Kanalizacija in vodovod Šentjošt.

Prva stran » Objave » ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu - Gradnje (arhiv) » Kanalizacija in vodovod Šentjošt.

eObjava - 13.01.2014 - Ob. 438

Kanalizacija in vodovod Šentjošt.

ODDELEK I: NAROČNIK
I.1)	IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE
	MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, Kontakt: mestna.obcina@novomesto.si, SI-8000 Novo mesto. Tel. +386 73939308. Telefaks +386 73939208. E-pošta maja.gorenc@novomesto.si.
	Dodatne informacije dobite pri
	Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
	Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri
	Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
	Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov
	Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)	VRSTA NAROČNIKA
	Regionalni ali lokalni organ.
I.3)	GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTI
	Javna uprava
I.4)	ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV
	Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
II.1)	OPIS

II.1.1)	Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
	Kanalizacija in vodovod Šentjošt
II.1.2)	Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
	Gradnje. Izvedba. Glavna lokacija ali mesto gradnje: Gradbena dela, ki so predmet tega razpisa, se bodo izvajala jugovzhodno od Novega mesta, na pobočju nad dolino potoka Klamfer, vzhodno od Črmošnjic, na nadmorski višini cca 235 m. Šifra NUTS: SI017.
II.1.3)	Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
	Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)	Informacije o okvirnem sporazumu

	Trajanje okvirnega sporazuma:

	Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazuma

II.1.5)	Kratek opis naročila ali nabave:
	Predmet javnega razpisa je: • izgradnja kanalizacije komunalnih odpadnih voda v delu naselja Šentjošt ter v delu naselja Verdun na območju zaselka Burence, v predvideni skupni dolžini 2,13 km, • izgradnja črpališča komunalne odpadne vode na parc. št. 664/1, k.o. Stopiče, in • rekonstrukcija vodovodnega omrežja od naselja Črmošnjice pri Stopičah do naselja Šentjošt ter na območju naselja Šentjošt in zaselka Burence v naselju Verdun, v predvideni skupni dolžini 2,63 m.
II.1.6)	Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
	45000000 (Gradbena dela) 45231300 (Gradbena dela na cevovodih za vodo in odplake) 45232151 (Gradbena dela pri sanaciji glavnega vodovoda) 45232410 (Kanalizacijski objekti)
II.1.7)	Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
	Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)	Sklopi
	Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)	Informacije o variantah
	Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)	KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILA

II.2.1)	Celotna količina ali obseg

II.2.2)	Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe
	Opcije: Ne.
II.2.3)	Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila
	To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)	TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK
	Začetek 15. 3. 2014, Zaključek 1. 8. 2015.
ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
III.1)	POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILO

