Query: select * from taxonomy As Taxonomy left join objects as ObjectList on ObjectList.id=Taxonomy.id where ObjectList.status="SAVED" and ObjectList.parent_id is null order by Taxonomy.whole_code

Gradbeni nadzor za izgradnjo večstanovanjskega objekta v območju F3 »Vzorčna hiša«, Brdo v Ljubljani. - PEG ONLINE
Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.
eObjava - 02.04.2014 - Ob. 3876

Gradbeni nadzor za izgradnjo večstanovanjskega objekta v območju F3 »Vzorčna hiša«, Brdo v Ljubljani.

ODDELEK I: NAROČNIK
I.1)  IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE

STANOVANJSKI SKLAD RS, Poljanska cesta 31, Kontakt: jerneja.zorko@stanovanjskisklad-rs.si, V roke: Jerneja Zorko, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 14710500. Telefaks +386 14710503. E-pošta jerneja.zorko@stanovanjskisklad-rs.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.stanovanjskisklad-rs.si
  Dodatne informacije dobite pri

Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
  Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri

Praetor d.o.o., Aljaževa ulica 7, SI-1000 Ljubljana.
  Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov

Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)  VRSTA NAROČNIKA

Oseba javnega prava.
I.3)  GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTI

Stanovanjske zadeve in prostorsko planiranje
I.4)  ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV

Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
II.1)  OPIS


II.1.1)  Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:

Gradbeni nadzor za izgradnjo večstanovanjskega objekta v območju F3 »Vzorčna hiša«, Brdo v Ljubljani
II.1.2)  Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe

Storitve.
Kategorija storitve: št. 12.
Glavni kraj izvedbe: Brdo v Ljubljani
Šifra NUTS: SI022.
II.1.3)  Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu

Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)  Informacije o okvirnem sporazumu


  Trajanje okvirnega sporazuma:


  Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazuma


II.1.5)  Kratek opis naročila ali nabave:

Izvajanje gradbenega nadzora, koordinacija in druge inženirske storitve v izvedbi, po vsakokratni veljavni zakonodaji upoštevajoč določila zakonodaje s področja graditve objektov, varovanja okolja, javnega naročanja, varnosti pri delu in druga opravila za izgradnjo večstanovanjskega objekta v območju F3 »Vzorčna hiša«, Brdo v Ljubljani.

Večstanovanjski objekt v območju F3 »Vzorčna hiša« obsega 52 stanovanjskih enot ter 2 poslovna prostora (večji bo predvidoma enooddelčni vrtec, manjši pisarna) ter skupaj 68 parkirnih mest v podzemni garaži in pripadajočo zunanjo ureditev. Objekt je etažnosti K+P+3+T s podzemno garažo pod zunanjim parkiriščem.
Zasnovan je kot vzorčni energijsko varčen večstanovanjski objekt, v katerem se bo preizkušalo različne tipologije stanovanj, sisteme instalacij, itd.

Nadzemni del objekta ima 5 etaž, ki so v prečni smeri razdeljene na vertikalne lamele A, B, C in D. Posamezne lamele se med seboj razlikujejo, tako po zasnovi, kot po obliki, obdelavi materialov itd. Konstrukcija objekta do tretje etaže (K+P+2) je armirano betonska, zgornji dve etaži (3+T) pa imata leseno konstrukcijo.

Objekt kot celota je nizkoenergijski, ob tem so lamela A in zgornji dve etaži lamel B, C, D v pasivnem standardu, spodnje etaže (P+2) lamel B, C, D pa v nizkoenergijskem standardu. Posamezna stanovanja imajo mehansko prezračevanje z rekuperacijo, posamezna pa higrosenzibilno prezračevanje. Ogrevanje objekta je s pečjo na biomaso za lamele B, C, D in s toplotno črpalko za lamelo A.

