eObjava - 27.12.2013 - Ob. 16328
Strokovni nadzor pri gradnji - Komunalna ureditev naselja Puštal - območje A in območje B.
| ODDELEK I: NAROČNIK | |
| I.1) | Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): |
| OBČINA ŠKOFJA LOKA, Mestni trg 15, Kontakt: Vesna Paljk, V roke: Gorazd Žibert, SI-4220 Škofja Loka. Tel. +386 14219040. Telefaks +386 14219045. E-pošta info@altus.si. | |
| I.2) | Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: |
| Regionalni ali lokalni organ. | |
| Javna uprava | |
| Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne. | |
ODDELEK II: PREDMET NAROČILA | |
| II.1) | Opis |
| II.1.1) | Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: |
| Strokovni nadzor pri gradnji - Komunalna ureditev naselja Puštal - območje A in območje B. | |
| II.1.2) | Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe |
| Storitve. Kategorija storitve: št. 12. Glavni kraj izvedbe: Občina Škofja Loka - naselje Puštal. Šifra NUTS: SI022. | |
| II.1.3) | Kratek opis naročila ali nabave: |
| Predmet javnega naročila je izvajanje strokovnega nadzora pri gradnji – Komunalna ureditev naselja Puštal – območje A in območje B, ki zajema: ki zajema izgradnjo vodovoda, fekalne kanalizacije, meteorne kanalizacije, javne razsvetljave, plinovoda in ureditev cest – območje A in izgradnjo fekalne kanalizacije, meteorne kanalizacije, javne razsvetljave, plinovoda in ureditev cest – območje B ter vsa ostala dela vezana na izvedbo javnega naročila »Komunalna ureditev naselja Puštal – območje A in območje B«. Izvajanje strokovnega nadzora pri gradnji – Komunalna ureditev naselja Puštal – območje A in območje B - obsega gradbeni nadzor, nadzor pri elektro delih, nadzor pri strojnih delih in ves ostali strokovni nadzor pri gradnji ter sodelovanje pri pripravi potrebne dokumentacije in zahtevkov za izplačilo iz sredstev Evropske unije ter izdelavo varnostnega načrta in storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbišču. | |
| II.1.4) | Enotni besednjak javnih naročil (CPV): |
| 71520000 (Storitve gradbenega nadzora) | |
| II.1.5) | Razdelitev na sklope: |
| Ne. | |
| II.1.6) | Variante so dopustne: |
| ne. | |
| II.2) | Trajanje naročila ali rok za zaključek: |
| Trajanje v mesecih: 17 (od oddaje naročila) | |
| II.3) | Objava je hkrati razpisna dokumentacija: |
| Ne. Internetni naslov dokumentacije: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/12/1824-68171296324659526523/RD_Obci na_Skofja_Loka_Pustal_nadzor.zip | |
ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE | |
| III.1) | Pogoji, ki se nanašajo na naročilo |
| III.1.1) | Obvezni depoziti in jamstva |
| Zavarovanje za resnost ponudbe - ni zahtevano. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti - menica z menično izjavo v višini 10.000,00 EUR. | |
| III.1.2) | Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: |
| Rok plačila 30. dan od uradno prejetega datuma mesečnega računa. | |
| III.1.3) | Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano |
| Pravni akt o skupni izvedbi naročila. | |
| III.1.4) | Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila |
| Ne. | |
| III.2) | Pogoji za sodelovanje |
| III.2.1) | Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register |
| Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: POGOJ 1: Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) kot pravna oseba in njegovi zakoniti zastopniki, kolikor gre za pravno osebo, niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: KZ-1): - sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1) - goljufija (211. člen KZ-1) - protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1) - povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1) - oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1) - poslovna goljufija (228. člen KZ-1) - goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1) - preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1) - preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1) - preslepitev kupcev (232. člen KZ-1) - neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1) - neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1) - ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1) - izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1) - zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1) - zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1) - zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1) - zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1) - nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1) - nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1) - ponarejanje