III.1.1)	Finančna zavarovanja
	8. FINANČNA ZAVAROVANJA 8.1. Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti naročniku predložiti bianco menico z menično izjavo ali bančne garancije v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije, ki po vsebini ne smejo odstopati od vzorcev finančnih zavarovanj iz razpisne dokumentacije. 8.2. Pri skupni ponudbi predloži finančno zavarovanje nosilec posla, pri ponudbi s podizvajalci pa ponudnik kot glavni ponudnik. 8.3. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe: 8.3.1. Naročnik za resnost ponudbe zahteva bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo v višini 30.000,00 EUR, s pooblastilom za izpolnitev, z oznako »Brez protesta«, plačljivo na prvi poziv in veljavno do vključno 120 dni po roku za oddajo ponudb. Dokazilo, ki ga je potrebno priložiti: Menična izjava izdajatelja menice (OBR št. 17) in bianco menica. 8.3.2. Menico z menično izjavo za resnost ponudbe naročnik unovči, če ponudnik: • po odpiranju ponudb svojo ponudbo umakne ali svojo ponudbo nedopustno spremeni v času njene veljavnosti, • zavrne sklenitev pogodbe, • po sklenitvi pogodbe v roku ne predloži bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in kopije police za zavarovanje splošne civilne odgovornosti, oboje v skladu s pogoji in zahtevami naročnika. 8.3.3. V primeru, da naročnik do določenega roka ne bo sprejel odločitve o oddaji naročila, bo ponudnika pozval k podaljšanju veljavnosti menice z menično izjavo za največ 30 dni. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem zavarovanja morajo biti v pisni obliki. 8.3.4. Neunovčene menice dane za resnost ponudbe se po zaključku postopka oddaje javnega naročila neizbranim ponudnikom vrne. Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev je sestavni del te razpisne dokumentacije 8.3.5. V kolikor ponudnik ponudbi ne bo predložil bianco podpisane in žigosane menice z menično izjavo v zahtevani vsebini, bo naročnik tako ponudbo ponudnika izločil! 8.4. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: 8.4.1. Izbrani ponudnik bo moral v roku 10 (deset) dni od podpisa pogodbe naročniku izročiti nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv plačljivo bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10% skupne pogodbene vrednosti z davkom na dodano vrednost, z veljavnostjo do vključno 60 (šestdeset) dni po zaključku vseh pogodbenih del. Dokazilo, ki ga je potrebno priložiti: Izjava o izročitvi bančnih garancij (OBR št. 18) Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR št. 19). 8.4.2. Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če: • izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku, • izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe, • naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe, • izvajalec naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika, • izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati, • izvajalec naročniku ne izroči ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku v roku, tj. pred iztekom veljavnosti garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, • izvajalec naročniku ne izroči ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije, • izvajalec v roku, ki ga določi naročnik, ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti, ugotovljenih pri primopredaji izvedenih del, • izvajalec naročniku ne izroči kopije police za zavarovanje splošne civilne odgovornosti v roku in zahtevani vsebini. 8.4.3. V kolikor bi naročnik odločil, da se rok za izvedbo naročila, določen v pogodbi, podaljša, bo moral izbrani ponudnik temu ustrezno podaljšati tudi veljavnost bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 8.5. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi: 8.5.1. V roku 5 dni po primopredaji zaključenih pogodbenih del, (to je po uspešnem prevzemu del brez pripomb in zadržkov s strani naročnika) bo moral izvajalec izročiti naročniku nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv plačljivo bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku 5 let, in sicer v višini 10% končne obračunske vrednosti investicije z davkom na dodano vrednost, sicer se bo štelo, da javno naročilo ni uspešno izvedeno, naročnik pa ima pravico brezobrestno zadržati končno obračunsko situacijo za garancijski rok v višini garancije ali unovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Veljavnost bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku mora biti 5 let in 30 dni. Dokazilo, ki ga je potrebno priložiti: Izjava o izročitvi bančnih garancij (OBR št. 18) Vzorec bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi (OBR št. 20). 8.5.2. Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku naročnik unovči, če ponudnik: • v garancijskem obdobju ne odpravi vseh notificiranih napak na izvršenih delih, • če izvedena dela nimajo lastnosti/uporabljenih materialov/certifikatov, h katerim se je ponudnik zavezal ob predložitvi ponudbe naročniku.
III.1.2)	Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo
	V skladu z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna, je plačilni rok 30. (trideseti) dan od dneva uradnega prejema pravilno izstavljenega računa, potrjenega s strani nadzornega organa.
III.1.3)	Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