Podatki o površinah:
- Gradbena parcela: 6.796,18m2
- Neto površina objekt: 5.515,27 m2
- Neto površina garaža: 1.786,09 m2
II.1.6)  Enotni besednjak javnih naročil (CPV):

71520000 (Storitve gradbenega nadzora)
71521000 (Storitve nadzora gradbišč)
II.1.7)  Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih

Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)  Sklopi

Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)  Informacije o variantah

Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)  KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILA


II.2.1)  Celotna količina ali obseg


II.2.2)  Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe

Opcije: Ne.
II.2.3)  Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila

To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)  TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK

Trajanje v mesecih: 23 (od oddaje naročila)

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
III.1)  POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILO


III.1.1)  Finančna zavarovanja

Ponudnik mora za zavarovanje resnosti ponudbe predložiti podpisano in žigosano bianco menico skupaj s pooblastilom za izpolnitev ali poroštvo v višini 25.000,00 EUR z veljavnostjo 90 dni od roka za oddajo ponudbe.

Ponudnik, s katerim bo naročnik sklenil pogodbo, bo moral predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.1.2)  Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo

30. dan od dneva potrditve situacije.
III.1.3)  Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano

Pogodba o izvedbi predmeta javnega naročila (partnerska pogodba), v kateri se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih, ter delež in vrsto storitev, ki jih opravlja posamezen partner. Pogodba mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.
III.1.4)  Drugi posebni pogoji

Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)  POGOJI ZA UDELEŽBO


III.2.1)  Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register

Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

DOKAZILO: Ad 1.) Ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki za izpolnjevanje pogoja predložijo potrdilo iz kazenske evidence, ki na dan roka za oddajo ponudb ni starejše od štirih (4) mesecev.
V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti izpolnjen in podpisan obrazec P-10 »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence« za ponudnika in za vsakega zakonitega zastopnika.

2. Ponudnik na dan roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oz. 73. člena ZJNPOV
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev)

DOKAZILO: Ad 2.) Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 »Prijava«.

3. Ponudnik zagotavlja, da na dan oddaje ponudbe, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima 50 EUR ali več zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev; v primeru da ponudnik nastopa s podizvajalci morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci).

DOKAZILO: Ad 3.) Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 »Prijava«, podizvajalci pa s podpisom obrazca P-6 »Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredna plačila«.

4. Ponudnik zagotavlja, da:
- ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
- ni v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za začetek postopka stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
- ni v postopku prisilnega prenehanja; zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče; ni opustil poslovne dejavnosti oz. ni v katerem koli podobnem položaju;
- ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;
- ni storil velike strokovne napake ali huje kršil poklicna pravila, ki mu jih lahko naročnik na kakršnikoli upravičeni podlagi dokaže;
- pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

DOKAZILO: Ad 4.) Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 »Prijava«.
III.2.2)  Poslovna in finančna sposobnost

Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
5. Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

DOKAZILO: Ad 5.) Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 »Prijava.«

6. Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

DOKAZILO: Ad 6.) Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 »Prijava«.
III.2.3)  Tehnična sposobnost

Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
7. Ponudnik je v zadnjih petih (5) letih pred rokom za prejem ponudb (od 1. 1. 2009 dalje), uspešno zaključil izvedbo istovrstnih storitev pri gradnji vsaj enega (1) objekta po CC-SI klasifikaciji: 112, 113, 121, 122, 126, v vrednosti GOI del vsaj 2,5 mio eur brez DDV.
Pri posamičnem referenčnem poslu se zahtevajo storitve gradbenega nadzora po ZGO in hkrati storitve inženiringa v izvedbi.
Za zaključeno storitev pri gradnji šteje pridobljeno uporabno dovoljenje.
(v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj)

DOKAZILO: Ad 7.) Razvidno iz obrazca P-2a »Reference«.
Reference morajo biti potrjene s strani naročnika posla.

8. Ponudnik je v zadnjih treh (3) letih pred rokom za prejem ponudb (od 1. 1. 2011 dalje), uspešno zaključil izvedbo gradbenega nadzora:
• pri gradnji vsaj enega (1) energijsko varčnega oz. trajnostnega objekta ali
• pri celoviti energijski sanaciji vsaj enega (1) objekta
po CC-SI klasifikaciji: 112, 113, 121, 122, 126, projekt v vrednosti GOI del vsaj 1 mio eur brez DDV.