denarja (243. člen KZ-1) - ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic in vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1) - pranje denarja (245. člen KZ-1) - zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1) - uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1) - izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1) - davčna zatajitev (249. člen KZ-1) - tihotapstvo (250. člen KZ-1) - izdaja tujih podatkov (260. člen KZ-1) - jemanje podkupnine (261. člen KZ-1) - dajanje podkupnine (262. člen KZ-1) - sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1) - dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1) - hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). DOKAZILO: Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. V primeru ponudbe s podizvajalci se izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti ponudbi priloži za vsakega od podizvajalcev navedenega v ponudbi. V primeru skupne ponudbe se izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti ponudbi priloži za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. POGOJ 2: Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV. DOKAZILO: Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. V primeru ponudbe s podizvajalci se izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti ponudbi priloži za vsakega od podizvajalcev navedenega v ponudbi. V primeru skupne ponudbe se izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti ponudbi priloži za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. POGOJ 3: Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) na dan, ko je oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika (Republike Slovenije), nima zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več. DOKAZILO: Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. V primeru ponudbe s podizvajalci se izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti ponudbi priloži za vsakega od podizvajalcev navedenega v ponudbi. V primeru skupne ponudbe se izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti ponudbi priloži za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. POGOJ 4: Ponudnik izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. V primeru, da ima ponudnik podizvajalce morajo podizvajalci izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, ki se nanašajo na dela, ki ga bodo izvajali kot podizvajalci. V primeru skupne ponudbe mora vsak partner v skupini izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, ki se nanašajo na dela, ki ga bo izvajal kot partner v skupini. DOKAZILO: Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. V primeru ponudbe s podizvajalci se izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti ponudbi priloži za vsakega od podizvajalcev navedenega v ponudbi. V primeru skupne ponudbe se izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti ponudbi priloži za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. POGOJ 5: Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) ni v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. DOKAZILO: Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. V primeru ponudbe s podizvajalci se izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti ponudbi priloži za vsakega od podizvajalcev navedenega v ponudbi. V primeru skupne ponudbe se izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti ponudbi priloži za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. POGOJ 6: Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. DOKAZILO: Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. V primeru ponudbe s podizvajalci se izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti ponudbi priloži za vsakega od podizvajalcev navedenega v ponudbi. V primeru skupne ponudbe se izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti ponudbi priloži za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. POGOJ 7: Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) ni v postopku prisilnega prenehanja, zoper njega ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in ni opustil poslovno dejavnost ali ni v kateremkoli drugem podobnem položaju. DOKAZILO: Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. V primeru ponudbe s podizvajalci se izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti ponudbi