	5. OBLIKA NASTOPA 5.1. Na javnem razpisu lahko sodeluje vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in jo prevzema v ponudbi. 5.2. Samostojna ponudba: 5.2.1. Samostojna ponudba pomeni, da ponudnik predloži samostojno ponudbo, brez podizvajalcev in brez partnerjev v skupini (skupna ponudba). V navedenem primeru mora biti ponudnik tehnično in kadrovsko v celoti sam sposoben izvesti naročilo. 5.3. Skupna ponudba: 5.3.1. Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Ne glede na predložitev skupne ponudbe pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. 5.3.2. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora vsebovati: • navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa), • pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini, • neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika, • področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema vsak partner v skupni ponudbi, • način plačila preko vodilnega partnerja v skupini, • določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini, • reševanje sporov med partnerji v skupini, • druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini, • rok veljavnosti pravnega akta. 5.3.3. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh partnerjev v skupini in stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik. 5.3.4. Pri skupni ponudbi se izpolnjevanje pogojev za osnovno, poklicno, ekonomsko in finančno sposobnost ugotavlja za vsakega partnerja v ponudbi posebej; izpolnjevanje ostalih pogojev pa izpolnijo vsi partnerji v ponudbi kumulativno, vsi skupaj. 5.3.5. Ponudnik (tudi vsi partnerji v skupni ponudbi) mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. 5.4. Ponudba s podizvajalci: 5.4.1. Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika, kot glavnega ponudnika, nastopajo še drugi gospodarski subjekti (v nadaljevanju: podizvajalci). Podizvajalci lahko sodelujejo pri več ponudnikih hkrati. 5.4.2. Podizvajalec je v skladu s 15. a točko 1. odstavka ZJN-2 vsak gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika dobavlja blago, izvaja storitev ali gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. 5.4.3. Za podizvajalca se po zakonu ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z (izbranim) ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V tem primeru: • se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano z (izbranim) ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila, • mora izbrani ponudnik s podizvajalcem iz prejšnje alineje skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja. 5.4.4. V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, mora v ponudbi navesti, s katerimi podizvajalci bo sodeloval pri izvedbi naročila ter navesti podatke o delu naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec – predmet, količina, vrednost ter kraj in rok izvedbe so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila. Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJN-2 obvezna. 5.4.5. V kolikor bo ponudnik navedel, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, bodo le-ti navedeni tudi v pogodbi in jih ponudnik brez soglasja naročnika ne bo smel zamenjati. V primeru, da naročnik da soglasje k zamenjavi podizvajalcev, bosta naročnik in ponudnik (izbrani izvajalec) sklenila aneks k pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za zamenjavo v pogodbi navedenih podizvajalcev. 5.4.6. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem, se izpolnjevanje pogojev za osnovno sposobnost in sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti za dela, ki jih prevzema, ugotavlja tudi za vsakega od podizvajalcev posebej. To velja tudi za vse podizvajalce, ki jih ponudnik uvede v posel po sklenitvi pogodbe z naročnikom. Naročnik ima pravico, da za vse nove podizvajalce, ki niso bili navedeni v ponudbi (zamenjava podizvajalca ali uvedba novega podizvajalca v delo) kasneje preveri izpolnjevanje navedenih pogojev. V kolikor podizvajalci pogojev ne izpolnjujejo, jih ponudnik (izvajalec) ne sme angažirati. V nasprotnem primeru je to razlog za krivdno razvezo pogodbe. 5.4.7. V primeru, da bo v postopku predmetnega javnega naročila izbrana ponudba ponudnika, ki nastopa s podizvajalci, bo moral izbrani ponudnik ob sklenitvi pogodbe z naročnikom in ves čas trajanja pogodbe imeti sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki jih je navedel v svoji ponudbi. Podizvajalec bo moral pred podpisom pogodbe med naročnikom in z izbranim ponudnikom naročniku v petih dneh od sklenitve posredovati kopijo pogodbe, ki jo bo sklenil z izbranim ponudnikom, pri katerem nastopa kot podizvajalec, v kolikor le-ta ne bo že priložena ponudbi po tem javnem razpisu. 5.4.8. Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5-ih dneh po spremembi predložiti: • svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, • pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in • soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. 5.4.9. V kolikor bo ponudnik v obrazcu št. 1 – Ponudba ponudil popust, ki ga še ne bo upošteval v posamezni postavki popisa del, morajo izjave podizvajalcev o njihovi udeležbi pri javnem naročilu vsebovati nominalne vrednosti, ki vključujejo popust. Če bodo izjave podizvajalcev o njihovi udeležbi vsebovale zneske brez popusta, bo naročnik takšno ponudbo izločil iz postopka. Namen te določbe je, da podizvajalci podpišejo izjavo o svoji vrednostni udeležbi pri izvedbi javnega naročila, ki se ujema s končno ponujeno ceno s popustom in ne s cenami pred danim popustom.
III.1.4)	Drugi posebni pogoji
	Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Da. Posebni pogoji: Javno naročilo naročnik izvaja pod odložnim pogojem, kar pomeni, da bo naročnik sklenil pogodbo z izbranim izvajalcem takrat, ko bo prejel sklep o sofinanciranju investicije s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo!
III.2)	POGOJI ZA UDELEŽBO

