1) - sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1) - dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1) - hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). DOKAZILO: Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. V primeru ponudbe s podizvajalci se obrazec priloži ponudbi za vsakega od podizvajalcev, v primeru skupne ponudbe se obrazec priloži ponudbi za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. POGOJ 2: Ponudnik / podizvajalec / soponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV. DOKAZILO: Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. V primeru ponudbe s podizvajalci se obrazec priloži ponudbi za vsakega od podizvajalcev, v primeru skupne ponudbe se obrazec priloži ponudbi za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. POGOJ 3: Ponudnik / podizvajalec / soponudnik na dan, ko je oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika (Republike Slovenije), nima zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več. DOKAZILO: Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. V primeru ponudbe s podizvajalci se obrazec priloži ponudbi za vsakega od podizvajalcev, v primeru skupne ponudbe se obrazec priloži ponudbi za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. POGOJ 4: Ponudnik izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. V primeru, da ima ponudnik podizvajalce morajo podizvajalci izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, ki se nanašajo na dela, ki ga bodo izvajali kot podizvajalci. V primeru skupne ponudbe mora vsak partner v skupini izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, ki se nanašajo na dela, ki ga bo izvajal kot partner v skupini. DOKAZILO: Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. V primeru ponudbe s podizvajalci se obrazec priloži ponudbi za vsakega od podizvajalcev, v primeru skupne ponudbe se obrazec priloži ponudbi za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. POGOJ 5: Ponudnik / podizvajalec / soponudnik ni v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. DOKAZILO: Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. V primeru ponudbe s podizvajalci se obrazec priloži ponudbi za vsakega od podizvajalcev, v primeru skupne ponudbe se obrazec priloži ponudbi za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. POGOJ 6: Ponudnik / tudi podizvajalec / soponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. DOKAZILO: Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. V primeru ponudbe s podizvajalci se obrazec priloži ponudbi za vsakega od podizvajalcev, v primeru skupne ponudbe se obrazec priloži ponudbi za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. POGOJ 7: Ponudnik /podizvajalec / soponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja, zoper njega ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in ni opustil poslovno dejavnost ali ni v kateremkoli drugem podobnem položaju. DOKAZILO: Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. V primeru ponudbe s podizvajalci se obrazec priloži ponudbi za vsakega od podizvajalcev, v primeru skupne ponudbe se obrazec priloži ponudbi za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. POGOJ 8: Ponudnik / podizvajalec / soponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem. DOKAZILO: Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. V primeru ponudbe s podizvajalci se obrazec priloži ponudbi za vsakega od podizvajalcev, v primeru skupne ponudbe se obrazec priloži ponudbi za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. POGOJ 9: Ponudnik / podizvajalec / soponudnik ni storil velike strokovne napake iz področja predmeta javnega naročila in ni hujše kršil poklicnih pravil, ki bi mu jih naročnik lahko dokazal s sredstvi, katere lahko utemelji. DOKAZILO: Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. V primeru ponudbe s podizvajalci se obrazec priloži ponudbi za vsakega od podizvajalcev, v primeru skupne ponudbe se obrazec priloži ponudbi za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. POGOJ 10: Ponudnik / podizvajalec / soponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, ni namerno podal zavajajočih razlag ali informacij ni zagotovil. DOKAZILO: Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. V primeru ponudbe s podizvajalci se obrazec priloži ponudbi za vsakega od podizvajalcev, v primeru skupne ponudbe se obrazec priloži ponudbi za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. | |