priloži za vsakega od podizvajalcev navedenega v ponudbi. V primeru skupne ponudbe se izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti ponudbi priloži za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. POGOJ 8: Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem. DOKAZILO: Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. V primeru ponudbe s podizvajalci se izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti ponudbi priloži za vsakega od podizvajalcev navedenega v ponudbi. V primeru skupne ponudbe se izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti ponudbi priloži za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. POGOJ 9: Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) ni storil velike strokovne napake iz področja predmeta javnega naročila in ni hujše kršil poklicnih pravil, ki bi mu jih naročnik lahko dokazal s sredstvi, katere lahko utemelji. DOKAZILO: Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. V primeru ponudbe s podizvajalci se izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti ponudbi priloži za vsakega od podizvajalcev navedenega v ponudbi. V primeru skupne ponudbe se izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti ponudbi priloži za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. POGOJ 10: Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, ni namerno podal zavajajočih razlag ali informacij ni zagotovil. DOKAZILO: Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. V primeru ponudbe s podizvajalci se izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti ponudbi priloži za vsakega od podizvajalcev navedenega v ponudbi. V primeru skupne ponudbe se izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti ponudbi priloži za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. | |
| III.2.2) | Poslovna in finančna sposobnost |
| Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: POGOJ 11: Noben od ponudnikovih / soponudnikovih odprtih transakcijskih računov v zadnjih šestih mesecih, šteto od datuma izdaje dokazila, ni bil blokiran iz razloga neporavnanih obveznosti iz davčnega naslova, zakonskega naslova ali naslova sodnih izvršb za več kot dvajset dni. Dokazilo ne sme biti starejše več kot 15 dni od datuma, ki je določen za oddajo ponudb. DOKAZILO: BON 2 (lahko tudi potrdilo poslovne banke ali bank), ki ne sme biti starejši več kot 15 dni od datuma, ki je določen za oddajo ponudb. BON 2 (ali potrdila poslovnih bank) se priloži v originalu ali kopiji. V primeru, da ponudnik ponudbi priloži potrdila poslovnih bank, mora ponudbi priložiti potrdila za vsak odprt transakcijski račun. V primeru skupne ponudbe se BON 2 (ali potrdilo poslovne banke ali bank) priloži ponudbi za vsakega od partnerjev v skupini. POGOJ 12: Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. V primeru skupne ponudbe pogoj velja za vsakega od partnerjev v skupini. DOKAZILO: Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 7 – Izjava o plačanih zapadlih obveznostih do podizvajalcev. V primeru skupne ponudbe se izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 7 – Izjava o plačanih zapadlih obveznosti do podizvajalcev priloži ponudbi za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. | |
| III.2.3) | Tehnična sposobnost |
| Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Splošno k kadrovski sposobnosti: Osebe, ki jih ponudnik imenuje za storitev strokovnega nadzora pri gradnji morajo izpolnjevati pogoje po Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe). POGOJ 13: Ponudnik mora biti kadrovsko sposoben izvesti naročilo. Ponudnik mora imeti sklenjeno zavarovanje za odgovornost, skladno z določbami Zakona o graditvi objektov. Višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 41.000,00 EUR. Odgovorni nadzornik za vsa dela in odgovorni nadzorniki posameznih del Odgovorni nadzornik za vsa dela in odgovorni nadzorniki posameznih del morajo izpolnjevati pogoje skladno z določbami Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe), imeti morajo vsaj 5 let delovnih izkušenj, in biti redno zaposleni pri ponudniku ali z njim sodelovati na podlagi sklenjene pogodbe. Ponudnik mora zagotoviti odgovornega nadzornika za vsa dela in odgovorne nadzornike posameznih del – za gradbena dela, za strojna dela in za elektro dela. Odgovorni nadzornik za vsa dela lahko nastopa hkrati tudi kot odgovorni nadzornik posameznih del, če izpolnjuje pogoje za odgovornega nadzornika posameznih del. Odgovorni nadzornik za