eObjava - 12.09.2013 - Ob. 11518
Izgradnja Kulturno informacijskega in turističnega centra v občini Selnica ob Dravi – GOI DELA.
| ODDELEK I: NAROČNIK | |
| I.1) | IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE |
| OBČINA SELNICA OB DRAVI, Slovenski trg 4, Kontakt: Mihael Kranjčević, V roke: Mihael Kranjčević, SI-2352 Selnica ob Dravi. Tel. +386 26730211. Telefaks +386 26730214. E-pošta miha.kranjcevic@selnica.si. Internetni naslov naročnika (URL): http://www.selnica.si/ | |
| Dodatne informacije dobite pri | |
| Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah. | |
| Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri | |
| Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah. | |
| Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov | |
| Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah. | |
| I.2) | VRSTA NAROČNIKA |
| Regionalni ali lokalni organ. | |
| I.3) | GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTI |
| Javna uprava | |
| I.4) | ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV |
| Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne. | |
ODDELEK II: PREDMET NAROČILA | |
| II.1) | OPIS |
| II.1.1) | Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: |
| Izgradnja Kulturno informacijskega in turističnega centra v občini Selnica ob Dravi – GOI DELA. | |
| II.1.2) | Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe |
| Gradnje. Izvedba. Glavna lokacija ali mesto gradnje: Selnica ob Dravi. Šifra NUTS: SI012. | |
| II.1.3) | Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu |
| Obvestilo se nanaša na javno naročilo. | |
| II.1.4) | Informacije o okvirnem sporazumu |
| Trajanje okvirnega sporazuma: | |
| Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazuma | |
| II.1.5) | Kratek opis naročila ali nabave: |
| Predmet javnega naročila je izgradnja kulturno informacijskega in turističnega centra v občini Selnica ob Dravi in vključuje vsa gradbeno obrtniška in inštalacijska dela, vezana na izgradnjo objekta, njegovo zunanjo ureditev in finalizacijo. | |
| II.1.6) | Enotni besednjak javnih naročil (CPV): |
| 45000000 (Gradbena dela) 45200000 (Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje) 45210000 (Gradbena dela na stavbah) 45212300 (Gradbena dela na umetniških in kulturnih stavbah) | |
| II.1.7) | Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih |
| Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne. | |
| II.1.8) | Sklopi |
| Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne. | |
| II.1.9) | Informacije o variantah |
| Variantne ponudbe so dopustne: ne. | |
| II.2) | KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILA |
| II.2.1) | Celotna količina ali obseg |
| Predmet javnega naročila je izgradnja kulturno informacijskega in turističnega centra v občini Selnica ob Dravi in vključuje vsa gradbeno obrtniška in inštalacijska dela, vezana na izgradnjo objekta, njegovo zunanjo ureditev in finalizacijo. Ocenjena vrednost predmetnega javnega naročila je 2.800.000,00 EUR z DDV oziroma 2.295.082,00 EUR brez DDV. Ocenjena vrednost brez DDV: 2295082 EUR | |
| II.2.2) | Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe |
| II.2.3) | Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila |
| II.3) | TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK |
| Začetek 4. 11. 2013, Zaključek 31. 7. 2014. | |
ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE | |
| III.1) | POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILO |
| III.1.1) | Finančna zavarovanja |
| ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE V ponudbi se zahteva predložitev zavarovanja za resnost ponudbe v obliki izvršnice z zneskom, ki znaša 50.000,00 EUR. Preložena izvršnica mora biti dospela. Njena dospelost mora nastopiti z dnem, s katerim začne veljati ponudba ali prej, pri čemer pa v nobenem primeru ne sme v času, ko je predmetna ponudba veljavna, miniti več kot 3 leta odkar je priložena izvršnica dospela. V primeru, če ponudba zahtevane izvršnice ne bo vsebovala ali ta ne bo skladna z zahtevami razpisne dokumentacije ali vzorcem izvršnice, bo naročnik tako ponudbo kot nepopolno izločil iz postopka nadaljnjega ocenjevanja. Na predloženi izvršnici mora biti podpisan zakoniti zastopnik ponudnika, predmetni podpis pa notarsko ali upravno overjen. Izvršnica mora biti dospela, upnik pa bo zahteval plačilo obveznosti iz nje v breme denarnih sredstev, ki se vodijo na kateremkoli dolžnikovem računu pri ponudnikih plačilnih storitev v primeru: A. če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali B. če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe: - ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali - ne predloži ali zavrne predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom. Predložene izvršnice za resnost ponudbe bodo neizbranim ponudnikom vrnjene po pravnomočnosti obvestila o oddaji javnega naročila. Izbranemu ponudniku bo predložena izvršnica vrnjena, ko bo naročniku izročil veljavno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kot izhaja iz določil posebnega dela pogodbe. Naročnik ima pravico do unovčitve izvršnice skladno z določili vzorca zavarovanja za resnost ponudbe in obrazca vzorec pogodbe, ki sta sestavni del te razpisne dokumentacije. ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI Izvajalec mora najkasneje v 28. dneh od sklenitve pogodbe, ob upoštevanju pogojev gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, zajetih v Rdeči knjigi, naročniku izročiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v zahtevani obliki glede na vzorec in navodila iz razpisne dokumentacije, v višini 10% pogodbene vrednosti brez DDV. Zavarovanje mora veljati še najmanj 120 dni po izdaji Potrdila o prevzemu. Izvajalec je dolžan zagotoviti veljavno zavarovanje za dobro izvedbo za ves čas izvedbe del. Izvajalec je dolžan predložiti zavarovanje za celotno obdobje glede na terminski plan. Podaljševanje zavarovanja je dovoljeno v primerih, ko prihaja do zamude ter posledično podaljšanja roka pri izvedbi projekta. Bančna garancija ali ustrezno kavcijsko zavarovanje se predloži za zavarovanje: - kvalitetne izvedbe pogodbenih del, - pravočasne izvedbe del v smislu določil razpisne dokumentacije in pogodbe, - plačilo kazni v primeru odstopa od pogodbe pred izvedbo del ali med njo, - poplačilo pogodbene kazni zaradi prekoračitve pogodbenega roka, - poplačilo pogodbene kazni zaradi opustitve pričetka del v roku od uvedbe v posel, - določb o zaupnosti podatkov, - neizročitve ustreznega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi. ZAVAROVANJE ZA PRIMER POŠKODBE OSEB IN ŠKODE NA PREMOŽENJU Izvajalec mora skupaj z zavarovanjem za dobro izvedbo del predložiti tudi zavarovanje za primer poškodbe oseb in škode na premoženju, pripravljeno skladno z določili pogodbe, v višini zavarovalne vsote kritja najmanj 200.000,00 EUR za nesrečo z neomejenim številom dogodkov, z enkratnim letnim agregatom. Zavarovalna polica mora biti sklenjena posebno za konkretni projekt, ki je predmet javnega naročila. Zavarovanje mora kriti vse odškodninske zahtevke od podpisa pogodbe z izvajalcem do zaključka projekta oz. do izdaje Potrdila o izvedbi. Izvajalec je zavezan, da pogoje zavarovanja prilagodi oz. spremeni, če se bodo med trajanjem izvedbe spremenili roki za izvedbo projekta, vrsta storitve, kvaliteta ali količina. ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU Izvajalec mora najkasneje v 10 dneh po izdaji Potrdila o prevzemu naročniku predložiti Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku (Extended Liability) v obliki bančne garancije oziroma ustreznega finančnega zavarovanja pri zavarovalnici, v višini 5 % vrednosti vseh del po pogodbi brez DDV. Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku lahko izda bodisi: a) banka v Republiki Sloveniji ali b) tuja banka preko korespondenčne banke, locirane v državi naročnika, ki mora imeti najmanj IBCA rating AA-, ki jo potrdi naročnik ali c) zavarovalnica. Garancijski rok začne teči ali z dnem predaje objekta naročniku ali z dnem izdaje potrdila o prevzemu, odvisno od tega, kateri rok je poznejši. Rok trajanja zavarovanja (bančnih ali jamstvenih) mora biti za 30 dni daljši od garancijskih rokov, določenih s pogodbo. | |
| III.1.2) | Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo |
| Skladno z razpisno dokumentacijo. | |
| III.1.3) | Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano |
| PRAVNA OBLIKA, KI JO MORA PREVZETI SKUPINA GOSP. SUBJEKTOV Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov v obliki partnerske ponudbe. V tem primeru, mora taka ponudba vsebovati sklenjeno partnersko pogodbo, ki bo stopila v veljavo v primeru izbire take ponudbe, kot najugodnejše, skladno z merili te razpisne dokumentacije. Iz partnerske pogodbe mora biti nedvoumno razvidno naslednje: - imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila, - pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe, - obseg izvedbe del, ki jih bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti, - izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo, - določbe, ki opredeljujejo način plačila preko vodilnega ponudnika, - izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in - navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Partnerji izmed sebe določijo glavnega partnerja. Glavni partner podpisuje ponudbo. Obrazec PONUDBA podpišejo vsi partnerji, razen, če iz partnerske pogodbe izhaja drugače. Glavni partner je hkrati podpisnik pogodbe in glavni kontakt z naročnikom. Glavni izvajalec prevzame nasproti naročniku poroštvo za delo ostalih partnerjev in/ali podizvajalcev po pravilih Obligacijskega zakonika. Naročnik uveljavlja zahtevo po odpravi morebitnih napak zoper