PODJETNIŠKI INKUBATOR KOSTEL 1. FAZA.

Prva stran » Objave » ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu - Gradnje (arhiv) » PODJETNIŠKI INKUBATOR KOSTEL 1. FAZA.

eObjava - 27.12.2013 - Ob. 16329

PODJETNIŠKI INKUBATOR KOSTEL 1. FAZA.

ODDELEK I: NAROČNIK
I.1)	IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE
	OBČINA KOSTEL, FARA 30, Kontakt: ales.marolt@kostel.si, V roke: Aleš Marolt, SI-1336 KOSTEL. Tel. +386 18948006. Telefaks +386 18948007. E-pošta obcina@kostel.si. Internetni naslov naročnika (URL): http://www.kostel.si
	Dodatne informacije dobite pri
	Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
	Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri
	Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
	Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov
	Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)	VRSTA NAROČNIKA
	Regionalni ali lokalni organ.
I.3)	GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTI
	Javna uprava
I.4)	ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV
	Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
II.1)	OPIS

II.1.1)	Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
	PODJETNIŠKI INKUBATOR KOSTEL 1. FAZA.
II.1.2)	Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
	Gradnje. Izvedba gradnje s katerimi koli sredstvi, ki ustreza zahtevam naročnika. Glavna lokacija ali mesto gradnje: OBČINA KOSTEL: BANJALOKA 7, 1336 KOSTEL. Šifra NUTS: SI.
II.1.3)	Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu

II.1.4)	Informacije o okvirnem sporazumu

	Trajanje okvirnega sporazuma:

	Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazuma

II.1.5)	Kratek opis naročila ali nabave:
	Občina Kostel načrtuje obstoječi objekt z okolico rekonstruirati in vzpostaviti delovanje Podjetniškega inkubatorja Kostel 2. faza.
II.1.6)	Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
	45000000 (Gradbena dela) 45100000 (Pripravljalna dela na gradbiščih) 45200000 (Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje) 45300000 (Inštalacijska dela pri gradnjah) 45400000 (Zaključna gradbena dela)
II.1.7)	Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih

II.1.8)	Sklopi
	Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)	Informacije o variantah
	Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)	KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILA

II.2.1)	Celotna količina ali obseg
	Ocenjena vrednost brez DDV: 615000,00 EUR
II.2.2)	Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe
	Opcije: Ne.
II.2.3)	Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila
	To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)	TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK
	Začetek 1. 1. 2015, Zaključek 30. 9. 2015.
ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
III.1)	POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILO

III.1.1)	Finančna zavarovanja
	ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE V ponudbi se zahteva predložitev brezpogojne, brez protesta in na prvi poziv unovčljive menične izjave in menice v višini 30.000 EUR. Vzorec menične izjave, ki so ga dolžni ponudniki upoštevati pri oddaji ponudbe, je vsebovan v razpisni dokumentaciji. Veljavnost zavarovanja za resnost ponudbe mora znašati najmanj 90 dni od roka za oddajo ponudb, z možnostjo podaljšanja na zahtevo naročnika. V primeru, če ponudba zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe ne bo vsebovala ali ta ne bo skladna z zahtevami razpisne dokumentacije ali vzorcem iz razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo kot nepopolno izločil iz postopka nadaljnjega ocenjevanja ponudb. Zavarovanje za resnost ponudbe bo unovčeno v naslednjih primerih: A. če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali B. če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe: - ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali - ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom. Predložena zavarovanja za resnost ponudbe bodo neizbranim ponudnikom vrnjena po pravnomočnosti obvestila o oddaji javnega naročila ali po drugi pravnomočni odločitvi naročnika. Izbranemu ponudniku bo zavarovanje za resnost ponudbe vrnjeno po predložitvi zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI Izvajalec mora najkasneje v 15. dneh od sklenitve pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v zahtevani obliki glede na vzorec ali navodila iz razpisne dokumentacije, v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV. Zavarovanje mora veljati še najmanj 30 dni po roku za izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec je dolžan zagotoviti veljavno zavarovanje za ves čas trajanja pogodbe. Izvajalec je dolžan predložiti zavarovanje za celotno obdobje glede na terminski plan, ki je podan v razpisni dokumentaciji. Naročnik ima pravico unovčiti zavarovanje predvsem v naslednjih primerih: - če izvajalec del v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije, specifikacijami ali ponudbeno dokumentacijo; - če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca; - če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi nespoštovanja rokov pogodbe; - v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež; - v primeru, če izvajalec naročniku v predvidenem roku ne preda garancije za odpravo napak v garancijskem roku. ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU Izvajalec mora v 15 dneh od prejema potrdila o prevzemu del naročniku predložiti Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v obliki brezpogojne, nepreklicne bančne garancije prvovrstne banke na prvi poziv oziroma ustreznega adekvatnega finančnega zavarovanja pri zavarovalnici, v višini 5 % vrednosti pogodbene cene (z DDV). Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku lahko izda bodisi: a. banka v Republiki Sloveniji ali b. tuja banka preko korespondenčne banke, locirane v državi naročnika, ki mora imeti najmanj IBCA rating AA-, ki jo potrdi naročnik ali c. zavarovalnica. Rok veljavnosti zavarovanja za odpravo napak mora biti za 30 dni daljši kot so garancijski roki določeni v pogodbi.
III.1.2)	Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo
	SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
III.1.3)	Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
	Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov v obliki partnerske ponudbe. V tem primeru, mora taka ponudba vsebovati sklenjeno partnersko pogodbo, ki bo stopila v veljavo v primeru izbire take ponudbe, kot najugodnejše, skladno z merili te razpisne dokumentacije. Iz partnerske pogodbe mora biti nedvoumno razvidno naslednje: - imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila, - pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe, - obseg izvedbe del, ki jih bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti, - izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo, - določbe, ki opredeljujejo način plačila preko vodilnega ponudnika, - izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in - navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Partnerji izmed sebe določijo glavnega partnerja. Glavni partner podpisuje ponudbo. Obrazec PONUDBA podpišejo vsi partnerji, razen, če iz partnerske pogodbe izhaja drugače. Glavni partner je hkrati podpisnik pogodbe in glavni kontakt z naročnikom tako v fazi oddaje ponudbe kot v fazi izvedbe naročila. Glavni izvajalec prevzame nasproti naročniku poroštvo za delo ostalih partnerjev in/ali podizvajalcev po pravilih Obligacijskega zakonika. Naročnik uveljavlja zahtevo po odpravi morebitnih napak zoper glavnega izvajalca. Če ponudnik oz. z njim povezane družbe predložijo več ponudb, bodo vse ponudbe takšnega ponudnika oz. povezanih družb izločene iz postopka oddaje javnega naročila. Prav tako bodo iz postopka oddaje javnega naročila izločene vse ponudbe, pri katerih isti ponudnik oz. povezane družbe nastopajo enkrat kot samostojni ponudnik, drugič pa kot eden od ponudnikov v skupnem nastopu ali če ponudnik oz. z njim povezane družbe nastopajo v več skupnih ponudbah. Če ponudnik oz. z njim povezane družbe odda samostojno ponudbo ali če ponudnik oz. z njim povezane družbe nastopa v skupni ponudbi, takšen ponudnik oz. z njim povezane družbe ne sme nastopati v drugih ponudbah kot podizvajalec, ne glede na to, kakšno vrednost del bi takšen ponudnik opravil kot podizvajalec v drugi ponudbi. Za povezane družbe se štejejo pravno samostojne družbe, ki so v medsebojnem razmerju tako, da: - ima ena družba v drugi večinski delež (družba v večinski lasti in družba z večinskim deležem); - je ena družba odvisna od druge (odvisna in obvladujoča družba); - so koncernske družbe; - sta dve družbi vzajemno kapitalsko udeleženi ali - so povezane s podjetniškimi pogodbami. Povezane družbe so natančneje opredeljene v Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/2009, 83/2009, 33/2011, 91/2011, 100/2011, 32/2012, 57/2012 v nadaljevanju ZGD-1).
III.1.4)	Drugi posebni pogoji
	Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Da. Posebni pogoji: Pogodba o izvedbi bo sklenjena pod odložnim pogojem pridobitve sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. V primeru, da občina ne bo pridobila evropskih sredstev ali ne bo pridobila dovolj sredstev, pogodba ne bo veljavna. Občina Kostel oz. naročnik si pridržuje pravico, da v primeru nepridobitve evropskih sredstev ali pridobitve manjše količine evropskih sredstev, izvedbo (so)financira s pomočjo lastnih sredstev, če se Občinski svet Občine Kostel odloči za to.
III.2)	POGOJI ZA UDELEŽBO

