Javno naročilo za izgradnjo II. faze kanalizacije v Občini Šentjernej.

Prva stran » Objave » ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu - Gradnje (arhiv) » Javno naročilo za izgradnjo II. faze kanalizacije v Občini Šentjernej.

eObjava - 04.02.2014 - Ob. 1371

Javno naročilo za izgradnjo II. faze kanalizacije v Občini Šentjernej.

ODDELEK I: NAROČNIK
I.1)	IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE
	OBČINA ŠENTJERNEJ, Prvomajska cesta 3A, Kontakt: sentjernej@siol.net, V roke: Janez Hrovat, SI-8310 Šentjernej. Tel. +386 073933560. Telefaks +386 073933577. E-pošta sentjernej@siol.net. Internetni naslov naročnika (URL): http://www.sentjernej.si
	Dodatne informacije dobite pri
	Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
	Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri
	Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
	Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov
	Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)	VRSTA NAROČNIKA
	Regionalni ali lokalni organ.
I.3)	GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTI
	Javna uprava
I.4)	ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV
	Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
II.1)	OPIS

II.1.1)	Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
	Javno naročilo za izgradnjo II. faze kanalizacije v Občini Šentjernej.
II.1.2)	Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
	Gradnje. Izvedba. Glavna lokacija ali mesto gradnje: Občina Šentjernej. Šifra NUTS: SI017.
II.1.3)	Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu

II.1.4)	Informacije o okvirnem sporazumu

	Trajanje okvirnega sporazuma:

	Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazuma

II.1.5)	Kratek opis naročila ali nabave:
	Predmet javnega naročila je izgradnja II. faze kanalizacije v Občini Šentjernej. Predmet javnega naročila je enoten in ni razdeljen na sklope. Ponudniki morajo predložiti ponudbo za vsa zahtevana dela, opisana v Projektni nalogi. Pogodba se sklene ob upoštevanju določil FIDIC rumene knjige. Podrobnejši opis javnega naročila je podan v razpisni dokumentaciji.
II.1.6)	Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
	45231300 (Gradbena dela na cevovodih za vodo in odplake)
II.1.7)	Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
	Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)	Sklopi
	Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)	Informacije o variantah
	Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)	KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILA

II.2.1)	Celotna količina ali obseg
	Celotna količina oziroma obseg je določen v razpisni dokumentaciji.
II.2.2)	Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe
	Opcije: Ne.
II.2.3)	Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila
	To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)	TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK
	Trajanje v dnevih: 800 (od oddaje naročila)
ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
III.1)	POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILO

III.1.1)	Finančna zavarovanja
	Ponudnik mora ponudbi priložiti garancijo za resnost ponudbe v višini 30.000 EUR in z veljavnostjo 90 dni od roka za prejem ponudb. Garancija mora biti izdana s strani banke ali zavarovalnice. Garancija po vsebini ne sme odstopati od vzorca iz razpisne dokumentacije. V primeru partnerske ponudbe je zahtevana ena garancija, ne glede na število partnerjev.
III.1.2)	Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo

III.1.3)	Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
	Skupina gospodarskih subjektov lahko odda skupno (partnersko) ponudbo. V takšnem primeru mora skupina v ponudbi predložiti pogodbo o skupni izvedbi predmeta javnega razpisa, v kateri mora biti opredeljen vodilni partner ter ostali partnerji ter njihovi deleži pri izvedbi posla. V pogodbi mora biti določeno, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno. Pogodba mora biti podpisana s strani vseh partnerjev. V točki II. teh navodil je določeno, ali mora v primeru skupne ponudbe posamezen pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev ali pa morajo pogoj izpolnjevati vsi partnerji skupaj. VODILNI PARTNER je gospodarski subjekt v partnerski ponudbi, ki bo v primeru pridobitve posla, od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in plačila v imenu in za račun vseh partnerjev, razen v kolikor se partnerji v partnerski pogodbi ne dogovorijo drugače. Vodilni partner, tako kot ostali partnerji, odgovarja naročniku za izvedbo javnega naročila v celoti. PARTNERJI, ki niso hkrati vodilni partner, so gospodarski subjekti, ki v primeru pridobitve posla, obveznosti iz posla izvajajo posredno preko navodil vodilnega partnerja, razen v kolikor se partnerji v partnerski pogodbi ne dogovorijo drugače.
III.1.4)	Drugi posebni pogoji
	Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)	POGOJI ZA UDELEŽBO