vsa dela in vsak od odgovornih nadzornikov posameznih del morajo imeti reference, ki se nanašajo na izvajanje strokovnega nadzora pri zaključeni gradnji objektov nizke gradnje, kjer je bila oseba, ki jo ponudnik predlaga za odgovornega nadzornika za vsa dela in odgovornega nadzornika posameznih del, imenovana za odgovornega nadzornika za vsa dela in/ali odgovornega nadzornika posameznih del, in sicer pri: - izgradnji enega (1) kanalizacijskega sistema v dolžini najmanj 2.500 m, - izgradnji enega (1) črpališča komunalne odpadne vode javne kanalizacije – črpališče je lahko vključeno v okviru izgradnje kanalizacijskega sistema ali pa se dokazuje kot samostojna referenca - izgradnji enega (1) vodovodnega sistema v dolžini najmanj 1.000 m, - izgradnji enega (1) glavnega in/ali sekundarnega plinovodnega sistema, z obratovalnim tlakom 1 BAR ali več, dimenzije cevi PE 100 ali več v dolžini vsaj 1.500 m, - izgradnji ene (1) plinske merilne regulacijske postaje z vhodnim tlakom minimalno 4 bare, izhodnim tlakom minimalno 1 bar in kapaciteto vsaj 2.000 Nm3/h (plinska merilna regulacijska postaja je bila lahko vključena v zaključeno gradnjo glavnega/sekundarnega plinovodnega sistema ali pa se dokazuje kot samostojna referenca), - izgradnji ene (1) javne razsvetljave, dolžine vsaj 1.500 m; reference pa morajo biti iz zadnjih petih let, šteto od roka za oddajo ponudb. Vsak od v ponudbi navedenih odgovornih nadzornikov mora imeti vsaj eno od zgoraj navedenih referenc. Vsi odgovorni nadzorniki skupaj pa morajo izpolniti skupaj pogoj zgoraj navedenih petih referenc. Reference za odgovornega nadzornika za vsa dela in reference odgovornih nadzornikov posameznih del ponudnik dokazuje s predložitvijo izpolnjenega, datiranega, žigosanega in podpisanega Obrazca št. 10 – Seznam oseb, ki bodo vršile nadzor, v katerega mora ponudnik pri vsakem od odgovornih nadzornikov vpisati vsaj eno od referenc, ki ustreza pogoju, ob čemer mora ponudnik obvezno upoštevati, da morajo vsi odgovorni nadzorniki skupaj izpolniti pogoj šestih zgoraj navedenih referenc. Koordinator za varnost in zdravje pri delu Ponudnik mora imenovati koordinatorja(e) posebej za fazo priprave projekta in za fazo izvajanja projekta. Oseba, ki jo ponudnik imenuje za koordinatorja v fazi priprave projekta mora imeti: - najmanj višjo strokovno izobrazbo tehnične smeri, - strokovni izpit, določen z zakonom, ki ureja graditev objektov ali strokovni izpit, določen z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, - opravljeno usposabljaje po programu za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu, - najmanj tri leta delovnih izkušenj pri projektiranju ali izvajanju gradbenih del. Oseba, ki jo ponudnik imenuje za koordinatorja v fazi izvajanja projekta mora imeti: - najmanj višjo strokovno izobrazbo tehnične smeri, - strokovni izpit, določen z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu - opravljeno usposabljanje po programu za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu - najmanj tri leta delovnih izkušenj pri projektiranju ali izvajanju gradbenih del. Oseba, ki jo ponudnik imenuje za koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ne sme biti zaposlena pri kateremkoli od izvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi projekta. Oseba, ki jo ponudnik imenuje za koordinatorja v fazi priprave projekta mora imeti: - vsaj eno (1) referenco za koordinatorja v fazi priprave projekta pri izgradnji kanalizacijskega sistema ali pri izgradnji vodovodnega sistema - vsaj eno (1) referenco za koordinatorja v fazi priprave projekta pri izgradnji glavnega in/ali sekundarnega plinovodnega sistema - vsaj eno (1) referenco za koordinatorja v fazi priprave projekta pri izgradnji javne razsvetljave. Oseba, ki jo ponudnik imenuje za koordinatorja v fazi izvajanja projekta mora imeti: - vsaj eno (1) referenco za koordinatorja v fazi izvajanja projekta pri izgradnji kanalizacijskega sistema ali pri izgradnji vodovodnega sistema - vsaj eno (1) referenco za koordinatorja v fazi izvajanja projekta pri izgradnji glavnega in/ali sekundarnega plinovodnega sistema - vsaj eno (1) referenco za koordinatorja v fazi izvajanja projekta pri izgradnji javne razsvetljave. Pogoj v zvezi z zgoraj navedenimi referencami lahko izpolni ena oseba, ki jo ponudnik imenuje za koordinatorja ali dve ali več oseb, ki jih ponudnik imenuje za koordinatorja. V kolikor ista oseba izpolnjuje tako referenčni pogoj za koordinatorja v fazi priprave projekta in za