| III.2.2) | Poslovna in finančna sposobnost |
| Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: POGOJ 11: Ponudnik v poslovnem letu 2012 ni imel bilančne izgube. V primeru skupne ponudbe pogoj velja za vsakega od partnerjev v skupini. DOKAZILO: S.BON-1/P s podatki in kazalniki za leto 2012. Dokazilo se predloži v originalu ali kopiji. V primeru skupne ponudbe se dokazilo priloži ponudbi za vse partnerje v skupini. POGOJ 12: Noben od ponudnikovih / soponudnikovih odprtih transakcijskih računov v zadnjih šestih mesecih, šteto od datuma izdaje dokazila, ni bil blokiran iz razloga neporavnanih obveznosti iz davčnega naslova, zakonskega naslova ali naslova sodnih izvršb za več kot deset dni. Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma, ki je določen za oddajo ponudb. DOKAZILO: BON 2 (lahko tudi potrdilo poslovne banke ali bank), ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma, ki je določen za oddajo ponudb. BON 2 (ali potrdila poslovnih bank) se priloži v originalu ali kopiji. V primeru skupne ponudbe se dokazilo priloži za vsakega od partnerjev v skupini. Če ponudnik ponudbi zase in/ali za soponudnike ponudbi priloži potrdila poslovnih bank, mora ponudbi priložiti potrdila za vsak odprt transakcijski račun. POGOJ 13: Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. V primeru skupne ponudbe pogoj velja za vsakega od partnerjev v skupini. Naročnik si pridržuje pravico do izdaje odločitve o oddaji javnega naročila od ponudnika zahtevati dodatna dokazila o izpolnjevanju pogoja. DOKAZILO: Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 7 – Izjava o plačanih zapadlih obveznostih do podizvajalcev. Izjava je dana pod materialno in kazensko odgovornostjo. V primeru skupne ponudbe mora biti obrazec priložen ponudbi za vsakega od partnerjev v skupini. | |
| III.2.3) | Tehnična sposobnost |
| Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Ponudnik mora biti tehnično in kadrovsko sposoben izvesti naročilo. Tehnično in kadrovsko sposobnost ponudnik dokazuje s predložitvijo izpolnjenih obrazcev, ki so sestavni del te razpisne dokumentacije. Osebe, ki jih ponudnik imenuje za storitev izdelave projektne dokumentacije in ostale storitve po tem javnem naročilu morajo izpolnjevati pogoje po Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe). POGOJ 14: Ponudnik mora imenovati projektno skupino, ki bo izdelala projektno dokumentacijo (PGD, PZI in Načrt notranje opreme) skladno z zahtevami naročnika iz te razpisne dokumentacije in izvedla storitev projektantskega nadzora v času gradnje in izdelala projekt izvedenih del (PID) po zaključeni gradnji. Projektno skupino vodi vodja projekta, ki je lahko obenem tudi odgovorni projektant. Ponudnik mora poleg vodja projekta in odgovornega projektanta v projektno skupino imenovati projektante za izdelavo posameznih načrtov: načrt arhitekture, načrt gradbenih konstrukcij, načrt strojnih instalacij in strojene opreme, načrt električnih instalacij in električne opreme, načrt zunanje ureditve in načrt opreme. Vsak član projektne skupine mora podpisati izjavo o sodelovanju pri projektu (izdelavi projektne dokumentacije za objekt Osnovna šola Lavrica) in pri izvajanju projektantskega nadzora v času gradnje objekta Osnovne šole Lavrica. V kolikor ponudnik sam z lastnimi delavci ne more zagotoviti projektne skupine, mora odgovorne projektante za posamezne načrte v ponudbi (poleg tega, da ga navede v Obrazcu št. 10) navesti kot podizvajalca in zanj priložiti dokumente v skladu s točko 5. teh navodil v delu, ki se nanaša na podizvajalce ali mora biti projektant soponudnik in mora zanj priložiti dokumente v skladu s točko 5. teh navodil v delu, ki se nanaša na skupno ponudbo. Reference za odgovornega vodjo