III.2.1)	Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
	Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 1) Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2. Vsak ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki za izpolnjevanje pogoja predložijo potrdilo iz kazenske evidence, ki izkazuje ažurno stanje. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja potrdil iz kazenske evidence, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdil iz kazenske evidence, morajo za izpolnjevanje pogoja: - podpisati izjavo v obrazcu »PONUDBA« - predložiti izpolnjen in podpisan obrazec »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence« za ponudnika in za vsakega zakonitega zastopnika. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. 2) Ponudnik: - ni v postopku prisilne poravnave ali zoper njega ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave o katerem sodišče še ni odločilo, - ni v stečajnem postopku ali zoper njega ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka o katerem sodišče še ni odločilo, - ni v postopku prisilnega prenehanja ali zoper njega ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja, o katerem sodišče še ni odločilo. Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. 3) S ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali da ponudnik ni opustil poslovne dejavnosti ali da ponudnik ni v katerem koli podobnem položaju. Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. 4) Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem. Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. 5) Ponudniku naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi ne more dokazati velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil. Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. 6) Ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil. Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. 7) Ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več. V predloženi ponudbeni dokumentaciji zadostuje, da vsak ponudnik s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA potrdi izpolnjevanje pogoja. V primeru ponudbe s podizvajalci, ponudnik priloži obrazec IZJAVA PODIZVAJALCA, podpisan in žigosan s strani vsakega imenovanega podizvajalca. 8) Ponudniku ni bila izrečena stranska kazen na podlagi 15.a člena Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja. Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. 9) Ponudnik ne sme biti uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 – ZintPK-UPB2). Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. 10) Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ne sme biti uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena tega zakona, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV. Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. 11) Pri ponudniku niso udeleženi funkcionarji, ki pri Občini Šentjernej opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.
III.2.2)	Poslovna in finančna sposobnost
	Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 1) Ponudnik v zadnjih 180 dneh pred izdajo dokazila ni imel blokiranih poslovnih računov. Ponudnik kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja predloži potrdila vseh bank, pri katerih ima odprt transakcijski račun. Potrdilo mora biti izdano ne več kot trideset dni pred rokom za oddajo ponudb. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. 2) Ponudnik ima poravnane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. 3) Ponudnikova bonitetna ocena, izdana pri AJPES, na dan izdaje dokazila dosega vsaj bonitetni razred SB5 ali boljše. V primeru, da kandidat ne more pridobiti bonitetne ocene s strani AJPES, izkaže za dan izdaje dokazila bonitetno oceno Baa1 agencije Moody‘s ali bonitetno oceno BBB+ agencije S&P ali bonitetno oceno BBB+ agencije Fitch ali drugo primerljivo oceno finančne institucije, ki uporablja metodologijo Basel II, pri čemer bo naročnik ponudniku kot ustrezno oceno priznal tisto oceno, ki sodi v zgornjih 50% ocen po lestvici, ki jo uporablja posamezna finančna institucija pri določanju bonitetnih ocen na podlagi navedene metodologije. Ponudniki za izkazovanje izpolnjevanja pogoja v ponudbi predložijo bonitetno informacijo, skladno z zahtevo pogoja. Listina ne sme biti izdana več kot 30 dni pred rokom za oddajo ponudb. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.
III.2.3)	Tehnična sposobnost
	Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 1) Ponudnik je v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno zaključil en posel, izveden na podlagi pogodbe, sklenjene po FIDIC rumeni knjigi, katerega predmet je bila izgradnja fekalnega kanalizacijskega omrežja v skupni dolžini vsaj 5000 m. Posel se šteje za dokončanega z dnem izdaje prevzemnega zapisnika oz. z dnem izdaje potrdila o prevzemu. Ponudnik referenčni posel navede v obrazec PONUDBA. Referenčna dela morajo biti potrjena s strani naročnikov referenčnih poslov. V primeru partnerske ponudbe pogoj izpolni katerikoli izmed partnerjev ali več partnerjev skupaj. 2) Ponudnik imenuje odgovornega vodjo del, ki mora izpolnjevati naslednje zahteve: - je vpisan v imenik pri pristojni zbornici kot odgovorni vodja del in odgovorni vodja gradbišča za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte in izpolnjuje referenčni posel: - oseba je kot odgovorni vodja del sodelovala, pri eni, v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb, uspešno dokončani izgradnji fekalnega kanalizacijskega omrežja v skupni dolžini 5000 m. Posel se šteje za dokončanega z dnem izdaje primopredajnega zapisnika ali potrdila o prevzemu. Ponudnik podatke o imenovanem kadru in o referenčnih poslih navede v obrazec PONUDBA. Referenčna dela morajo biti potrjena s strani naročnikov referenčnih poslov. V primeru, da oseba ni zaposlena pri katerem od partnerjev ali podizvajalcev, mora ponudnik ponudbi priložiti pogodbo, iz katere bo razvidno, da bo ponudniku imenovani kader na voljo. 3) Ponudnik je v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno zaključil en posel, izveden na podlagi pogodbe, sklenjene po FIDIC rumeni knjigi, katerega predmet je bila izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo fekalnega kanalizacijskega omrežja v skupni dolžini vsaj 5000 m. Posel se šteje za dokončanega z dnem pridobitve gradbenega dovoljenja. Ponudnik referenčni posel navede v obrazec PONUDBA. Referenčna dela morajo biti potrjena s strani naročnikov referenčnih poslov. V primeru partnerske ponudbe pogoj izpolni katerikoli izmed partnerjev ali več partnerjev skupaj. V primeru ponudbe s podizvajalci, lahko ponudnik pogoj izpolni s podizvajalcem. 4) Ponudnik imenuje odgovornega vodjo projekta, ki mora izpolnjevati naslednje zahteve: - je vpisan v imenik pri pristojni zbornici kot odgovorni projektant načrtov gradbenih konstrukcij in drugih gradbenih načrtov za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte in izpolnjuje referenčni posel: - oseba je v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb kot odgovorni vodja projekta sodelovala pri vsaj eni uspešno pripravi projektne dokumentacije, katere predmet je bila izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo fekalnega kanalizacijskega omrežja v skupni dolžini vsaj 5000 m. Posel se šteje za dokončanega z dnem pridobitve gradbenega dovoljenja. Ponudnik podatke o imenovanem kadru in o referenčnih poslih navede v obrazec PONUDBA. Referenčna dela morajo biti potrjena s strani naročnikov referenčnih poslov. V primeru, da oseba ni zaposlena pri katerem od partnerjev ali podizvajalcev, mora ponudnik ponudbi priložiti pogodbo, iz katere bo razvidno, da bo ponudniku imenovani kader na voljo. 5) Ponujen rok izvedbe je skladen z zahtevami naročnika. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca PONUDBA in s predložitvijo predloga TERMINSKEGA PLANA in TRANŠNEGA NAČRTA, ki ga ponudnik izdela na lastnem obrazcu. Terminski plan in tranšni načrt morata prikazovati, v katerem mesecu ponudnik predlaga, da bo posamezno območje dokončano ter vrednost del na tem območju. Okvirna dinamika del in financiranja, navedena v terminskem planu in tranšnem načrtu bo predmet pogajanj ter vsakoletnega potrjevanja ob sprejemu proračuna Občine Šentjernej. V primeru partnerske ponudbe pogoj izpolnjujejo vsi partnerji skupaj. 6) Ponudnik ponudi vsa razpisana dela skladno z razpisno dokumentacijo, projektno nalogo in določbami obrazca vzorec pogodbe. Za izpolnjevanje pogoja ponudnik predloži parafirano projektno nalogo ter hkrati na lastnem dokumentu oblikuje IDEJNO REŠITEV, iz katere bo razviden potek trase, morebitna črpališča ter priključni jaški pri objektih. Rešitve, navedene v IDEJNI REŠITVI mora biti skladna z vsebino projektne naloge, sicer bo ponudba izločena kot neprimerna. V primeru partnerske ponudbe pogoj izpolnjujejo vsi partnerji skupaj ali eden od partnerjev. 7) Ponudnik razpolaga s kalkulativnimi elementi ključne gradbene mehanizacije, transportnih sredstev, delovne sile in gradbenega materiala, katerega namerava uporabiti pri izvedbi. Za izpolnjevanje pogoja ponudnik predloži izpolnjen obrazec KALKULATIVNI ELEMENTI. V primeru partnerske ponudbe, pogoj izpolni eden ali več partnerjev skupaj. 8) Ponudnik je seznanjen z obstoječo dokumentacijo, s predvideno lokacijo izvajanja del, predvidenim načinom izvedbe ter obstoječim obsegom in stanjem omrežja. Za izpolnjevanje pogoja ponudnik predloži podpisano izjavo, da mu je bil omogočen ogled ter da je seznanjen z obstoječo dokumentacijo, s predvideno lokacijo izvajanja del, predvidenim načinom izvedbe ter obstoječim obsegom in stanjem omrežja. Izjava je vključena v obrazec PONUDBA. V primeru partnerske ponudbe pogoj izpolni vsak izmed partnerjev.
III.2.4)	Informacije o pridržanih naročilih