Za zaključeno storitev pri gradnji šteje pridobljeno uporabno dovoljenje, za zaključeno storitev pri celoviti energijski sanaciji šteje primopredaja objekta naročniku. Za celovito energijsko sanacijo šteje vsaj sanacija fasadnega ovoja, zamenjava stavbnega pohištva, sanacija strojnih in elektro inštalacij.
(v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj)

DOKAZILO: Ad 8.) Razvidno iz obrazca P-2a »Reference«.
Reference morajo biti potrjene s strani naročnika posla.

9. Pogoji za Inženirja – koordinatorja izvedbe projekta:
- najmanj visokošolska izobrazba gradbene oziroma druge podobne tehnične smeri (kot podobna se šteje npr. arhitekturna smer, gospodarski inženir – smer gradbeništvo);
- izpolnjuje pogoje za Odgovornega nadzornika za zahtevne objekte skladno z 86. členom ZGO-1;
- članstvo in vpis v imenik IZS, sekcija gradbenih inženirjev;
- referenca: od 1.1.2009 dalje je uspešno zaključil izvedbo istovrstnih storitev pri gradnji vsaj enega (1) objekta po CC-SI klasifikaciji: 112, 113, 121, 122, 126, v vrednosti GOI del vsaj 2,5 MIO EUR brez DDV. Za zaključeno storitev pri gradnji šteje pridobljeno uporabno dovoljenje.
(v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj)

DOKAZILO: Ad 9.) Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja:
- z navedbo podatkov o kadrih v obrazcu P-2 »Prijava«, točka 2.3 Podatki o kadrih in
- z navedbo podatkov v obrazcu P-2b »Reference kadra« (reference morajo biti potrjene s strani naročnika posla) in
- s predložitvijo potrdila o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev IZS.

10. Pogoji za odgovornega nadzornika:
- najmanj višješolska izobrazba gradbene smeri;
- izpolnjuje pogoje za Odgovornega nadzornika za zahtevne objekte skladno z 86. členom ZGO-1;
- članstvo in vpis v imenik IZS, sekcija gradbenih inženirjev;
- referenca: od 1.1.2009 dalje je uspešno zaključil izvedbo istovrstnih storitev pri gradnji vsaj enega (1) objekta po CC-SI klasifikaciji: 112, 113, 121, 122, 126, v vrednosti GOI del vsaj 2,5 MIO EUR brez DDV. Za zaključeno storitev pri gradnji šteje pridobljeno uporabno dovoljenje.
(v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj)

DOKAZILO: Ad 10.) Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja:
- z navedbo podatkov o kadrih v obrazcu P-2 »Prijava«, točka 2.3 Podatki o kadrih in
- z navedbo podatkov v obrazcu P-2b »Reference kadra« (reference morajo biti potrjene s strani naročnika posla) in
- s predložitvijo potrdila o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev IZS.

11. Pogoji za odgovornega nadzornika posameznih del (gradbena in obrtniška dela):
- najmanj višješolska izobrazba gradbene smeri;
- izpolnjuje pogoje za Odgovornega nadzornika posameznih del za zahtevne objekte skladno z 86. členom ZGO-1;
- članstvo in vpis v imenik IZS, sekcija gradbenih inženirjev;
- referenca: od 1.1.2009 dalje je uspešno zaključil izvedbo istovrstnih storitev pri gradnji vsaj enega (1) objekta po CC-SI klasifikaciji: 112, 113, 121, 122, 126, v vrednosti GOI del vsaj 2,5 MIO EUR brez DDV. Za zaključeno storitev pri gradnji šteje pridobljeno uporabno dovoljenje.
(v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj)

DOKAZILO: Ad 11.) Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja:
- z navedbo podatkov o kadrih v obrazcu P-2 »Prijava«, točka 2.3 Podatki o kadrih in
- z navedbo podatkov v obrazcu P-2b »Reference kadra« (reference morajo biti potrjene s strani naročnika posla) in
- s predložitvijo potrdila o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev IZS.