projekta: Odgovorni vodja projekta, mora imeti kot odgovorni vodja projekta (ali kot odgovorni projektant) vsaj tri reference, ki se nanašajo na izdelavo projektne dokumentacije za objekte namenjene vzgoji in izobraževanju, primerljive velikosti razpisanemu (minimalna neto površina objekta je morala znašati pri vsakem od referenčnih del vsaj 3.000 m2), od katerih: - se mora vsaj ena referenca nanašati na izdelavo projektne dokumentacije iz zadnjih petih let, šteto od roka za oddajo ponudb, projektna dokumentacija pa je izdelana na ravni PGD, za objekt mora že biti izdano gradbeno dovoljenje, projekt PGD je potrjen s strani naročnika referenčnega dela; - se mora vsaj ena referenca nanašati na izdelavo projektne dokumentacije iz zadnjih petih let, šteto od roka za oddajo ponudb, projektna dokumentacija pa je izdelana na ravni PZI, za objekt mora že biti izdano gradbeno dovoljenje, projekt PZI pa je potrjen s strani naročnika referenčnega dela; - se mora vsaj ena referenca nanašati na izdelavo projektne dokumentacije iz zadnjih osmih let, šteto od roka za oddajo ponudb, objekt pa je že zgrajen in je zanj izdano uporabno dovoljenje. vsaj en od treh referenčnih projektov pa je bil zmagovalni projekt na natečajnem postopku ZAPS ali je bil v ožjem izboru (med prvimi tremi projekti) pri natečajnem postopku pri ZAPS. Reference odgovornega vodjo projekta ponudnik dokazuje z vpisom referenčnih del v Obrazec št. 10 – Predstavitev projektne skupine. Naročnik si pridružuje pravico do preverjanja referenc, ki jih bo ponudnik za odgovornega vodjo projektov vpisal v Obrazec št. 10. Reference odgovornih projektantov za posamezne načrte: Vsak od odgovornih projektantov za posamezne načrte – za načrt arhitekture, za načrt gradbenih konstrukcij, za načrt strojnih instalacij in strojne opreme, za načrt električnih instalacij in električne opreme in za načrt zunanje ureditve– mora imeti vaj dve referenci za izdelavo projektne dokumentacija za objekte namenjene vzgoji in izobraževanju, primerljive velikosti razpisanemu (minimalna neto površina objekta je morala znašati pri vsakem od referenčnih del vsaj 3.000 m2), od katerih: - se mora vsaj ena referenca nanašati na izdelavo projektne dokumentacije iz zadnjih petih let, šteto od roka za oddajo ponudb, projektna dokumentacija pa je izdelana na ravni PGD, za objekt mora že biti izdano gradbeno dovoljenje, projekt PGD je potrjen s strani naročnika referenčnega dela; - se mora vsaj ena referenca nanašati na izdelavo projektne dokumentacije iz zadnjih osmih let, šteto od roka za oddajo ponudb, objekt pa je že zgrajen in je zanj izdano uporabno dovoljenje. Odgovorni projektant za notranjo opremo mora imeti vsaj dve referenci za izdelavo načrtov notranje opreme za objekte namenjene vzgoji in izobraževanju, primerljive velikosti razpisanemu (minimalna neto površina objekta je morala znašati pri vsakem od referenčnih del vsaj 3.000 m2), iz zadnjih petih let, šteto od roka za oddajo ponudb, načrt notranje opreme pa je že potrjen s strani naročnika referenčnega dela. Reference odgovornih projektantov za posamezne načrte ponudnik dokazuje z vpisom referenčnih del v Obrazec št. 10 – Predstavitev projektne skupine. Naročnik si pridružuje pravico do preverjanja referenc, ki jih bo ponudnik za odgovorne projektante za posamezne načrte vpisal v Obrazec št. 10. DOKAZILO: Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 10 – Predstavitev projektne skupine Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 11 – Izjava vodje / članov projektne skupine o sodelovanju pri projektu; obrazec se priloži za vsakega od članov projektne skupine, ki jo imenuje ponudnik. TEMELJNE OKOLJSKE ZAHTEVE ZA PROJEKTIRANJE, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK POGOJ 15: Ponudnik mora dokazati, da izpolnjuje pogoje in bo pri projektiranju upošteval temeljne okoljske zahteve, kot jih določa Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13), in sicer: POGOJ 15.1.: Projektna skupina ponudnika mora biti sestavljena tako, da se med drugim zagotovijo znanja na področju: - učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, - učinkovite