III.2.1)	Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
	Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 6.3. Osnovna sposobnost ponudnika 6.3.1. Ponudnik / partner v ponudbi / podizvajalec ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12-UPB; v nadaljevanju; KZ-1): - sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), - goljufija (211. člen KZ-1), - protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), - povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), - oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), - poslovna goljufija (228. člen KZ-1), - goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), - preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), - preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), - preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), - neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), - neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), - ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), - izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), - zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), - zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), - zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), - zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), - nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), - nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), - ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), - ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), - pranje denarja (245. člen KZ-1), - zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), - uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), - izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), - davčna zatajitev (249. člen KZ-1), - tihotapstvo (250. člen KZ-1), - izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), - jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), - dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), - sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), - dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), - hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). Dokazilo, ki ga je potrebno priložiti: Izjava o sposobnosti (OBR št. 6). 6.3.2. Ponudnik / partner v ponudbi / podizvajalec na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81a. člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV. Dokazilo, ki ga je potrebno priložiti: Izjava o sposobnosti (OBR št. 6). 6.3.3. Ponudnik / partner v ponudbi / podizvajalec nima na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več. Dokazilo, ki ga je potrebno priložiti: Izjava o sposobnosti (OBR št. 6). 6.3.4. Naročnik bo iz postopka oddaje javnega naročila izločil ponudnika, ki: • je v postopku prisilne poravnave ali je zanj bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, • je v stečajnem postopku ali je zanj bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, • je v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega pre¬nehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnosti ali je v katerem koli podobnem položaju, • je bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem, • mu lahko naročnik na kakršnikoli upravičeni podlagi dokaže veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil, • je pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil. Dokazilo, ki ga je potrebno priložiti: Izjava o sposobnosti (OBR št. 6). 6.3.5. Ponudnik / partner v ponudbi / podizvajalec v skladu z določilom 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ni uvrščen na seznam gospodarskih subjektov, s katerimi naročnik ne sme poslovati. Dokazilo, ki ga je potrebno priložiti: Izjava o sposobnosti (OBR št. 6). 6.4. Poklicna sposobnost ponudnika 6.4.1. Ponudnik / partner v ponudbi / podizvajalec ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register, oziroma ima posebno dovoljenje ali je član posebne organizacije, da lahko v državi, v kateri ima svoj sedež, opravlja storitev, ki je predmet javnega naročila. Dokazilo, ki ga je potrebno priložiti: Izjava o sposobnosti (OBR št. 6).
III.2.2)	Poslovna in finančna sposobnost
	Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 6.5. Ekonomska in finančna sposobnost ponudnika 6.5.1. Ponudnik / partner v skupni ponudbi mora imeti plačane vse nesporne zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. Dokazilo, ki ga je potrebno priložiti: Izjava o plačanih obveznostih do podizvajalcev (OBR št. 8). 6.5.2. Ponudnik / partner v skupni ponudbi je v poslovnih letih 2011 in 2012 v vsakem letu posebej imel letni prihodek več kot 1.000.000 EUR letnih prihodkov. V primeru, da ponudnik / partner v skupni ponudbi ne posluje v celotnem obdobju poslovnih let 2011 in 2012 predloži podatek od začetka poslovanja do konca leta 2012. Dokazilo, ki ga je potrebno priložiti: Finančni podatki (OBR št. 9) in obrazec S.BON-1/P ali S.BON-1/SP. Obrazci ne smejo biti starejši od 30 dni od datuma predložitve ponudbe in se predložijo v originalu ali kopiji. 6.5.3. Ponudnik / partner v skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred rokom, določenim za oddajo ponudb, ni imel blokiranih transakcijskih računov. Dokazilo, ki ga je potrebno priložiti: Finančni podatki (OBR št. 9) in potrdila vseh poslovnih bank za vse poslovne račune subjekta. Potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma predložitve ponudbe in se predložijo v originalu ali kopiji. 6.5.4. Ponudnik / partner v skupni ponudbi / podizvajalec mora nuditi plačilni rok, ki je 30. dan od dneva uradnega prejema pravilno izstavljenega računa. Dokazilo, ki ga je potrebno priložiti: Izjava o plačilnih pogojih (OBR št.10).