III.2.1)	Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
	Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 1. OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA I POGOJ Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2. DOKAZILO Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da v vseh točkah citiranega pogoja izpolnjuje vse zahteve. V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem/ci, obvezno izpolnjevanje pogoja velja tudi za podizvajalca/ce. 2. OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA II POGOJ Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni bil izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS ali 73. člena ZJNPOV. DOKAZILO Posebne listine v tej točki ni potrebno priložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni bil izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV. V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem/ci, obvezno izpolnjevanje pogoja velja tudi za podizvajalca/ce. 3. OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA III POGOJ DOKAZILO Ponudnik na dan, ko je oddana ponudnikova ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več. Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da v vseh točkah citiranega pogoja izpolnjuje vse zahteve. V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. V primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem/ci, mora pogoj izpolnjevati tudi vsak podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. V kolikor podizvajalec navedenega dela pogoja ne izpolnjuje, takšen podizvajalec ne sme sodelovati pri izvedbi javnega naročila. 4. OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA IV POGOJ Ponudnik na dan oddaje ponudbe: - ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; - ni v stečajnem postopku ali zanj ni podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; - ni v postopku prisilnega prenehanja in zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo in z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in ni opustil poslovne dejavnosti in ni v katerem koli podobnem položaju. DOKAZILO Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da v vseh točkah citiranega pogoja izpolnjuje vse zahteve. V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. V primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem/ci, mora pogoj izpolnjevati tudi vsak podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. V kolikor podizvajalec navedenega dela pogoja ne izpolnjuje, takšen podizvajalec ne sme sodelovati pri izvedbi javnega naročila. Naročnik ne glede na določila citiranega pogoja iz postopka javnega naročanja ne bo izločil ponudnika, pri katerem je sodišče do roka za izdajo odločitve ali sklepa iz 79. ali 80. člena ZJN-2 pravnomočno odločilo o potrditvi prisilne poravnave. Ponudnik je o pravnomočnem sklepu sodišča o potrditvi prisilne poravnave dolžan obvestiti naročnika v roku 1 delovnega dneva od pravnomočnosti sklepa sodišča. 5. SPOSOBNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI POGOJ Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. Za izpolnjevanje pogoja se upošteva datum oddaje ponudbe. DOKAZILO Posebne listine v tej točki ni potrebno priložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. V primeru partnerskih ponudb mora vsak od partnerjev biti registriran za dejavnost oziroma dela, ki jih prijavlja v ponudbi. V primeru podizvajalskih ponudb mora vsak od podizvajalcev biti registriran za opravljanje dejavnosti oziroma dela, ki jih prijavlja v ponudbi. 6. SPREJEM OBVEZNOSTI POGOJ Ponudnik sprejema vse obveznosti dolocene z razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe. DOKAZILO Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca PONUDBA podal lastno izjavo, da sprejema vse obveznosti dolocene z razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe. V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. 7. RESNIČNOST IZJAV POGOJ Ponudnik v ponudbi ni podal neresnicnih izjav ali podatkov. DOKAZILO Posebne listine v tej tocki ni potrebno predložiti. Narocnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da v ponudbi ni navedel neresnicnih podatkov ali priložil neresnicnih izjav. V primeru partnerskih ali podizvajalskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.
III.2.2)	Poslovna in finančna sposobnost
	Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 6. EKONOMSKA IN FINANCNA SPOSOBNOST I POGOJ Ponudnik ima placane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. Za izpolnjevanje pogoja se upošteva datum oddaje ponudbe. DOKAZILO Kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja se šteje ustrezna navedba ponudnika v obrazcu IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKO FINANČNIH POGOJEV, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. 7. EKONOMSKA IN FINANCNA SPOSOBNOST II POGOJ Ponudnik je imel v zadnjih treh poslovnih letih 2012, 2011 in 2010 (če posluje manj kot 3 leta, v obdobju, odkar posluje) povprečni letni prihodek najmanj 800.000,00 EUR. DOKAZILO Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKO FINANČNIH POGOJEV podal lastno izjavo, da je imel v zadnjih treh poslovnih letih 2012, 2011 in 2010 (če posluje manj kot 3 leta pa v obdobju poslovanja) povprečni letni prihodek najmanj 800.000,00 EUR. Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (S.BON-1/P oziroma S.BON-1/SP ali bilance uspeha ali izvlečke iz bilance stanja ali drugo enakovredno dokazilo), iz katerih je razvidno izpolnjevanje tega pogoja (bilanca stanja/uspeha mora biti revidirana, če je ponudnik po zakonu zavezan k reviziji letnih računovodskih izkazov). V primeru partnerskih ponudb morajo partnerji pogoj izpolnjevati skupno, pri čemer se povprečni letni prihodek v primeru dveh partnerjev izračuna tako, da se seštevek letnih prihodkov obeh partnerjev pomnoži s faktorjem 0,9 in upošteva tako izračunan letni prihodek, pri treh partnerjih s faktorjem 0,8, pri štirih ali več partnerjih pa z 0,7. Ne glede na to, pa mora vsak od partnerjev imeti povprečni letni prihodek najmanj v višini 300.000,00 EUR. 8. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST III POGOJ Ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred datumom objave javnega naročila na Portalu javnih naročil ni imel blokiranih poslovnih računov. DOKAZILO Ponudnik izpolnjevanje pogoja izkazuje s potrdili vseh bank, pri katerih ima odprt poslovni račun. V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. 9. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST IV POGOJ Vodilni partner oziroma nosilec posla ima bonitetno oceno (po pravilih Basel II) najmanj SB6 ali boljšo. Drugi partnerji morajo imeti bonitetno oceno (po pravilih Basel II) najmanj SB6 ali boljšo. Predloženi obrazec ne sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje ponudbe. DOKAZILO Ponudnik izpolnjevanje pogoja izkazuje s predložitvijo obrazca S.BON-1/P ali drugega enakovrednega obrazca iz katerega izhaja bonitetna ocena po Basel II. V primeru, če ponudnik za izkazovanje bonitetne ocene predloži bonitetni obrazec, ki temelji na metodologiji Basel II, vendar upošteva drugačno lestvico bonitetnih ocen, je naveden ponudnik v predloženem dokazilu dolžan izkazati primerljivost dosežene bonitetne ocene ponudnika v primerjavi z zahtevano bonitetno oceno iz pogoja. V kolikor navedena primerljivost ne bo izražena in naročnik ne bo mogel na podlagi navedenega dokumenta razbrati primerljivosti glede bonitetne ocene, takšnega dokazila ne bo upošteval kot ustreznega in izkazovanje pogojev ne bo dokazano. Samostojni podjetniki lahko izpolnjevanje predmetnega pogoja izkažejo s predložitvijo lastne izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo naročniku, v kateri izkažejo solidnost poslovanja ob smiselni aplikaciji pravil Basel II. Naročnik si v predmetnem primeru pridružuje pravico do preverbe solidnosti poslovanja s pozivom na predložitev katerih koli financnih kazalnikov oziroma dokumentov, ki izkazujejo solidnost poslovanja ob smiselni aplikaciji pravil Basel II. S podajo predmetne izjave se predvideva tudi podaja soglasja k predložitvi vseh zahtevanih dodatnih dokazil za izpolnjevanje predmetnega pogoja. Tuji ponudniki pogoj izpolnjujejo glede na adekvatne lestvice skladno z njihovo domačo zakonodajo, kot dokazilo pa predložijo ustrezen izpis pooblašcenega organa ali poročilo pooblaščenega revizorja. V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. Najnižje ravni morebitnih standardov: /
III.2.3)	Tehnična sposobnost
	Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 10. TEHNIČNA SPOSOBNOST I POGOJ Ponudnik je v zadnjih 3 letih pred objavo razpisa na portalu javnih naročil uspešno izvedel najmanj eno referencno delo, ki zajema uspešno izvedbo vsebinsko istovrstnega posla in vrednostjo vsaj 600.000 EUR brez DDV. DOKAZILO Ponudnik izpolnjevanje pogoja dokazuje z izpolnitvijo obrazca PODATKI O REFERENČNEM DELU in izpolnjenim, podpisanim in žigosanim REFERENČNIM POTRDILOM naročnika. Iz opisa referenčnega dela mora biti razvidno, da gre za istovrstna dela, kot jih ponudnik prevzema v ponudbi. Naročnik ima pravico preveriti podatke pri potrjevalcih predloženih referenčnih potrdil, ki so osnova za presojanje ustreznosti reference, ali od ponudnika zahtevati predložitev dodatnih dokazil (npr. pogodba, računi, obrazložitve itd.). V primeru partnerskih ponudb se izpolnjevanje pogoja izkazuje kumulativno s strani partnerjev. 11. KADROVSKA SPOSOBNOST POGOJ Ponudnik mora razpolagati s kadrom, ki izpolnjuje sledeče zahteve: - najmanj enim kadrom v funkciji odgovorni vodja del, ki ima ustrezno izobrazbo skladno s 77. in 78. členom ZGO-1 in - najmanj enim delovodjo z ustrezno izobrazbo. DOKAZILO Ponudnik izpolnjevanje pogoja izkazuje z navedbo zahtevanih podatkov v obrazcu KLJUČNI KADRI s predložitvijo izpolnjenih in potrjenih REFERENČNIH POTRDIL. Dokazila o izobrazbi prijavljenega kadra se dokazuje s fotokopijami spričeval oz. diplom. V primeru partnerskih ponudb partnerji pogoj izpolnijo kumulativno. Nominirani kadri, ki izpolnjujejo zgornje pogoje morajo biti nominirani za opravljanje funkcij, v okviru konkretnega javnega naročila. Najnižje ravni morebitnih standardov: /
III.2.4)	Informacije o pridržanih naročilih