rabe vode, - zagotavljanja zdravih bivanjskih in delovnih razmer. NAČIN DOKAZOVANJA: Ponudnik mora k ponudbi priložiti izpolnjen datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 12 – Dokazilo o izpolnjevanju temeljnih okoljskih zahtev za projektno skupino, s prilogami: a) reference, iz katerih izhaja, da je vsaj en strokovnjak, ki je imenovan v projektno skupino ponudnika, izdelal projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja ali projekt za izvedbo, ki presega minimalne zahteve določene v: - pravilniku, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah, in - pravilniku, ki ureja prezračevanje in klimatizacijo stavb, in - pravilniku, ki ureja zvočno zaščito stavb, in - pravilniku, ki ureja varnost in zdravje delavcev na delovnih mestih, ali pravilniku, ki ureja tehnične pogoje za prostor in opremo vrtca, ali prostorskih tehničnih smernicah za zdravstvene objekte, ali b) ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da projektna skupina ponudnika izpolnjuje zahteve. POGOJ 15.2.: Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo in projekt izvedenih del mora vključevati rešitve glede: - učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, - učinkovite rabe vode, - ravnanja z odpadki in - zagotavljanja zdravih bivalnih in delovnih razmer. NAČIN DOKAZOVANJA: Ponudnik mora k ponudbi priložiti izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 13 – Izjavo o izpolnjevanju temeljnih okoljskih zahtev. POGOJ 15.3.: V primeru: - stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo do vključno P+1 etaž (CC-SI 1263), mora delež lesa ali lesnih tvoriv, vgrajenih v stavbo (brez notranje opreme), znašati vsaj 30 % prostornine vgrajenih materialov. NAČIN DOKAZOVANJA: Ponudnik mora k ponudbi priložiti izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 13 – Izjavo o izpolnjevanju temeljnih okoljskih zahtev, s prilogo: - tabelo, iz katere sta razvidna prostornina in deleži vgrajenih materialov. POGOJ 15.4.: Ponudba za projektiranje projekta za izvedbo mora zagotoviti, da emisije hlapnih organskih spojin v gradbenih proizvodih, ki bodo uporabljeni pri gradnji, ne smejo presegati vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu. NAČIN DOKAZOVANJA: Ponudnik mora k ponudbi priložiti izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 13 – Izjavo o izpolnjevanju temeljnih okoljskih zahtev. POGOJ 15.5.: Ponudba za projektiranje projekta za izvedbo mora zagotoviti, da bo vsa vodovodna napeljava v stavbi opremljena s tehnologijami za varčevanje z vodo, in sicer: - stranišča z dvojnim splakovanjem ne smejo porabiti več kot 6 l vode za polno splakovanje in ne več kot 3 l za delno splakovanje, - v brezvodnih pisoarjih se mora uporabiti biološko razgradljiva tekočina ali pa se uporabljajo popolnoma brez tekočine, - naprave za varčevanje z vodo, vgrajene v kotliče, morajo prihraniti vsaj 30 % vode na splakovanje, in - vložki za vodovodne pipe morajo prihraniti vsaj 50 % vode v primerjavi z običajnimi pipami. NAČIN DOKAZOVANJA: Ponudnik mora k ponudbi priložiti izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 13 – Izjavo o izpolnjevanju temeljnih okoljskih zahtev. POGOJ 16: Ponudnik mora imeti sklenjeno zavarovanje za projektantsko odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku Občini Škofljica ali tretji osebi v zvezi z izvedbo naročila. Višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 41.000,00 EUR. DOKAZILO: Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 18 – Izjava o zavarovanju odgovornosti. Kopija zavarovalne police za odgovornost za škodo. REFERENCE: POGOJ 17: Ponudnik – projektant (pravna oseba ali fizična oseba – samostojni podjetnik posameznik), mora imeti vsaj tri reference, ki se nanašajo na izdelavo projektne dokumentacije za objekte namenjene vzgoji in izobraževanju, primerljive velikosti razpisanemu (minimalna neto površina objekta je morala znašati pri vsakem od referenčnih del vsaj 3.000 m2), od katerih: - se morata vsaj dve referenci nanašati na izdelavo projektne dokumentacije iz zadnjih petih let, šteto od roka za