III.2.3)	Tehnična sposobnost
	Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 6.6. Tehnična in kadrovska sposobnost: 6.6.1. Ponudnik mora biti kadrovsko in tehnično sposoben izvesti predmetno javno naročilo, in sicer: • ponudnik mora razpolagati s strokovnim kadrom za izvedbo javnega naročila • ponudnik mora imeti na voljo zadostne kapacitete (orodja, obratno in tehnično opremo) za izvedbo razpisanih del. Dokazila, ki jih je potrebno priložiti: Izjava o tehničnih in kadrovskih zmogljivostih ponudnika (OBR št. 11). Lastni seznam tehničnega osebja, s katerim razpolaga ponudnik na dan oddaje ponudbe, iz katerega je razvidna izobrazba in usposobljenost tehničnega osebja. 6.6.2. Če strokovni kader ni zaposlen pri ponudniku, mora imeti ponudnik z njegovim delodajalcem sklenjeno podizvajalsko pogodbo. Če je strokovni kader samozaposlen, mora imeti ponudnik z njim direktno sklenjeno podizvajalsko pogodbo! 6.6.3. Ponudnik mora predložiti najmanj 2 (dve) referenci, da je v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudbe izvedel vsaj 2 (dve) istovrstni nizki gradnji. Dokazilo, ki ga je potrebno priložiti: Seznam referenc ponudnika (OBR št. 12). Referenčno potrdilo (OBR št. 13) za vsako posamezno referenco. Kot istovrstno nizko gradnjo bo naročnik štel zaključeno gradnjo kanalizacijskih ali vodovodnih sistemov, ki je vključevala gradbena in montažna dela, pri katerih je pri vsakem od referenčnih del znašala skupna dolžina zgrajenih objektov vsaj 1.500 metrov cevovodov in je bila za vsako od referenčnih del sklenjena gradbena pogodba z investitorjem referenčnega dela. Pri skupni ponudbi je pogoj izpolnjen, če je katerikoli izmed partnerjev tak posel izvedel sam ali skupaj z enim ali več partnerji, s katerimi nastopa v ponudbi. Pri ponudbi s podizvajalci pa je pogoj izpolnjen, če je ponudnik tak posel izvedel sam ali skupaj z enim ali več podizvajalci, s katerimi nastopa v ponudbi! Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani referenčnih naročnikov na predpisanem obrazcu ali na potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz predpisanega obrazca, se pri pregledu ponudb ne bodo upoštevale in bodo izločene iz nadaljnjega ocenjevanja. Referenčni naročnik je tisti naročnik, ki je naročil in financiral izvedbo referenčnega projekta. Referenčni naročnik ne more biti glavni izvajalec za svojega podizvajalca. V kolikor bo iz ponudbe (predloženih referenčnih potrdil ter seznama referenc) razvidno, da ponudnik referenčnega pogoja ne izpolnjuje, bo naročnik štel, da ponudnik zahtevanih referenc nima in ponudnika ne bo pozival k predložitvi dodatnih referenc. 6.6.4. Ponudnik mora ves čas izvajanja investicije zagotoviti najmanj enega odgovornega vodjo del, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del po ZGO-1 (Zakon o graditvi objektov) in bo sodeloval pri izvedbi predmetnega javnega naročila v celotnem času izvajanja. Odgovorni vodja del mora izpolnjevati naslednje pogoje: • ima strokovno izobrazbo in opravljen strokovni izpit za odgovornega vodjo del s področja gradbeništva, • je vpisan v imenik IZS, • ima najmanj 5 let delovnih izkušenj kot odgovorni vodja del s področja gradbeništva, ima najmanj 2 (dve) referenci, ki izkazujeta, da je v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudbe izvedel vsaj 2 (dve) istovrstni nizki gradnji. Kot istovrstno referenco odgovornega vodje del bo naročnik štel zaključeno gradnjo kanalizacijskih ali vodovodnih sistemov, ki je vključevala gradbena in montažna dela, pri kateri je skupna dolžina zgrajenih objektov znašala vsaj 1.500 metrov cevovodov in je bila za vsako od referenčnih del sklenjena gradbena pogodba z investitorjem referenčnega dela. Dokazilo, ki ga je potrebno priložiti: Seznam referenc odgovornega vodje del (OBR št. 14). Referenčno potrdilo na obrazcu (OBR št. 15) za vsako posamezno referenco. Obrazec M1 ali drugo ustrezno dokazilo (npr. pogodba o sodelovanju), iz katerega je razvidno, da bo odgovorni vodja del sodeloval pri izvedbi predmetnega javnega naročila v celotnem času izvajanja. 6.6.5. Ponudnik mora dela izvesti v skladu s pravili stroke in navodili strokovnega nadzora s strani naročnika. 6.6.6. Ponudnik mora upoštevati obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih, obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev in upoštevati predpise, ki urejajo varnost in zdravje pri delu. 6.6.7. Ponudnik mora imeti ves čas trajanja investicije sklenjeno polico za zavarovanje splošne civilne odgovornosti v višini najmanj 200.000,00 EUR, ki bo zajemala tudi predmet javnega naročila, in bo moral naročniku najkasneje v roku 10 dni od sklenitve pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izročiti fotokopijo veljavne police za zavarovanje splošne civilne odgovornosti. Dokazilo, ki ga je potrebno priložiti: Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev iz točk 6.6.5., 6.6.6. in 6.6.7. ponudnik priloži Izjavo o upoštevanju veljavnih predpisov (OBR št. 16).
III.2.4)	Informacije o pridržanih naročilih

