eObjava - 31.07.2014 - Ob. 8104
Izgradnja objekta PPP Cikava.
| ODDELEK I: NAROČNIK | |
| I.1) | IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE |
| POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10, Kontakt: Sektor za investicije in nabavo, V roke: Irena Klis Presker, SI-2000 MARIBOR. Tel. +386 24492308. Telefaks +386 24492379. E-pošta irena.klispresker@posta.si. Internetni naslov naročnika (URL): http://www.posta.si | |
| Dodatne informacije dobite pri | |
| Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah. | |
| Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri | |
| Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah. | |
| Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov | |
| Pošta Slovenije,d.o.o., Slomškov trg 10, SI-2000 Maribor. | |
| I.2) | GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTI |
| Poštne storitve | |
| I.3) | ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV |
| Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne. | |
ODDELEK II: PREDMET NAROČILA | |
| II.1) | OPIS |
| II.1.1) | Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: |
| Izgradnja objekta PPP Cikava. | |
| II.1.2) | Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe |
| Gradnje. Izvedba gradnje s katerimi koli sredstvi, ki ustreza zahtevam naročnika. Šifra NUTS: SI. | |
| II.1.3) | Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu |
| Obvestilo se nanaša na javno naročilo. | |
| II.1.4) | Informacije o okvirnem sporazumu |
| Trajanje okvirnega sporazuma: | |
| Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazuma | |
| II.1.5) | Kratek opis naročila ali nabave: |
| Izgradnja objekta PPP Cikava. | |
| II.1.6) | Enotni besednjak javnih naročil (CPV): |
| 45210000 (Gradbena dela na stavbah) | |
| II.1.7) | Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih |
| Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne. | |
| II.1.8) | Informacije o sklopih |
| Naročilo je razdeljeno na sklope: Da. Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov. | |
| II.1.9) | Informacije o variantah |
| Variantne ponudbe so dopustne: ne. | |
| II.2) | KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILA |
| II.2.1) | Celotna količina ali obseg |
| II.2.2) | Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe |
| Opcije: Ne. | |
| II.2.3) | Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila |
| II.3) | TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK |
PRILOGA B INFORMACIJE O SKLOPIH | |
| ŠT. SKLOPA 1 | |
| NAZIV SKLOPA Gradbena in obrtniška dela. | |
| 1) | KRATEK OPIS |
| Gradbena in obrtniška dela. | |
| 2) | ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) |
| 45210000 (Gradbena dela na stavbah) | |
| 3) | KOLIČINA ALI OBSEG |
| 4) | NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA |
| 5) | DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH |
PRILOGA B INFORMACIJE O SKLOPIH | |
| ŠT. SKLOPA 2 | |
| NAZIV SKLOPA Elektro instalacijska dela. | |
| 1) | KRATEK OPIS |
| Elektroinstalacije. | |
| 2) | ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) |
| 45310000 (Elektroinštalacijska dela) | |
| 3) | KOLIČINA ALI OBSEG |
| 4) | NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA |
| 5) | DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH |
PRILOGA B INFORMACIJE O SKLOPIH | |
| ŠT. SKLOPA 3 | |
| NAZIV SKLOPA Strojno instalacijska dela. | |
| 1) | KRATEK OPIS |
| Strojno instalacijska dela. | |
| 2) | ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) |
| 45350000 (Strojne inštalacije) | |
| 3) | KOLIČINA ALI OBSEG |
| 4) | NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA |
| 5) | DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH |
ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE | |
| III.1) | POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILO |
| III.1.1) | Finančna zavarovanja |
