eObjava - 08.01.2014 - Ob. 204
Ureditev kanalizacije Dolga vas - Livold - sklop 2 in sklop 3.
| ODDELEK I: NAROČNIK | |
| I.1) | IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE |
| OBČINA KOČEVJE, Ljubljanska cesta 26, Kontakt: Vesna Paljk, V roke: Irena Kalčič, SI-1330 Kočevje. Tel. +386 14219040. Telefaks +386 14219045. E-pošta info@altus.si. | |
| Dodatne informacije dobite pri | |
| Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah. | |
| Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri | |
| Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah. | |
| Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov | |
| Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah. | |
| I.2) | VRSTA NAROČNIKA |
| Regionalni ali lokalni organ. | |
| I.3) | GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTI |
| Javna uprava | |
| I.4) | ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV |
| Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne. | |
ODDELEK II: PREDMET NAROČILA | |
| II.1) | OPIS |
| II.1.1) | Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: |
| Ureditev kanalizacije Dolga vas - Livold - sklop 2 in sklop 3. | |
| II.1.2) | Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe |
| Gradnje. Izvedba. Glavna lokacija ali mesto gradnje: Dolga vas - Livold. Šifra NUTS: SI021. | |
| II.1.3) | Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu |
| Obvestilo se nanaša na javno naročilo. | |
| II.1.4) | Informacije o okvirnem sporazumu |
| Trajanje okvirnega sporazuma: | |
| Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazuma | |
| II.1.5) | Kratek opis naročila ali nabave: |
| Predmet javnega naročila je izgradnja kanalizacije Dolga vas – Livold – sklop 2 in sklop 3 v občini Kočevje. | |
| II.1.6) | Enotni besednjak javnih naročil (CPV): |
| 45232400 (Gradbena dela na kanalizaciji) | |
| II.1.7) | Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih |
| Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne. | |
| II.1.8) | Sklopi |
| Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne. | |
| II.1.9) | Informacije o variantah |
| Variantne ponudbe so dopustne: ne. | |
| II.2) | KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILA |
| II.2.1) | Celotna količina ali obseg |
| Predmet javnega naročila je izgradnja kanalizacije Dolga vas – Livold – sklop 2 in sklop 3 v občini Kočevje. Dela po tem javnem razpisu obsegajo vsa pripravljalna dela, gradbena dela, elektro dela, strojna dela, montažna dela, zaključna dela, dobavo vsega potrebnega materiala in opreme, transporte in izvedba vseh del vezanih na javno naročilo, tehnično skladno z elementi iz razpisne dokumentacije in projektno dokumentacijo. Ocenjena vrednost brez DDV: 840000,00 EUR | |
| II.2.2) | Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe |
| Opcije: Ne. | |
| II.2.3) | Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila |
| To naročilo je mogoče podaljšati: Ne. | |
| II.3) | TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK |
| Trajanje v dnevih: 150 (od oddaje naročila) | |
ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE | |
| III.1) | POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILO |
| III.1.1) | Finančna zavarovanja |
| Zavarovanje za resnost ponudbe - menica z menično izjavo v višini 50.000,00 EUR. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti - prvovrstna, nepreklicna, brezpogojna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznsoti, izdana s strani banke ali druge ugledne finančne institucije (zavarovalnice). Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku - prvovrstna, nepreklicna, brezpogojna garancija za odpravo napak v garancijskem roku, izdana s strani banke ali druge ugledne finančne institucije (zavarovalnice). | |
| III.1.2) | Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo |
| Rok plačila 30. dan od uradnega datuma prejema računa s priloženo situacijo, ki se izajajo mesečno, po predhodni potrditvi s strani nadzornega organa in računa s končno obračunsko situacijo, predhodno potrjeno s strani nadzornega organa. | |
| III.1.3) | Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano |
| Pravni akt o skupni izvedbi naročila. | |
| III.1.4) | Drugi posebni pogoji |
| Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne. | |
| III.2) | POGOJI ZA UDELEŽBO |
| III.2.1) | Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register |
| Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: POGOJ 1: Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) kot pravna oseba in njegovi zakoniti zastopniki, kolikor gre za pravno osebo, niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: KZ-1): - sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1) - goljufija (211. člen KZ-1) - protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1) - povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1) - oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1) - poslovna goljufija (228. člen KZ-1) - goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1) - preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1) - preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1) - preslepitev kupcev (232. člen KZ-1) - neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1) - neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1) - ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1) - izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1) - zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1) - zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1) - zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1) - zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1) - nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1) - nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1) - ponarejanje denarja (243. člen KZ-1) - ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic in vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1) - pranje denarja (245. člen KZ-1) - zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1) - uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1) - izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1) - davčna zatajitev (249. člen KZ-1) - tihotapstvo (250. člen KZ-1) - izdaja tujih podatkov (260. člen KZ-1) - jemanje podkupnine (261. člen KZ-1) - dajanje podkupnine (262. člen KZ-1) - sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1) - dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1) - hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). DOKAZILO: Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. V primeru ponudbe s podizvajalci se izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti ponudbi priloži za vsakega od podizvajalcev navedenega v ponudbi. V primeru skupne ponudbe se izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti ponudbi priloži za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. POGOJ 2: Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV. DOKAZILO: Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. V primeru ponudbe s podizvajalci se izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti ponudbi priloži za vsakega od podizvajalcev navedenega v ponudbi. V primeru skupne ponudbe se izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti ponudbi priloži za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. POGOJ 3: Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) na dan, ko je oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika (Republike Slovenije), nima zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več. DOKAZILO: Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. V primeru ponudbe s podizvajalci se izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti ponudbi priloži za vsakega od podizvajalcev navedenega v ponudbi. V primeru skupne ponudbe se izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti ponudbi priloži za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. POGOJ 4: Ponudnik izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. V primeru, da ima ponudnik podizvajalce morajo podizvajalci izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, ki se nanašajo na dela, ki ga bodo izvajali kot podizvajalci. V primeru skupne ponudbe mora vsak partner v skupini izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, ki se nanašajo na dela, ki ga bo izvajal kot partner v skupini. DOKAZILO: Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. V primeru ponudbe s podizvajalci se izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti ponudbi priloži za vsakega od podizvajalcev navedenega v ponudbi. V primeru skupne ponudbe se izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti ponudbi priloži za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. POGOJ 5: Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) ni v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. DOKAZILO: Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. V primeru ponudbe s podizvajalci se izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti ponudbi priloži za vsakega od podizvajalcev navedenega v ponudbi. V primeru skupne ponudbe se izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti ponudbi priloži za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. POGOJ 6: Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. DOKAZILO: Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. V primeru ponudbe s podizvajalci se izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti ponudbi priloži za vsakega od podizvajalcev navedenega v ponudbi. V primeru skupne ponudbe se izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti ponudbi priloži za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. POGOJ 7: Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) ni v postopku prisilnega prenehanja, zoper njega ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in ni opustil poslovno dejavnost ali ni v kateremkoli drugem podobnem položaju. DOKAZILO: Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. V primeru ponudbe s podizvajalci se izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti ponudbi priloži za vsakega od podizvajalcev navedenega v ponudbi. V primeru skupne ponudbe se izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti ponudbi priloži za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. POGOJ 8: Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem. DOKAZILO: Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. V primeru ponudbe s podizvajalci se izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti ponudbi priloži za vsakega od podizvajalcev navedenega v ponudbi. V primeru skupne ponudbe se izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti ponudbi priloži