koordinatorja v fazi izdelave projekta, lahko navedeno dokazuje z eno od zgoraj navedenih referenc – za izgradnjo kanalizacijskega sistema in/ali vodovodnega sistema, za izgradnjo glavnega in/ali sekundarnega plinovodnega sistema in za izgradnjo javne razsvetljave (torej skupaj tri reference). Reference za koordinatorja(ev) ponudnik dokazuje s predložitvijo izpolnjenega, datiranega, žigosanega in podpisanega Obrazca št. 10 – Seznam oseb, ki bodo vršile nadzor, v katerega mora ponudnik pri koordinatorju(ih) vpisati zahtevana referenčna dela, ob čemer mora ponudnik upoštevati, da mora biti izpolnjen pogoj zgoraj navedenih referenc za koordinatorja. DOKAZILO: - Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 10 – Seznam oseb, ki bodo vršile nadzor - Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 11 – Izjava o obsegu opravljanja del strokovnega nadzora - Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 12 – Izjava o zavarovanju odgovornosti - Kopija zavarovalne police o zavarovanju odgovornosti. REFERENCE PONUDNIKA: POGOJ 14: Ponudnik mora imeti v obdobju zadnjih petih (5) let, šteto od roka za oddajo ponudb, vsaj naslednje reference: - vsaj eno (1) uspešno zaključeno storitev nadzora pri zaključeni gradnji glavnega in/ali sekundarnega plinovodnega sistema, z obratovalnim tlakom 1 bar ali več, dimenzije cevi PE 100 ali več, dolžine vsaj 1.500 m; - vsaj eno (1) uspešno zaključeno storitev nadzora pri zaključeni gradnji plinske merilne regulacijske postaje z vhodnim tlakom minimalno 4 bare, izhodnim tlakom minimalno 1 bar in kapaciteto vsaj 2.000 Nm3/h (plinska merilna regulacijska postaja je bila lahko vključena v zaključeno gradnjo glavnega/sekundarnega plinovodnega sistema ali pa se dokazuje kot samostojna referenca); - vsaj eno (1) uspešno zaključeno storitev nadzora pri zaključeni gradnji javne razsvetljave, dolžine vsaj 1.500 m; - vsaj eno (1) uspešno zaključeno storitev nadzora pri zaključeni gradnji vodovodnega sistema, dimenzije cevi NL DN 100 ali več, dolžine vsaj 1.000 m, - vsaj eno (1) uspešno zaključeno storitev nadzora pri zaključeni gradnji kanalizacijskega sistema (meteorna ali fekalna kanalizacija), dimenzije cevi DN 250 ali več, dolžine vsaj 2.500 m; - vsaj eno (1) uspešno zaključeno storitev nadzora pri zaključeni gradnji črpališča komunalne odpadne vode javne kanalizacije (črpališče je lahko vključeno v zaključeno gradnjo kanalizacijskega sistema ali pa se dokazuje kot samostojna referenca), ponudnik pa je pri zgoraj navedenih referenčnih delih izvajal celoten strokovni nadzor pri gradnji – nadzor nad gradbenimi deli, nadzor nad strojnimi deli in nadzor nad elektro deli; razen pri referenci, ki se nanaša na javno razsvetljavo, kjer je se je nadzor izvajal nad gradbenimi deli in elektro deli ter je imel sklenjeno pogodbo z naročnikom referenčnega dela. Reference ponudnik dokazuje s predložitvijo izpolnjenega, datiranega, žigosanega in podpisanega Obrazca št. 8 – Seznam izvršenih storitev in s predložitvijo referenčnih potrdil na predpisanem Obrazcu št. 9 – Referenčno potrdilo. Ponudnik mora v Obrazec št. 8 – Seznam izvršenih storitev vpisati vsaj šest referenčnih del, za vsako od zgoraj navedenih referenčnih del po eno. Ponudnik mora ponudbi priložiti ponudbi vsaj šest izpolnjenih in datiranih, žigosanih in podpisanih s strani naročnikov referenčnih del podpisanih Obrazcev št. 9 – Referenčno potrdilo (za vsakega od zgoraj navedenih referenčnih del po eno). Naročnik bo upošteval samo pozitivna referenčna potrdila, ki bodo ponudbi priložena na predpisanem Obrazcu št. 9 – Referenčno potrdilo, ki bodo v celoti izpolnjena, skladno z zahtevami naročnika. Vsako od referenčnih del mora biti izpolnjeno in datirano, žigosano in podpisano s strani naročnika referenčnega dela. Ponudnik mora ponudbi priložiti vsaj šest referenčnih potrdil, ki ustrezajo Pogoju 14. Pojasnilo: - Štiri zahtevana referenčna potrdila bo naročnik upošteval samo v primeru: - če bo ponudnik referenčno delo za strokovni nadzor pri zaključeni gradnji glavnega/sekundarnega plinovodnega sistema in referenčno delo za strokovni nadzor pri zaključeni gradnji plinske merilne regulacijske postaje dokazoval z eno referenco (v tem primeru mora biti iz referenčnega potrdila jasno razvidno, da je referenca vključevala tako strokovni nadzor pri zaključeni gradnji glavnega/sekundarnega plinovodnega sistema kot strokovni nadzor pri zaključeni gradnji plinske merilne regulacijske postaje) in - če bo ponudnik referenčno delo