III.3)	SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEV

III.3.1)	Informacije o določeni stroki

III.3.2)	Osebje, odgovorno za izvedbo storitve

ODDELEK IV: POSTOPEK
IV.1)	VRSTA POSTOPKA

IV.1.1)	Vrsta postopka
	Odprti postopek.
IV.1.2)	Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju

IV.1.3)	Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom

IV.2)	MERILA ZA IZBIRO PONUDBE

IV.2.1)	Merila za izbiro ponudbe
	Najnižja cena.
IV.2.2)	Informacije o elektronski dražbi
	Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)	UPRAVNE INFORMACIJE

IV.3.1)	Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik
	430-1/2014
IV.3.2)	Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
	Ne. Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil Ne.
IV.3.3)	Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov
	Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje: Datum: 31. 1. 2014 Čas: 10:00 Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)	Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
	Datum: 7. 2. 2014 Čas: 10:00
IV.3.5)	Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom

IV.3.6)	Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
	Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)	Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
	Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, določenega za prejem ponudb)
IV.3.8)	Način odpiranja ponudb
	Datum: 7. 2. 2014 Čas: 12:00 Kraj: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo emsto, II. nadstropje, velika sejna soba. Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb: Pri javnem odpiranju ponudb lahko sodelujejo zakoniti zastopniki ponudnikov ali pooblaščeni predstavniki ponudnikov. Zakoniti zastopnik izkaže svojo istovetnost z osebnim dokumentom, pooblaščeni predstavnik mora strokovni komisiji naročnika na javnem odpiranju predložiti pooblastilo zakonitega zastopnika za zastopanje.
ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
VI.1)	INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA
	Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)	INFORMACIJE O SREDSTVIH EU
	Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da. Sklic na projekte in/ali programe: Operacijo »Kanalizacija in vodovod v naselju Šentjošt« delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 za obdobje 2013-2015, razvojne prioritete: Razvoj regij, prednostne usmeritve: Regionalni razvojni programi.
VI.3)	DODATNE INFORMACIJE
	Zaradi preobsežnosti datoteke s tehničnimi podatki, bo naročnik tehnično dokumentacijo objavil z novim obvestilom pri objavi obvestila o naročilu. Naročnik bo razpisno in tehnično dokumentacijo v celoti objavil tudi na svoji spletni strani www.novomesto.si, v rubriki Javna obvestila. Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2014/1/11136-21689814857644479158/RAZPISN A_DOKUMENTACIJA.zip
	Rok za prejem ponudnikovih vprašanj:
	Datum: 31. 1. 2014 Čas: 10:00
VI.4)	PRITOŽBENI POSTOPKI

VI.4.1)	Organ, pristojen za pritožbene postopke
	MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, SI-8000 Novo mesto.
	Organ, pristojen za postopek mediacije

VI.4.2)	Vložitev pritožb
	Rok za vložitev pritožb: Zahtevek za predrevizijski postopek lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN; Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D in 63/13) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za predrevizijski postopek navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročanja. Vlagatelj mora ob vložitvi predrevizijskega zahtevka, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo vplačati takso v višini 7.000,00 EUR na TRR Ministrstva za finance, št. 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 71. členom ZPVPJN, sklic 11 16110-7111290-XXXXXX14 ter priložiti potrdilo o njenem plačilu. Zoper vsebino objave ali razpisno dokumentacijo lahko ponudnik vloži zahtevo za predrevizijski postopek v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu. Zahtevek za predrevizijski postopek se vloži v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za predrevizijski postopek vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije. Zahtevek za predrevizijski postopek se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico na naslov naročnika Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.
VI.4.3)	Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb
	MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, SI-8000 Novo mesto.
VI.5)	DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA:
	13. 1. 2014