12. Pogoji za odgovornega nadzornika posameznih del (elektro inštalacijska dela in oprema):
- najmanj višješolska izobrazba elektro smeri;
- izpolnjuje pogoje za Odgovornega nadzornika posameznih del za zahtevne objekte skladno z 86. členom ZGO-1;
- članstvo in vpis v imenik IZS, sekcija elektro inženirjev;
- referenca: od 1.1.2009 dalje je uspešno zaključil izvedbo istovrstnih storitev pri gradnji vsaj enega (1) objekta po CC-SI klasifikaciji: 112, 113, 121, 122, 126, v vrednosti GOI del vsaj 2,5 MIO EUR brez DDV. Za zaključeno storitev pri gradnji šteje pridobljeno uporabno dovoljenje.
(v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj)

DOKAZILO: Ad 12.) Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja:
- z navedbo podatkov o kadrih v obrazcu P-2 »Prijava«, točka 2.3 Podatki o kadrih in
- z navedbo podatkov v obrazcu P-2b »Reference kadra« (reference morajo biti potrjene s strani naročnika posla) in
- s predložitvijo potrdila o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev IZS.

13. Pogoji za odgovornega nadzornika posameznih del (strojno inštalacijska dela in oprema):
- najmanj višješolska izobrazba strojne smeri;
- izpolnjuje pogoje za Odgovornega nadzornika posameznih del za zahtevne objekte skladno z 86. členom ZGO-1;
- članstvo in vpis v imenik IZS, sekcija strojnih inženirjev;
- referenca: od 1.1.2009 dalje je uspešno zaključil izvedbo istovrstnih storitev pri gradnji vsaj enega (1) objekta po CC-SI klasifikaciji: 112, 113, 121, 122, 126, v vrednosti GOI del vsaj 2,5 MIO EUR brez DDV. Za zaključeno storitev pri gradnji šteje pridobljeno uporabno dovoljenje.
(v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj)

DOKAZILO. Ad 13.) Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja:
- z navedbo podatkov o kadrih v obrazcu P-2 »Prijava«, točka 2.3 Podatki o kadrih in
- z navedbo podatkov v obrazcu P-2b »Reference kadra« (reference morajo biti potrjene s strani naročnika posla) in
- s predložitvijo potrdila o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev IZS.

14. Pogoji za koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja projekta:
- izpolnjuje pogoje predpisane z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Uradni list RS, št. 43/2011) in drugo zakonodajo s tega področja.
(v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj)

DOKAZILO: Ad 14.) Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja z navedbo podatkov o kadrih v obrazcu P-2 »Prijava«, točka 2.3 Podatki o kadrih.

15. Ponudnik mora imeti dovolj prostih strokovno usposobljenih kapacitet (kadra) v predvidenem času izvedbe tega posla, da bo lahko realiziral predmetne storitve nad gradnjo po ponujenem OKVIRNEM terminskem planu.
(v primeru skupne ponudbe morajo pogoj izpolnjevati vsi partnerji skupaj)

DOKAZILO: Ad 15.) Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 »Prijava« in s predložitvijo OKVIRNEGA terminskega plana v mesecih, iz katerih mora biti razviden rok dokončanja del.
III.2.4)  Informacije o pridržanih naročilih


III.3)  SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEV


III.3.1)  Informacije o določeni stroki

Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: Da.
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
ZGO-1
III.3.2)  Osebje, odgovorno za izvedbo storitve

Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.

ODDELEK IV: POSTOPEK
IV.1)  VRSTA POSTOPKA


IV.1.1)  Vrsta postopka

Odprti postopek.
IV.1.2)  Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju


IV.1.3)  Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom


IV.2)  MERILA ZA IZBIRO PONUDBE


IV.2.1)  Merila za izbiro ponudbe

Najnižja cena.
IV.2.2)  Informacije o elektronski dražbi

Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)  UPRAVNE INFORMACIJE


IV.3.1)  Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik

4/2014
IV.3.2)  Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom

Ne.
Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)  Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov

Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)  Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje

Datum: 16. 4. 2014
Čas: 10:00
IV.3.5)  Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom


IV.3.6)  Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje

Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)  Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe

Trajanje v dnevih: 90 (od datuma, določenega za prejem ponudb)
IV.3.8)  Način odpiranja ponudb