za strokovni nadzor pri zaključeni gradnji kanalizacijskega sistema in referenčno delo za strokovni nadzor pri zaključeni gradnji črpališča komunalne odpadne vode dokazoval z eno referenco (v tem primeru mora biti iz referenčnega potrdila jasno razvidno, da je referenca vključevala tako strokovni nadzor pri zaključeni gradnji kanalizacijskega sistema kot strokovni nadzor pri zaključeni gradnji črpališča za komunalne odpadne vode). Pojasnilo: Naročnik bo upošteval tudi reference soponudnika in/ali podizvajalca, ki ga bo ponudnik navedel v ponudbi in zanj priložil zahtevana dokazila skladno s točko 5 teh Navodil, v kolikor bodo reference v celoti ustrezale Pogoju 14. DOKAZILO: Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 8 – Seznam izvršenih storitev Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan s strani naročnika referenčnega dela Obrazec št. 9 – Referenčno potrdilo; ponudnik mora ponudbi priložiti vsaj šest zahtevanih referenčnih potrdil, ki ustrezajo Pogoju 14; (opomba: v primeru da ponudnik dokazuje strokovni nadzor pri zaključeni gradnji glavnega /sekundarnega plinovodnega sistema in strokovni nadzor pri zaključeni gradnji plinske merilne regulacijske postaje z eno referenco in v primeru, da ponudnik dokazuje strokovni nadzor pri zaključeni gradnji kanalizacijskega sistema in strokovni nadzor pri zaključeni gradnji črpališča komunalne odpadne vode z eno referenco, zadostujejo štiri referenčna potrdila, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje Pogoja 14). | |
| III.2.4) | Pridržana naročila |
| ne. | |
| III.3.1) | Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve: |
| da. | |
ODDELEK IV: MERILA | |
| IV.1) | Merila za oddajo |
| IV.1.1) | Merila za oddajo |
| Najnižja cena. | |
| IV.1.2) | Uporabljena bo elektronska dražba: |
| Ne. | |
| IV.1.3) | Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: |
| ne. | |
| IV.1.4) | Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: |
| ne. | |
| IV.1.5) | Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi |
| da. | |
| IV.1.6) | a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: |
| ne | |
| IV.1.7) | Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: |
| ne. | |
| IV.2) | Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: |
| Datum: 21. 1. 2014 Čas: 11:00 | |
| IV.3.1) | Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: |
| SL | |
| IV.3.2) | Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe |
| Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, določenega za prejem ponudb) | |
| IV.3.3) | Pogoji odpiranja ponudb: |
| Datum: 21. 1. 2014 Čas: 13:30 Kraj: Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka. | |
ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE | |
| V.1) | Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti |
| Da. Če se, navedite sklic na projekt(-e) in/ali program(-e): Naročnik je operacijo »Komunalna ureditev naselja Puštal – območje A«, katere del je tudi strokovni nadzor pri gradnji, prijavil na javni razpis za pridobitev sredstev sofinanciranja s strani Evropske unije. V primeru, da bo naročnik na javnem razpisu uspel, bo operacijo »Komunalna ureditev naselja Puštal – območje A« delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se bo izvajala v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2015, za obdobja 2013-2015, razvojne prioritete: Razvoj regij, prednostne usmeritve: Regionalni razvojni programi. V okviru komunalne ureditve naselja Puštal – območje A so neupravičeni stroški za izgradnjo javne razsvetljave, plinovoda in ureditev cest, in so glede na navedeno neupravičeni tudi stroški izvedbe strokovnega nadzora pri izgradnji javne razsvetljave, plinovoda in ureditev cest, kar bo financiral naročnik sam iz sredstev proračuna Občine Škofja Loka. Komunalno ureditev naselja Puštal – območje B bo financiral naročnik sam iz sredstev proračuna Občine Škofja Loka in glede na navedeno naročnik sam financira tudi strokovni nadzor pri gradnji za območje B. | |
| V.2) | Dodatne informacije |
| ROK ZA PREJEM PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: | |
| Datum: 13. 1. 2014 Čas: 10:00 | |
| DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: | |
| 27. 12. 2013 | |
ZJN-3 Predhodno informativno obvestilo
ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu
ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi
ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb - mala naročila
ZJN-3 Obvestilo o natečaju
Javna naročila po ZJNVETPS