glavnega izvajalca. Če ponudnik oz. z njim povezane družbe predložijo več ponudb, bodo vse ponudbe takšnega ponudnika oz. povezanih družb izločene iz postopka oddaje javnega naročila. Prav tako bodo iz postopka oddaje javnega naročila izločene vse ponudbe, pri katerih isti ponudnik oz. povezane družbe nastopajo enkrat kot samostojni ponudnik, drugič pa kot eden od ponudnikov v skupnem nastopu ali če ponudnik oz. z njim povezane družbe nastopajo v več skupnih ponudbah. Če ponudnik oz. z njim povezane družbe odda samostojno ponudbo ali če ponudnik oz. z njim povezane družbe nastopa v skupni ponudbi, takšen ponudnik oz. z njim povezane družbe ne sme nastopati v drugih ponudbah kot podizvajalec, ne glede na to, kakšno vrednost del bi takšen ponudnik opravil kot podizvajalec v drugi ponudbi. Za povezane družbe se štejejo pravno samostojne družbe, ki so v medsebojnem razmerju tako, da: - ima ena družba v drugi večinski delež (družba v večinski lasti in družba z večinskim deležem); - je ena družba odvisna od druge (odvisna in obvladujoča družba); - so koncernske družbe; - sta dve družbi vzajemno kapitalsko udeleženi, ali - so povezane s podjetniškimi pogodbami. Povezane družbe so natančneje opredeljene v Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/2009, 83/2009, 33/2011, 91/2011, 100/2011, 32/2012, 57/2012). PODIZVAJALCI Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika kot glavnega ponudnika nastopajo še drugi ponudniki (v nadaljevanju: podizvajalci). Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko glavni izvajalec del ali celoto javnega naročila s pogodbo odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev. V ponudbi s podizvajalci morajo biti v Obrazcu PONUDBA navedeni vsi podizvajalci, ki prevzamejo izvedbena dela, navedena v razpisni dokumentaciji. Navedeno mora biti, kateri del javnega naročila prevzema ponudnik, kot glavni ponudnik, in kateri del javnega naročila prevzemajo navedeni podizvajalci. Obvezne sestavine pogodbe o izvedbi javnega naročila so: - vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel, in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil, podizvajalec, - podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), - predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del. Ponudnik mora za vsakega podizvajalca predložiti podizvajalsko pogodbo, iz katere bo nedvoumno razvidno naslednje: - del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema posamezni podizvajalec, - del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema glavni ponudnik, - izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo, - izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije, - izjava ponudnika, da bo pred zamenjavo podizvajalca pridobil pisno soglasje naročnika, - da bo podizvajalec upošteval vsa določila 71. člena ZJN-2, ki so relevantna za podizvajalca. V primeru, če ponudnik podizvajalskih pogodb ne bo predložil ali ne bo predloži vseh podizvajalskih pogodb, bo naročnik takega ponudnika pozval na dopolnitev ponudbe v okviru instituta formalno nepopolne ponudbe. Ponudnik (glavni izvajalec), ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi okvirnega sporazuma z naročnikom ali v času njegovega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJN-2 obvezna. Ponudnik in vsak navedeni podizvajalec mora izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti glede svojega statusa. Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznemu pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za ponudnika in podizvajalce skupaj. | |
| III.1.4) | Drugi posebni pogoji |
| Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne. | |
| III.2) | POGOJI ZA UDELEŽBO |
| III.2.1) | Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register |
| Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 1. OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA I POGOJ Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2. DOKAZILO Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da v vseh točkah citiranega pogoja izpolnjuje vse zahteve. V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem/ci, obvezno izpolnjevanje pogoja velja tudi za podizvajalca/ce. 2. OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA II POGOJ Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni bil izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS, oziroma 73. člena ZJNPOV. DOKAZILO Posebne listine v tej točki ni potrebno priložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni bil izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV. V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem/ci, obvezno izpolnjevanje pogoja velja tudi za podizvajalca/ce. 3. OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA III POGOJ Ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več. DOKAZILO Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da v vseh točkah citiranega pogoja izpolnjuje vse zahteve. V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. V primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem/ci, mora pogoj izpolnjevati tudi vsak podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. V kolikor podizvajalec navedenega dela pogoja ne izpolnjuje, takšen podizvajalec ne sme sodelovati pri izvedbi javnega naročila. 4. OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA IV POGOJ Ponudnik na dan oddaje ponudbe: – ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; – ni v stečajnem postopku ali zanj ni podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; – ni v postopku prisilnega prenehanja in zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo in z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in ni opustil poslovne dejavnosti in ni v katerem koli podobnem položaju. DOKAZILO Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da v vseh točkah citiranega pogoja izpolnjuje vse zahteve. V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem/ci, obvezno izpolnjevanje pogoja velja tudi za podizvajalca/ce. Naročnik ne glede na določila citiranega pogoja iz postopka javnega naročanja ne bo izločil ponudnika, pri katerem je sodišče do roka za izdajo odločitve ali sklepa iz 79. ali 80. člena ZJN-2 pravnomočno odločilo o potrditvi prisilne poravnave. Ponudnik je o pravnomočnem sklepu sodišča o potrditvi prisilne poravnave dolžan obvestiti naročnika v roku 1 delovnega dneva od pravnomočnosti sklepa sodišča. 5. SPOSOBNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI POGOJ Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. DOKAZILO Posebne listine v tej točki ni potrebno priložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. V primeru partnerskih ponudb mora vsak od partnerjev biti registriran za dejavnost oziroma dela, ki jih prijavlja v ponudbi. V primeru podizvajalskih ponudb mora vsak od podizvajalcev biti registriran za opravljanje dejavnosti oziroma dela, ki jih prijavlja v ponudbi. 15. SPREJEM OBVEZNOSTI POGOJ Ponudnik sprejema vse obveznosti določene z razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe. DOKAZILO Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da sprejema vse obveznosti določene z razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe. V primeru partnerskih ali podizvajalskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev oz. podizvajalcev. 16. RESNIČNOST IZJAV POGOJ Ponudnik v ponudbi ni podal neresničnih izjav ali podatkov. DOKAZILO Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da v ponudbi ni navedel neresničnih podatkov ali priložil neresničnih izjav. V primeru partnerskih ali podizvajalskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev oz. podizvajalcev. | |
| III.2.2) | Poslovna in finančna sposobnost |
| Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 6. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST I POGOJ Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. DOKAZILO Kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja se šteje ustrezna navedba ponudnika v obrazcu IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKIH IN FINANČNIH POGOJEV, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. 7. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST II POGOJ Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi je imel v zadnjih treh poslovnih letih 2012, 2011 in 2010 (če posluje manj kot 3 leta, v obdobju, odkar posluje) seštevek letnih prometov v navedenem obdobju najmanj 8.000.000,00 EUR. DOKAZILO Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKO FINANČNIH POGOJEV podal lastno izjavo, da je imel v letih 2009, 2010, 2011 (če posluje manj kot 3 leta pa v obdobju poslovanja) seštevek letnih prometov v navedenem obdobju najmanj 8.000.000,00 EUR. V primeru partnerskih ponudb, partnerji pogoj izpolnijo kumulativno, pri čemer mora vsak od partnerjev imeti seštevek letnih prometov v navedenem obdobju najmanj 4.000.000,00 EUR. 8. EKONOMSKA IN TEHNIČNA SPOSOBNOST III POGOJ Ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred objavo naročila na portalu javnih naročil ni imel blokiranih poslovnih računov. DOKAZILO Ponudnik izpolnjevanje pogoja izkazuje s potrdili vseh bank, pri katerih ima odprt poslovni račun. Ta potrdila morajo izkazovati neblokiranost posameznega poslovnega računa na dan objave predmetnega javnega naročila na portalu javnih naročil ter v celotnem obdobju 6 mesecev pred navedenim datumom. V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem/ci, obvezno izpolnjevanje pogoja velja tudi za podizvajalca/ce. 9. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST IV POGOJ Ponudnik in vsi partnerji imajo bonitetno oceno (po pravilih Basel II) najmanj SB6. Nominirani podizvajalci imajo bonitetno oceno (po pravilih Basel II) najmanj SB7. Gospodarski subjekt, ki ponudniku omogoča sklicevanje na njegove reference, mora imeti bonitetno oceno (po pravilih Basel II) najmanj SB7. DOKAZILO Ponudnik izpolnjevanje pogoja izkazuje s predložitvijo obrazca S.BON-1/P ali drugega enakovrednega obrazca iz katerega izhaja bonitetna ocena po Basel II. Predložen mora biti original obrazca ali kopija, pri čemer pa mora biti le ta enaka izvirniku, kar ponudnik izkaže z notarsko ali upravno overitvijo kopije. Predloženi obrazec na dan, ko je oddana ponudba, ne sme biti starejši od 30 dni. V primeru, če ponudnik za izkazovanje bonitetne ocene predloži bonitetni obrazec, ki temelji na metodologiji Basel II, vendar upošteva drugačno lestvico bonitetnih ocen, je naveden ponudnik v predloženem dokazilu dolžan izkazati primerljivost dosežene bonitetne ocene ponudnika v primerjavi z zahtevano bonitetno oceno iz pogoja. V kolikor navedena primerljivost ne bo izražena in naročnik ne bo mogel na podlagi navedenega dokumenta razbrati primerljivosti glede bonitetne ocene, takšnega dokazila ne bo upošteval kot ustreznega in izkazovanje pogojev ne bo dokazano. Samostojni podjetniki lahko izpolnjevanje predmetnega pogoja izkažejo s predložitvijo lastne izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo naročniku, v kateri izkažejo solidnost poslovanja ob smiselni aplikaciji pravil Basel II. Naročnik si v predmetnem primeru pridružuje pravico do preverbe solidnosti poslovanja s pozivom na predložitev katerih koli finančnih kazalnikov oziroma dokumentov, ki izkazujejo solidnost poslovanja ob smiselni aplikaciji pravil Basel II. S podajo predmetne izjave se predvideva tudi podaja soglasja k predložitvi vseh zahtevanih dodatnih dokazil za izpolnjevanje predmetnega pogoja. Tuji ponudniki pogoj izpolnjujejo glede na adekvatne lestvice skladno z njihovo domačo zakonodajo, kot dokazilo pa predložijo ustrezen izpis pooblaščenega organa ali poročilo pooblaščenega revizorja. V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem/ci, obvezno izpolnjevanje pogoja velja tudi za podizvajalca/ce. | |
| III.2.3) | Tehnična sposobnost |
| Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 10. TEHNIČNA SPOSOBNOST I POGOJ Ponudnik mora zagotoviti ustrezne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo), za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (popis del in tehnična dokumentacija), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila. DOKAZILO Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA O ZAGOTOVLJENIH TEHNIČNIH ZMOGLJIVOSTIH ZA IZVEDBO NAROČILA podal lastno izjavo, da zagotavlja ustrezne tehnične zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (Specifikacija naročila), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila. V primeru partnerskih in podizvajalskih ponudb partnerji in podizvajalci pogoj izpolnijo kumulativno. 11. TEHNIČNA SPOSOBNOST II POGOJ Ponudnik je v obdobju zadnjih petih (5) let pred objavo predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil kot samostojni ponudnik ali ponudnik v skupnem nastopu uspešno izvedel najmanj: - en (1) istovrstni posel obnove, rekonstrukcije ali izgradnje tehnično primerljivega, zahtevnega objekta v vrednosti vsaj 1.500.00,00 EUR z DDV pri čemer je bil ponudnik odgovoren za vse spodaj naštete ključne vrste del*: o izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del. *ponudnik je moral izvesti vsa našteta dela. Seštevanje referenc v smislu prijave več manjših referenc v okviru več pogodb, ki skupaj tvorijo zahtevano višino vrednosti za vsak objekt, se ne dopušča. Upoštevane bodo reference, za katere je bilo do roka objave javnega naročila na Portalu javnih naročil pridobljeno uporabno dovoljenje. DOKAZILO Ponudnik izpolnjevanje pogoja dokazuje z izpolnitvijo obrazca PODATKI O REFERENČNEM DELU (referenčne tabele in izpolnjene ter podpisane izjave naročnikov, ki potrjujejo ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti oziroma pogodbe, dela pogodbe). Naročnik ima pravico preveriti podatke pri potrjevalcih predloženih referenčnih potrdil, ki so osnova za presojanje ustreznosti reference, ali od ponudnika zahtevati predložitev dodatnih dokazil (npr. pogodba, popis del, uporabno dovoljenje, itd.). V primeru partnerskih ponudb partnerji pogoj izpolnijo kumulativno. Naročnik ima pravico preveriti podatke pri potrjevalcih predloženih referenčnih potrdil, ki so osnova za presojanje ustreznosti reference. 