Datum: 16. 4. 2014
Čas: 10:30
Kraj: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad
Poljanska cesta 31
1000 Ljubljana
sejna soba v 1. nadstropju
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo udeležili javnega odpiranja ponudb morajo na odpiranje s seboj prinesti veljavna pooblastila za zastopanje na odpiranju. Naročniku se predstavniku ponudnikov na odpiranju izkažejo z osebnim dokumentom in pooblastilom. Pooblastilo za zastopanje je veljavno, če se nanaša na konkretno osebo z imenom in priimkom, na konkretno odpiranje in je ažurno ter je podpisano s strani zakonitega zastopnika ponudnika in žigosano.
O odpiranju ponudb se vodi zapisnik, ki ga morajo predstavniki ponudnikov prisotni na celotnem odpiranju ponudb podpisati. V primeru odhoda predstavnika ponudnika pred zaključkom odpiranja se šteje, da je celoten zapisnik potrdil brez podpisa, v kar pooblaščenec izrecno privolil.

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
VI.1)  INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA

Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)  INFORMACIJE O SREDSTVIH EU

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)  DODATNE INFORMACIJE

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.praetor.si
  Rok za prejem ponudnikovih vprašanj:

Datum: 9. 4. 2014
Čas: 12:00
VI.4)  PRITOŽBENI POSTOPKI


VI.4.1)  Organ, pristojen za pritožbene postopke

STANOVANJSKI SKLAD RS, Poljanska cesta 31, SI-1000 Ljubljana.
  Organ, pristojen za postopek mediacije


VI.4.2)  Vložitev pritožb


VI.4.3)  Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb

STANOVANJSKI SKLAD RS, Poljanska cesta 31, SI-1000 Ljubljana.
VI.5)  DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA:

2. 4. 2014
DODATNA POJASNILA NAROČNIKA


Vprašanje / Odgovor 1, Datum objave: 3.4.2014, 12:17

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali je lahko Inženir - koordinator izvedbe projekta istočasno tudi odgovorni nadzornik, v kolikor izpolnjuje razpisne pogoje?

ODGOVOR:
Da.


Vprašanje / Odgovor 2, Datum objave: 4.4.2014, 10:06

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Po natančnem pregledu razpisne dokumentacije je očitno, da gre za področje svetovalnega inženiringa in ne izvedbenega inženiringa. Istočasno izvajanje izvedbenega inženiringa in strokovnega nadzora po ZGO ne gresta skupaj, oz. sta v nasprotju z navedenim zakonom.
Ker gre za različne dikcije, prosimo, za natančno obrazložitev zahtevanih referenc.

ODGOVOR:
Predmet razpisanih storitev so storitve gradbenega nadzora, koordinacija in druge inženirske storitve (tehnično svetovanje in opravila investitorja) v fazi izvedbe projekta, skladno z razpisnimi pogoji. Inženirske storitve z Zakonom o graditvi objektov niso opredeljene in niso v nasprotju z storitvami gradbenega nadzora.
Naročnik zahteva reference istovrstnih storitev, to je izvedbe opravil gradbenega nadzora in inženirskih storitev v fazi izvedbe (izgradnje) referenčnega projekta.


Vprašanje / Odgovor 3, Datum objave: 4.4.2014, 10:14

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Iz navodil ponudniku, točka 7 Preverjanje sposobnosti se pod točko 8 zahteva referenca za gradnjo energijsko varčnega oz. trajnostnega objekta. Kako se bo dokazovalo da objekt ustreza razpisnemu pogoju?

ODGOVOR:
Referenčni pogoj pod točko 7.1.8 se dokazuje s potrjeno referenco naročnika referenčnega projekta, skladno z razpisnimi pogoji.
Za gradnjo energijsko varčnega oz. trajnostnega objekta šteje izgradnja nizkoenergijske stavbe ali pasivne stavbe ali nič energijske stavbe ali podobno, ki je masivne ali lesene ali druge konstrukcije, kar ponudnik vpiše v obrazec P-2a "Reference".

ZJN-3 Predhodno informativno obvestilo
ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu
ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi
ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb - mala naročila
ZJN-3 Obvestilo o natečaju
Javna naročila po ZJNVETPS