oddajo ponudb, projektna dokumentacija pa je izdelana na ravni PZI, za objekt mora že biti izdano gradbeno dovoljenje, projekt PZI pa je potrjen s strani naročnika referenčnega dela; - se mora vsaj ena referenca nanašati na izdelavo projektne dokumentacije na ravni PZI, objekt pa je že zgrajen in je za objekt izdano uporabno dovoljenje; referenca se mora nanašati na obdobje zadnjih osmih let, šteto od roka za oddajo ponudb; vsaj en od treh referenčnih projektov pa je bil zmagovalni projekt na natečajnem postopku ZAPS ali je bil v ožjem izboru (med prvimi tremi projekti) pri natečajnem postopku pri ZAPS. Ponudnik reference dokazuje z izpolnjenim, datiranim, žigosanim in podpisanim Obrazcem št. 8 – Reference ponudnika, kateremu mora ponudnik priložiti vsaj eno dokazilo o sodelovanju na natečajnem postopku ZAPS in Obrazci št. 9 – Referenčno potrdilo. Ponudnik mora ponudbi priložiti vsaj tri zahtevana referenčna potrdila, ki ustrezajo Pogoju 16, na predpisanem Obrazcu št. 9 – Referenčno potrdilo. Naročnik bo upošteval samo pozitivna referenčna potrdila, ki bodo v celoti izpolnjena in datirana, žigosana in podpisana s strani naročnika referenčnega dela. DOKAZILO: Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 8 – Reference ponudnika. Dokazilo o sodelovanju na natečajnem postopku ZAPS; ponudnik mora vsaj za eno referenco priložiti ponudbi navedeno dokazilo. Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 9 – Referenčno potrdilo; ponudnik mora ponudbi priložiti vsaj tri referenčna potrdila, ki ustrezajo Pogoju 16. Pojasnilo: V primeru, da predloži ponudbo skupina ponudnikov (skupna ponudba) vse zgoraj navedene zahteve v zvezi z referencami in referenčnimi pogoji za ponudnika izpolnijo skupaj, kar pomeni, da bo naročnik upošteval tako ustrezna referenčna potrdila ponudnika, kot tudi ustrezna referenčna potrdila partnerjev v skupini, ki v celoti ustrezajo Pogoju 17. Reference podizvajalca bo naročnik upošteval izključno in samo v primeru, da bodo v celoti ustrezala Pogoju 17. | |
| III.2.4) | Pridržana naročila |
| ne. | |
| III.3.1) | Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve: |
| da. | |
ODDELEK IV: MERILA | |
| IV.1) | Merila za oddajo |
| IV.1.1) | Merila za oddajo |
| Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila: 1. cena. Pondeniranje: 70 2. najnižja poraba energije. Pondeniranje: 15 3. gradbeni proizvodi, ki temeljijo na obnovljjivih surovniha. Pondeniranje: 5 4. raba deževnice in odpadne vode. Pondeniranje: 5 5. okna iz lesa in lesnih tvoriv. Pondeniranje: 5 | |
| IV.1.2) | Uporabljena bo elektronska dražba: |
| Ne. | |
| IV.1.3) | Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: |
| ne. | |
| IV.1.4) | Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: |
| ne. | |
| IV.1.5) | Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi |
| da. | |
| IV.1.6) | a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: |
| ne | |
| IV.1.7) | Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: |
| da. | |
| IV.2) | Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: |
| Datum: 3. 9. 2013 Čas: 12:00 | |
| IV.3.1) | Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: |
| SL | |
| IV.3.2) | Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe |
| Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, določenega za prejem ponudb) | |
| IV.3.3) | Pogoji odpiranja ponudb: |
| Datum: 3. 9. 2013 Čas: 14:00 Kraj: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica. | |
ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE | |
| V.1) | Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti |
| Ne. | |
| V.2) | Dodatne informacije |
| ROK ZA PREJEM PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: | |
| Datum: 28. 8. 2013 Čas: 10:00 | |
| DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: | |
| 22. 8. 2013 | |
ZJN-3 Predhodno informativno obvestilo
ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu
ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi
ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb - mala naročila
ZJN-3 Obvestilo o natečaju
Javna naročila po ZJNVETPS