III.3)	SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEV

III.3.1)	Informacije o določeni stroki

III.3.2)	Osebje, odgovorno za izvedbo storitve

ODDELEK IV: POSTOPEK
IV.1)	VRSTA POSTOPKA

IV.1.1)	Vrsta postopka
	Odprti postopek.
IV.1.2)	Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju

IV.1.3)	Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom

IV.2)	MERILA ZA IZBIRO PONUDBE

IV.2.1)	Merila za izbiro ponudbe
	Najnižja cena.
IV.2.2)	Informacije o elektronski dražbi
	Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)	UPRAVNE INFORMACIJE

IV.3.1)	Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik
	430-24/2013
IV.3.2)	Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
	Ne. Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil Ne.
IV.3.3)	Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov

IV.3.4)	Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
	Datum: 6. 2. 2014 Čas: 10:00
IV.3.5)	Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom

IV.3.6)	Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
	Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)	Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
	Trajanje v dnevih: 90 (od datuma, določenega za prejem ponudb)
IV.3.8)	Način odpiranja ponudb
	Datum: 6. 2. 2014 Čas: 14:00 Kraj: V poslovnih prostorih naročnika, Fara 30, 1336 Kostel. Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb: PREDSTAVNIKI PONUDNIKOV, KI SE IZKAŽEJO S POOBLASTILOM ZA ZASTOPANJE PONUDNIKA.
ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
VI.1)	INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA

VI.2)	INFORMACIJE O SREDSTVIH EU
	Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da. Sklic na projekte in/ali programe: Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Razvoj regij, prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi ter javnega poziva za predložitev vlog za sofinanciranje iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«.
VI.3)	DODATNE INFORMACIJE
	/ Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.kostel.si
	Rok za prejem ponudnikovih vprašanj:
	Datum: 30. 1. 2014 Čas: 13:00
VI.4)	PRITOŽBENI POSTOPKI

VI.4.1)	Organ, pristojen za pritožbene postopke
	OBČINA KOSTEL, FARA 30, SI-1336 KOSTEL. Tel. +386 18948006. E-pošta obcina@kostel.si. Internetni naslovi: http://www.kostel.si
	Organ, pristojen za postopek mediacije

VI.4.2)	Vložitev pritožb
	Rok za vložitev pritožb: Ponudniki imajo v predmetnem postopku zagotovljeno pravno varstvo skladno z določili Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali z elektronskimi sredstvi. Zahtevek za revizijo se lahko vloži z elektronskimi sredstvi, če naročnik razpolaga z informacijskim sistemom za sprejem elektronskih vlog, v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis. V tem primeru mora biti zahtevek za revizijo podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance. O vloženem zahtevku za revizijo bo naročnik v treh delovnih dneh od prejema tega zahtevka obvestiti ponudnike, ki so v postopku oddaje javnega naročila oddali ponudbo. Roki za vložitev zahtevka za revizijo so sledeči: Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primerih, ki jih kot izjemo obravnava ZPVPJN, vloži v osmih delovnih dneh od dneva: - objave obvestila o javnem naročilu ali - obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali - prejema povabila k oddaji ponudb. Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ZPVPJN in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom. Po odločitvi o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve. Taksa za vložitev zahtevka za revizijo, ki se nanaša na objavo obvestila o naročilu ali razpisno dokumentacijo v odprtem postopku znaša 7.000 EUR. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek (TRR: SI56 0110 0100 0358 802, SKLIC: 11 16110-7111290-XXXXXXLL ).
VI.4.3)	Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb
	OBČINA KOSTEL, FARA 30, SI-1336 KOSTEL. Tel. +386 18948006. E-pošta obcina@kostel.si. Internetni naslovi: http://www.kostel.si
VI.5)	DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA:
	27. 12. 2013