za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. POGOJ 9: Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) ni storil velike strokovne napake iz področja predmeta javnega naročila in ni hujše kršil poklicnih pravil, ki bi mu jih naročnik lahko dokazal s sredstvi, katere lahko utemelji. DOKAZILO: Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. V primeru ponudbe s podizvajalci se izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti ponudbi priloži za vsakega od podizvajalcev navedenega v ponudbi. V primeru skupne ponudbe se izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti ponudbi priloži za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. POGOJ 10: Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, ni namerno podal zavajajočih razlag ali informacij ni zagotovil. DOKAZILO: Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. V primeru ponudbe s podizvajalci se izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti ponudbi priloži za vsakega od podizvajalcev navedenega v ponudbi. V primeru skupne ponudbe se izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti ponudbi priloži za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. | |
| III.2.2) | Poslovna in finančna sposobnost |
| Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: POGOJ 11: Ponudnik mora imeti v vsakem od let – letu 2012 in v letu 2011 - več kot 800.000,00 EUR letnih prihodkov iz poslovanja (čistih prihodkov). Če ponudnik sam ne izpolnjuje navedenega pogoja, lahko pogoj izpolni skupaj z ostalimi ponudniki v skupini v primeru skupne ponudbe. V primeru, da ponudnik ne posluje v celotnem obdobju poslovnih let 2012, 2011, predloži podatke za čas od začetka poslovanja do konca leta 2012. DOKAZILO: S.BON-1/P s podatki in kazalniki za leto 2012*; dokazilo se priloži ponudbi v originalu ali kopiji; Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 8 – Izjava o višini letnih prihodkov. V primeru skupne ponudbe se S.BON-1/P s podatki in kazalniki za leto 2012 in izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 8 – Izjava o višini letnih prihodkov priloži ponudbi za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. * Opomba: samostojni podjetniki posamezniki ponudbi priložijo S.BON-1 s podatki in kazalniki za leto 2012 POGOJ 12: Noben od ponudnikovih / soponudnikovih / podizvajalčevih odprtih transakcijskih računov v zadnjih šestih mesecih, šteto od datuma izdaje dokazila, ni bil blokiran iz razloga neporavnanih obveznosti iz davčnega naslova, zakonskega naslova ali naslova sodnih izvršb za več kot dvajset dni. Dokazilo ne sme biti starejše več kot 15 dni od datuma, ki je določen za oddajo ponudb. DOKAZILO: BON 2 (lahko tudi potrdilo poslovne banke ali bank), ki ne sme biti starejši več kot 15 dni od datuma, ki je določen za oddajo ponudb. BON 2 (ali potrdila poslovnih bank) se priloži v originalu ali kopiji. V primeru, da ponudnik ponudbi priloži potrdila poslovnih bank, mora ponudbi priložiti potrdila za vsak odprt transakcijski račun. V primeru skupne ponudbe se BON 2 (ali potrdilo poslovne banke ali bank) priloži ponudbi za vsakega od partnerjev v skupini. POGOJ 13: Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. V primeru skupne ponudbe pogoj velja za vsakega od partnerjev v skupini. DOKAZILO: Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 7 – Izjava o plačanih zapadlih obveznostih do podizvajalcev. V primeru skupne ponudbe se izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 7 – Izjava o plačanih zapadlih obveznosti do podizvajalcev priloži ponudbi za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. | |
| III.2.3) | Tehnična sposobnost |
| Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: POGOJ 14: Tehnično in kadrovsko sposobnost ponudnik dokazuje s predložitvijo izpolnjenih, datiranih, podpisanih in žigosanih obrazcev, ki so sestavni del te razpisne dokumentacije. DOKAZILO: Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 9 – Tehnične zmogljivosti za izvedbo naročila Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 10 – Podatki o tehničnem osebju. POGOJ 15: Odgovorni vodja del mora izpolnjevati pogoje po Zakonu o graditvi objektov za odgovornega vodjo del, imeti mora vsaj 5 let delovnih izkušenj, ki je redno zaposlen pri ponudniku ali z njim sodeluje na podlagi sklenjene pogodbe. Odgovorni vodja del mora imeti vsaj dve referenci iz zadnjih petih let, šteto od roka za oddajo ponudb, ki se nanašata na odgovornega vodjo del pri zaključeni gradnji kanalizacijskih sistemov, pri katerih je pri vsakem od referenčnih del skupna dolžina zgrajenih objektov znašala vsaj 1.000 m cevovodov, cevi DN 150 ali več, gradnja pa je vključevala vsaj eno črpališče za komunalno odpadno vodo. Reference za odgovornega vodjo del ponudnik dokazuje z izpolnjenim Obrazcem št. 10 – Podatki o tehničnem osebju, v katerega ponudnik vpiše vsaj dve referenčni deli za predlaganega odgovornega vodjo del, ki ustrezata pogoju. DOKAZILO: Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 10 – Podatki o tehničnem osebju REFERENCE POGOJ 16: Za priznanje sposobnosti mora ponudnik imeti reference, ki se nanašajo na nizke gradnje – zaključene gradnje kanalizacijskih / vodovodnih sistemov. Ponudnik je moral v zadnjih petih letih, šteto od roka za oddajo ponudb izvesti vsaj dve zaključeni gradnji kanalizacijskih sistemov, ki je vključevala gradbena in montažna dela, pri