III.3)	SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEV

III.3.1)	Informacije o določeni stroki

III.3.2)	Osebje, odgovorno za izvedbo storitve

ODDELEK IV: POSTOPEK
IV.1)	VRSTA POSTOPKA

IV.1.1)	Vrsta postopka
	Postopek s pogajanji. Nekateri kandidati so že izbrani: ne.
IV.1.2)	Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju

IV.1.3)	Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom
	Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev za razpravo ali ponudb za pogajanje: ne.
IV.2)	MERILA ZA IZBIRO PONUDBE

IV.2.1)	Merila za izbiro ponudbe
	Najnižja cena.
IV.2.2)	Informacije o elektronski dražbi
	Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)	UPRAVNE INFORMACIJE

IV.3.1)	Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik

IV.3.2)	Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
	Ne. Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil Ne.
IV.3.3)	Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov

IV.3.4)	Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
	Datum: 17. 3. 2014 Čas: 10:00
IV.3.5)	Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom

IV.3.6)	Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
	Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)	Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
	Trajanje v dnevih: 90 (od datuma, določenega za prejem ponudb)
IV.3.8)	Način odpiranja ponudb
	Datum: 17. 3. 2014 Čas: 10:15 Kraj: Občina Šentjernej, Prvomajska cesta 3a, 8310 Šentjernej. Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb: Odpiranje ponudb bo javno. Predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje ponudnika na javnem odpiranju ponudb, pred pričetkom odpiranja naročniku predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje, izdano s strani zakonitega zastopnika. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.
ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
VI.1)	INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA
	Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)	INFORMACIJE O SREDSTVIH EU
	Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)	DODATNE INFORMACIJE
	Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2014/1/9012-39918981556486584201/Razpisna _dokumentacija.zip
	Rok za prejem ponudnikovih vprašanj:
	Datum: 3. 3. 2014 Čas: 9:00
VI.4)	PRITOŽBENI POSTOPKI

VI.4.1)	Organ, pristojen za pritožbene postopke
	OBČINA ŠENTJERNEJ, Prvomajska cesta 3A, SI-8310 Šentjernej. Tel. +386 73933560. Telefaks +386 73933577. E-pošta sentjernej@siol.net. Internetni naslovi: http://www.sentjernej.si
	Organ, pristojen za postopek mediacije

VI.4.2)	Vložitev pritožb
	Rok za vložitev pritožb: Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži najkasneje v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu oziroma dostopnosti razpisne dokumentacije. Zahtevka za revizijo po tem odstavku v nobenem primeru ni mogoče vložiti po roku, ki je določen za oddajo ponudb. Zahtevek za revizijo se vroči neposredno pri naročniku, ali pošlje po pošti priporočeno, priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti oz. navesti: 1. ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo, 2. ime naročnika, 3. oznako javnega naročila, 4. predmet javnega naročila, 5. očitane kršitve, 6. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, 7. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem, 8. navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada. 9. potrdilo o vplačilu takse v višini 7.000 EUR na račun SI56 0110 0100 0358 802 (sklic 16110-7111290-0XXXXX13, pri čemer je XXXXX številka obvestila o naročilu iz Portala javnih naročil, ki je podana v obliki JNXXXXX/2014). Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom. Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe.
VI.4.3)	Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb
	OBČINA ŠENTJERNEJ, Prvomajska cesta 3A, SI-8310 Šentjernej. Tel. +386 73933560. Telefaks +386 73933577. E-pošta sentjernej@siol.net. Internetni naslovi: http://www.sentjernej.si
VI.5)	DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA:
	3. 2. 2014