12. TEHNIČNA SPOSOBNOST III POGOJ Ponudnik/partner/podizvajalec je v obdobju zadnjih petih (5) let pred objavo predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil prevzel izvedbo najmanj ene (1) prezračevane fasade ter steklene strehe (strešna ter fasadna zasteklitev objekta in prezračevana fasada) v enakem ali večjem obsegu. Upoštevane bodo reference, za katere je bilo do roka objave javnega naročila na Portalu javnih naročil pridobljeno uporabno dovoljenje. DOKAZILO Ponudnik izpolnjevanje pogoja dokazuje z izpolnitvijo obrazca PODATKI O REFERENČNEM DELU (referenčne tabele in izpolnjene ter podpisane izjave naročnikov, ki potrjujejo ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti oziroma pogodbe, dela pogodbe) ter predložitvijo dokazila (popisa del, predračuna, pogodbe oz. drugega dokazila), iz katerega je nedvoumno razviden obseg referenčni del ter karakteristike dobavljene in vgrajene opreme in tehnike. Naročnik ima pravico preveriti podatke pri potrjevalcih predloženih referenčnih potrdil, ki so osnova za presojanje ustreznosti reference, ali od ponudnika zahtevati predložitev dodatnih dokazil (npr. pogodba, popis del, uporabno dovoljenje, itd.). V primeru partnerskih ponudb partnerji pogoj izpolnijo kumulativno. Naročnik ima pravico preveriti podatke pri potrjevalcih predloženih referenčnih potrdil, ki so osnova za presojanje ustreznosti reference. 13. KADROVSKA SPOSOBNOST POGOJ Ponudnik mora zagotoviti sledeče ključne kadre: odgovornega vodjo del, ki je hkrati tudi odgovorni predstavnik izvajalca in izpolnjuje naslednje zahteve: - najmanj višjo strokovno izobrazbo s področja gradbeništva, - strokovni izpit za odgovornega vodjo del s področja gradbene stroke, - je v obdobju zadnjih pet (5) let od objave javnega naročila na Portalu javnih naročil kot odgovorni vodja del uspešno izvedel vsaj en (1) istovrstni posel obnove, rekonstrukcije ali izgradnje tehnično primerljivega, zahtevnega objekta v vrednosti vsaj 1.500.000,00 EUR z DDV Odgovorni vodja del mora biti za opravljanje dejavnosti vpisan v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici. V kolikor v času oddaje ponudbe odgovorni vodja del ni član Inženirske zbornice Slovenije, mora ponudnik za prijavljen kader predložiti dokazilo, da je do roka za oddajo ponudb podal vlogo na IZS z zaprosilom za pridobitev članstva, pri čemer mora ponudnik za naveden kader naročniku predložiti pravnomočen vpis v IZS najkasneje v 15 dneh po roku za oddajo ponudb. delovodjo, ki izpolnjuje ki izpolnjuje najmanj naslednje zahteve: - najmanj srednjo strokovno izobrazbo s področja gradbeništva, - strokovni izpit za odgovornega delovodjo s področja gradbene stroke, - je v obdobju zadnjih pet (5) let od objave javnega naročila na Portalu javnih naročil kot delovodja uspešno izvedel vsaj en (1) istovrstni posel obnove, rekonstrukcije ali izgradnje tehnično primerljivega, zahtevnega objekta v vrednosti vsaj 1.500.000,00 EUR z DDV Upoštevane bodo reference, za katere je bilo do roka objave javnega naročila na Portalu javnih naročil pridobljeno uporabno dovoljenje. DOKAZILO Ponudnik izpolnjevanje pogoja izkazuje z navedbo zahtevanih podatkov v obrazcu PODATKI O KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH in predložitvijo izpolnjenih in potrjenih REFERENČNIH POTRDIL za odgovornega vodjo del in delovodjo, ki so potrjena s strani investitorjev.Naročnik ima pravico preveriti podatke pri potrjevalcih predloženih referenčnih potrdil, ki so osnova za presojanje ustreznosti reference, ali od ponudnika zahtevati predložitev dodatnih dokazil (npr. pogodba, popis del, uporabno dovoljenje, itd.). V primeru partnerskih ponudb partnerji pogoj izpolnijo kumulativno. Naročnik ima pravico preveriti podatke pri potrjevalcih predloženih referenčnih potrdil, ki so osnova za presojanje ustreznosti reference. 14. KAKOVOST VGRAJENIH MATERIALOV POGOJ Ponudnik bo uporabil in vgradil material in/ali opremo, ki izpolnjuje vsaj minimalne pogoje, določene s strani naročnika v tehničnih specifikacijah (Poglavje 4 razpisne dokumentacije). DOKAZILO Seznam glavne opreme, katero bo ponudnik vgradil in prospektna dokumentacija. Naročnik si ob preverbi ponudbe pridržuje pravico, da od ponudnikov zahteva dodatno prospektno dokumentacijo, v kolikor je navedeno potrebno za preverjanje ustreznosti ponujene opreme. V primeru partnerskih ali podizvajalskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev oz. podizvajalcev. | |
| III.2.4) | Informacije o pridržanih naročilih |
| III.3) | SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEV |
| III.3.1) | Informacije o določeni stroki |
| III.3.2) | Osebje, odgovorno za izvedbo storitve |
ODDELEK IV: POSTOPEK | |
| IV.1) | VRSTA POSTOPKA |
| IV.1.1) | Vrsta postopka |
| Odprti postopek. | |
| IV.1.2) | Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju |
| IV.1.3) | Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom |
| IV.2) | MERILA ZA IZBIRO PONUDBE |
| IV.2.1) | Merila za izbiro ponudbe |
| Najnižja cena. | |
| IV.2.2) | Informacije o elektronski dražbi |
| Uporabljena bo elektronska dražba: Ne. | |
| IV.3) | UPRAVNE INFORMACIJE |
| IV.3.1) | Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik |
| 430-1/2013 | |
| IV.3.2) | Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom |
| Ne. Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil Da. Številka objave na Portalu javnih naročil: JN7526/2013 z dne 18. 6. 2013 | |
| IV.3.3) | Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov |
| Dokumentacija se plačuje: Ne. | |
| IV.3.4) | Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje |
| Datum: 26. 9. 2013 Čas: 11:00 | |
| IV.3.5) | Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom |
| IV.3.6) | Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje |
| Uradni jeziki EU: SL | |
| IV.3.7) | Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe |
| Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, določenega za prejem ponudb) | |
| IV.3.8) | Način odpiranja ponudb |
| Datum: 26. 9. 2013 Čas: 12:00 Kraj: Prostori naročnika - Občine Selnica ob Dravi. | |
ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE | |
| VI.1) | INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA |
| Ponovitev naročila: Ne. | |
| VI.2) | INFORMACIJE O SREDSTVIH EU |
| Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da. Sklic na projekte in/ali programe: »Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitev razvojnih potencialov 2007 - 2013 za obdobje 2012 - 2014, razvojne prioritete: Razvoj regij, prednostne usmeritve: Regionalni razvojni program«. | |
| VI.3) | DODATNE INFORMACIJE |
| Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi, objavlja povabilo k oddaji ponudbe za javno naročilo z naslovom »Izgradnja Kulturno informacijskega in turističnega centra v občini Selnica ob Dravi – GOI DELA«. Ponudnike vabimo k oddaji ponudbe, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo. Kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa. Na razpisu lahko konkurira tudi konzorcij pravnih in fizičnih oseb, ki skupaj izpolnjujejo pogoje oziroma so registrirani za dejavnost, ki je predmet razpisa. Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega naročila na portal javnih naročil Uradnega lista RS. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi s razpisom je 8 dni pred rokom za oddajo ponudb do 10:00 ure. Naročnik bo podal pojasnila navezujoča se na zastavljena vprašanja v slovenskem jeziku najkasneje 6 dni pred rokom za oddajo ponudb. Predmetna pojasnila bodo objavljena na portalu javnih naročil. Podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/9/7231-90995370445482506514/Razpisna _dokumentacija.zip | |
| Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: | |
| Datum: 18. 9. 2013 Čas: 11:00 | |
| VI.4) | PRITOŽBENI POSTOPKI |
| VI.4.1) | Organ, pristojen za pritožbene postopke |
| OBČINA SELNICA OB DRAVI, Slovenski trg 4, SI-2352 Selnica ob Dravi. Tel. +386 26730211. Telefaks +386 26730214. E-pošta miha.kranjcevic@selnica.si. Internetni naslovi: http://www.selnica.si/ | |
| Organ, pristojen za postopek mediacije | |
| VI.4.2) | Vložitev pritožb |
| Rok za vložitev pritožb: Ponudniki imajo v predmetnem postopku zagotovljeno pravno varstvo skladno z določili Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l. RS, št. 43/2011, 60/2011, 63/2013 odslej ZPVPJN). Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočano s povratnico ali z elektronskimi sredstvi. Zahtevek za revizijo se lahko vloži z elektronskimi sredstvi, če naročnik razpolaga z informacijskim sistemom za sprejem elektronskih vlog, v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis. V tem primeru mora biti zahtevek za revizijo podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance. O vloženem zahtevku za revizijo mora naročnik v treh delovnih dneh od prejema tega zahtevka obvestiti ponudnike, ki so v postopku oddaje javnega naročila oddali ponudbo. Roki za vložitev zahtevka za revizijo so sledeči: Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka tega člena, vloži v osmih delovnih dneh od dneva: - objave obvestila o javnem naročilu ali - obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali - prejema povabila k oddaji ponudb. Zahtevka za revizijo iz prejšnjega odstavka ni mogoče vložiti po roku za prejem ponudb, razen v primeru postopka oddaje naročila male vrednosti in storitev iz Seznama storitev B, ko se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, lahko vloži najpozneje pet delovnih dni po poteku roka za predložitev ponudb. V kolikor naročnik določi rok za prejem ponudb, ki je krajši od desetih delovnih dni, se ne glede na vrsto postopka oddaje javnega naročila, glede rokov za vložitev zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, uporablja prejšnji odstavek. Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ta zakon in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom. Po odločitvi o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve. Ponudnik, ki v postopku s pogajanji brez predhodne objave ali postopku s pogajanji po predhodni objavi, ki ga naročnik, upoštevaje zakon, ki ureja javno naročanje, izvaja zaradi predhodno neuspešnega postopka oddaje javnega naročila in v katerem ne objavi obvestila o naročilu, ni povabljen k sodelovanju v tem postopku, pa bi v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, moral biti, lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na povabilo k oddaji ponudbe, razpisno dokumentacijo ali odločitev o oddaji javnega naročila, vloži v osmih delovnih dneh od dneva, ko je izvedel ali bi moral vedeti za kršitev, vendar najpozneje v osmih delovnih dneh od dneva, ko je bilo na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo, s katerim se zagotavlja predhodna transparentnost. Če to obvestilo ni bilo objavljeno, lahko ponudnik vloži zahtevek za revizijo v osmih delovnih dneh od dneva, ko je bilo na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o oddaji naročila. Če naročnik ni objavil obvestila, s katerim se zagotavlja predhodna transparentnost, pa tudi ne obvestila o oddaji naročila, lahko ponudnik vloži zahtevek za revizijo najpozneje v šestih mesecih od začetka izvajanja pogodbe. Če naročnik ni objavil obvestila o naročilu, pa bi ga v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, moral, lahko ponudnik zahtevek za revizijo, ki se nanaša na povabilo k oddaji ponudbe, razpisno dokumentacijo ali odločitev o oddaji javnega naročila, vloži v osmih delovnih dneh od dneva, ko je izvedel ali bi moral vedeti za kršitev, vendar najpozneje v osmih delovnih dneh od dneva, ko je bilo na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o oddaji naročila. Če to obvestilo ni bilo objavljeno, lahko ponudnik vloži zahtevek za revizijo v šestih mesecih od začetka izvajanja pogodbe. Ne glede na zgornje določbe lahko zagovornik javnega interesa zahtevek za revizijo vloži v 30 delovnih dneh od dneva, ko je izvedel ali bi moral vedeti za kršitev, vendar najpozneje v 12 mesecih od začetka izvajanja pogodbe ali posameznega naročila, oddanega na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu. | |
| VI.4.3) | Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb |
| OBČINA SELNICA OB DRAVI, Slovenski trg 4, SI-2352 Selnica ob Dravi. Tel. +386 26730211. Telefaks +386 26730214. E-pošta miha.kranjcevic@selnica.si. Internetni naslovi: http://www.selnica.si/ | |
| VI.5) | DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: |
| 11. 9. 2013 | |
Odgovor na vprašanje 1, Datum objave: 12.9.2013, 13:48
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
Naročnik je v razpisni dokumentaciji objavil rok za izdelavo ponudbe in prejem ponudb - 26.9.2013. Tor je 14 dni od datuma objave naročila na portalu javnih naročil.
Naročnik pri odmeri rokov ni upošteval ZJN ( peto poglavje ) in je glede na predmet-, obseg naročila, ter izbrano vrsto postopka , za ponudnike predvidel občutno prekratek ,neenakopraven in neprimeren rok za pripravo pravilne, popolne in naročniku sprejemljive ponudbe.
Naročnik naj upošteva enakopravno obravnavo vseh zainteresiranih ponudnikov, tudi takšnih , ki v predhodnih neuspešnih razpisih na tem predmetnem naročilu niso sodelovali iter ustrezno podaljša datum , določen za prejem ponudbe , najmanj za dodatnih 15 dni oz. do 10.10.2013.
V izogib zapletom z izvedbo postopka javnega naročila pri naročniku, pričakujemo upoštevanje.
lep pozdrav
ODGOVOR:
Naročnik, vezano na zastavljeno vprašanje ponudnika, pojasnjuje, da je pri določanju roka za oddajo ponudb za predmetni postopek javnega naročanja, upošteval tako zapletenost javnega naročila in čas, potreben za pripravo ponudb. Poleg navedenega pa je naročnik upošteval tudi dejstvo, da je predmetni projekt sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj ter na le-to dejstvo vezane rokovne predpostavke, ki jih je potrebno upoštevati. Zavoljo vsega navedenega naročnik pojasnjuje, da je predmetni rok postavljen upoštevaje vse relevantne okoliščine in ga posledično ne bo spreminjal.
Odgovor na vprašanje 2, Datum objave: 12.9.2013, 13:48
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali je ob neuspežno zaključenih predhodno objavljenih razpisih , v tem razpisu objavljena ocenjena vrednost 2.295.082 EUR , brez DDV pravilna ?
Ali ima Naročnik za izvedbo gradnje po tem razpisu, zagotovljena sredstva samo v znesku 2.295.082 EUR brez DDV ?
ODGOVOR:
Naročnik, vezano na zastavljeno vprašanje ponudnika, najprej pojasnjuje, da je v okviru objave predmetnega javnega naročila podana ocenjena vrednost v znesku 2.295.082,00 EUR brez DDV pravilna. Ocenjena vrednost z DDV tako znaša 2.800.000,00 EUR.
Dalje pa naročnik pojasnjuje, da zagotovljena sredstva za predmetno javno naročilo prav tako znašajo 2.295.082,00 EUR brez DDV, oziroma 2.800.000,00 EUR z DDV.
ZJN-3 Predhodno informativno obvestilo
ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu
ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi
ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb - mala naročila
ZJN-3 Obvestilo o natečaju
Javna naročila po ZJNVETPS