katerih je pri vsakem od referenčnih del skupna dolžina zgrajenih objektov znašala vsaj 1.000 m cevovodov, cevi DN 150 ali več, in kjer je vsaka od gradenj vključevala vsaj eno črpališče za komunalno odpadno vodo, ponudnik pa je imel za vsako od referenčnih del sklenjeno gradbeno pogodbo z investitorjem referenčnega dela (npr. občina, komunalno podjetje). Naročnik bo upošteval samo pozitivna referenčna potrdila, ki bodo ponudbi predložena na predpisanem Obrazcu št. 12 – Referenčno potrdilo, ki bodo v celoti izpolnjena in datirana, žigosana in podpisana s strani investitorjev referenčnih del. POJASNILO: Za naročnika referenčnega dela pri gradnjah se šteje naročnik – investitor referenčnega dela - s katerim je imel ponudnik sklenjeno gradbeno pogodbo za referenčno delo. DOKAZILO: Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 11 – Seznam izvršenih gradenj, v katerega mora ponudnik vpisati vsaj dve referenčni deli, ki ustrezata Pogoju 16. Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 12 – Referenčno potrdilo; ponudnik mora ponudbi priložiti vsaj dve referenčni potrdili, ki ustrezata Pogoju 16. Pojasnilo: V primeru, da predloži ponudbo skupina ponudnikov (skupna ponudba) zgoraj navedene zahteve v zvezi z referencami in referenčnimi pogoji izpolnijo partnerji v skupini skupaj, kar pomeni, da bo naročnik upošteval tako ustrezna referenčna potrdila ponudnika, kot tudi ustrezna referenčna potrdila partnerjev v skupini, ki bodo v celoti ustrezala Pogoju 16. | |
| III.2.4) | Informacije o pridržanih naročilih |
| III.3) | SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEV |
| III.3.1) | Informacije o določeni stroki |
| III.3.2) | Osebje, odgovorno za izvedbo storitve |
ODDELEK IV: POSTOPEK | |
| IV.1) | VRSTA POSTOPKA |
| IV.1.1) | Vrsta postopka |
| Odprti postopek. | |
| IV.1.2) | Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju |
| IV.1.3) | Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom |
| IV.2) | MERILA ZA IZBIRO PONUDBE |
| IV.2.1) | Merila za izbiro ponudbe |
| Najnižja cena. | |
| IV.2.2) | Informacije o elektronski dražbi |
| Uporabljena bo elektronska dražba: Ne. | |
| IV.3) | UPRAVNE INFORMACIJE |
| IV.3.1) | Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik |
| 351-24/2013-2316 | |
| IV.3.2) | Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom |
| Ne. Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil Ne. | |
| IV.3.3) | Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov |
| Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje: Datum: 22. 1. 2014 Čas: 10:00 Dokumentacija se plačuje: Ne. | |
| IV.3.4) | Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje |
| Datum: 23. 1. 2014 Čas: 11:00 | |
| IV.3.5) | Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom |
| IV.3.6) | Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje |
| Uradni jeziki EU: SL | |
| IV.3.7) | Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe |
| Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, določenega za prejem ponudb) | |
| IV.3.8) | Način odpiranja ponudb |
| Datum: 23. 1. 2014 Čas: 14:00 Kraj: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje. Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb: Naročnik, ponudniki, ostali. | |
ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE | |
| VI.1) | INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA |
| Ponovitev naročila: Ne. | |
| VI.2) | INFORMACIJE O SREDSTVIH EU |
| Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da. Sklic na projekte in/ali programe: Naročnik je operacijo »Ureditev kanalizacije Dolga vas – Livold – sklop 2 in sklop 3«, prijavil na javni razpis za pridobitev sredstev sofinanciranja s strani Evropske unije. V primeru, da bo naročnik na javnem razpisu uspel, bo operacijo »Ureditev kanalizacije Dolga vas – Livold – sklop 2 in sklop 3« delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se bo izvajala v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, za obdobje 2013-2015, razvojne prioritete: Razvoj regij, prednostne usmeritve: Regionalni razvojni programi. | |
| VI.3) | DODATNE INFORMACIJE |
| Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2014/1/1824-60277777887091312921/Razpisna _dokumentacija_Obcina_Kocevje_kanalizacija.zip | |
| Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: | |
| Datum: 16. 1. 2014 Čas: 9:00 | |
| VI.4) | PRITOŽBENI POSTOPKI |
| VI.4.1) | Organ, pristojen za pritožbene postopke |
| OBČINA KOČEVJE, Ljubljanska cesta 26, SI-1330 Kočevje. Tel. +386 18938220. Telefaks +386 18938230. E-pošta obcina@kocevje.si. Internetni naslovi: http://www.kocevje.si | |
| Organ, pristojen za postopek mediacije | |
| VI.4.2) | Vložitev pritožb |
| Rok za vložitev pritožb: Skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. | |
| VI.4.3) | Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb |
| OBČINA KOČEVJE, Ljubljanska cesta 26, SI-1330 Kočevje. Tel. +386 18938220. Telefaks +386 18938230. E-pošta obcina@kocevje.si. Internetni naslovi: http://www.kocevje.si | |
| VI.5) | DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: |
| 7. 1. 2014 | |
ZJN-3 Predhodno informativno obvestilo
ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu
ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi
ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb - mala naročila
ZJN-3 Obvestilo o natečaju
Javna naročila po ZJNVETPS