| 1.20.1 Bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi Originalno bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi bo izbrani ponudnik predložil ne glede na vrednost ponudbe. S to garancijo (originalen dokument) se banka nepreklicno in brezpogojno obvezuje, da bo na naročnikov prvi pisni poziv in ne glede na kakršenkoli ugovor ponudnika, izplačala znesek v višini 5 % pogodbene vrednosti, če izvajalec v garancijskem roku oz. v roku veljavnosti garancije, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti. Bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi mora veljati še 30 dni po preteku garancijske dobe. Originalno bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi mora izvajalec predložiti ob primopredaji objekta. | |
| III.1.2) | Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo |
| Plačilo v roku 30 dni od datuma prejema računa, ki je navedena na začasni mesečni situaciji, ki jo je potrdil nadzorni organ in sicer: - do 80 % celotne pogodbene vrednosti se plačujejo mesečne situacije, ki jih je potrdil nadzorni organ, - 10 % pogodbene vrednosti se plača po opravljenem kvalitetnem prevzemu, odpravi napak in prejemu računa, - 10 % po pridobitvi uporabnega dovoljenja in po izstavitvi računa. Izvajalec bo dela obračunaval mesečno z začasnimi mesečnimi situacijami in končno situacijo. Obračunsko obdobje za opravljena dela traja od prvega do zadnjega dne v mesecu, ko se obračunsko obdobje zaključi. | |
| III.1.3) | Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano |
| Pogodba. | |
| III.1.4) | Drugi posebni pogoji |
| Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne. | |
| III.2) | POGOJI ZA UDELEŽBO |
| III.2.1) | Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register |
| Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: P 1 Potrdilo o nekaznovanosti – naročnik bo izločil iz postopka javnega naročanja kandidata, če je bil le-ta ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku RS in našteta v 1. odstavku 42. člena ZJN-2. Ponudnik predloži Potrdilo o nekaznovanosti Ministrstva za pravosodje. Listina ne sme biti starejša od 30 dni od dneva oddaje ponudbe. V kolikor ponudnik potrdila ne bo predložil, mora predložiti soglasje, na podlagi katerega bo naročnik v skladu z določilom 5. odstavka 45. člena ZJNVETPS podatke pridobil sam. Tuji ponudniki morajo predložiti: Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili kaznivih dejanj opredeljenih v 1. odstavku 42. člena ZJN-2. P 2 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti: ponudnik mora biti vpisan v sodni register, v primeru, da je ponudnik samostojni podjetnik, mora biti vpisan v poslovni register Slovenije, ki ga izdaja AJPES. Ponudnik mora predložiti izjavo, da je sposoben za opravljanje poklicne dejavnosti: da ima registrirano dejavnost oz. je vpisan v register poklicev ali trgovski register. Podpis obrazca 3 izpolnjuje ta pogoj. | |
| III.2.2) | Poslovna in finančna sposobnost |
| Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: P 3 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če: – je v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; – je v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; – je v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju; Naročnik iz postopka javnega naročanja ne bo izločiti ponudnika, pri katerem je sodišče pravnomočno odločilo o potrditvi prisilne poravnave. Ponudnik predloži izjavo, ki je navedena na obrazcu 3, tako da ni potrebno prilagati druge izjave. Podpis obrazca 3 izpolnjuje ta pogoj. P 4 Ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja ni smel imeti blokiranih svojih računov (pogoj se nanaša na vse račune ponudnika). Ponudnik predloži izjavo, ki je navedena na obrazcu 3, tako da ni potrebno prilagati druge izjave. Podpis obrazca 3 izpolnjuje ta pogoj. | |
| III.2.3) | Tehnična sposobnost |
| Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: P 5 Izjava ponudnika, da je tehnično in kadrovsko sposoben izvesti JN. P 6 Izjava ponudnika o odpravi pomanjkljivosti, ugotovljenih pri prevzemu del, v zahtevanih rokih. P 7 V skladu z ZGO-1b (76. člen), je investitor dolžan imenovati odgovornega vodjo del, če je na gradbišču več izvajalcev. Ponudnik priloži izjavo, v kateri zagotavlja, da bo v primeru izbora izvajalca za večinski sklop del (v konkretnem primeru sklop 1: gradbeno obrtniška dela) prevzel organizacijo in vodenje gradbišča v celoti. Vsi morebitni stroški morajo biti zajeti v ponudbeni vrednosti, vštevši stroške koordinacije in delovanja gradbišča. P 8 Iz postopka bo izločen ponudnik, ki je v preteklih treh letih izvajal storitve večkrat nepravočasno ali/in nekvalitetno, večkrat kršil pogodbena določila oz. je bila z njim prekinjena pogodba z naročnikom. Kot dokazila o nekvalitetno izvedenih delih bo naročnik štel pisne reklamacije, pisna opozorila dobavitelju o kršitvah pogodbenih obveznosti, obračunane pogodbene kazni ali unovčenje bančne garancije. P 9 V kolikor ponudnik ponuja izvedbo naročila s podizvajalcem/ci, mora izpolniti priložen obrazec, v katerem navede vse potrebne podatke: o vsako vrsto del, ki jih bo izvedel podizvajalec o podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), o predmet, količino, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del. o Priloži izpolnjeno in potrjeno SOGLASJE PODIZVAJALCA. Navedeni podatki so obvezna sestavina pogodbe. Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJNVETPS obvezna. P 10 Izbrani ponudnik bo v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-B) naročniku takoj po obvestilu o sprejemu odločitve o izbiri in še pred pravnomočnostjo le-te posredoval izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu družbe, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe. P 11 Ponudnik mora v ponudbi navesti odgovornega vodjo del za vsak sklop posebej. Ponudnik za odgovornega vodjo del navede: ime in priimek, strokovno izobrazbo (ustrezno za posamezni sklop; to pomeni za sklop 1 izobrazba gradbene stroke, za sklop 2 izobrazba elektro stroke in za sklop 3 izobrazba strojne stroke), identifikacijsko številko pri pristojni inženirski zbornici in leta delovne dobe na podobnem delovnem mestu. P 12 Ponudnik, ki odda ponudbo (ne glede na sklop), mora ponudbi predložiti: • dve (2) potrjeni referenci s strani svojega naročnika s področja izvedbe del na objektih v obdobju zadnjih petih let, ki izkazujejo, da je ponudnik izvajal dela kvalitetno in v zahtevanih rokih na objektih pogodbene vrednosti najmanj 700.000,00 EUR brez DDV (kumulativno s podizvajalcem) in • eno (1) potrjeno referenco za odgovornega vodjo del za posamezni sklop, ki bo sodeloval na izvedbi del iz predmetnega razpisa, ki izkazuje, da je vodil dela na najmanj enem objektu, katerega pogodbena vrednost je najmanj 700.000,00 EUR brez DDV (kumulativno s podizvajalcem). Ponudnik predloži referenco za odgovorno vodjo del za vsak sklop posebej, (to pomeni, da za vsak sklop posebej navede odgovornega vodjo z ustrezno izobrazbo, ki je sodeloval kot vodja del v objektu katerega skupna vrednost je bila najmanj 500.000,00 € brez DDV ne glede na vrednost posameznega sklopa), P 13 Ponudnik mora za izvedbo del zagotoviti garancijo najmanj 24 mesecev. Ponudnik mora zagotoviti garancijo za izvedbo fasade oz. strehe in stabilnost objekta najmanj 120 mesecev. Mesece garancije ponudnik vpiše v ponudbeni predračun. P 14 Izbrani ponudnik bo moral po podpisu pogodbe priložiti terminski plan izvedbe del. P 15 Ponudnik mora navesti znamko in model opreme, povsod tam, kjer je naročnik v ponudbenem predračunu (popisu del) to zahteval, v nasprotnem primeru se šteje, da ponudnik ponudi to, kar je zapisano s strani naročnika kot primerljiva kvaliteta. P 16 Povprečni letni prihodki ponudnika (samostojni ponudnik ali skupina ponudnikov) iz rednega poslovanja v zadnjih treh (3) zaključenih koledarskih letih pred objavo razpisa, vkolikor podjetje posluje krajši čas, od ustanovitve, morajo biti enaki najmanj višini ponujene vrednosti na predmetnem razpisu. Ponudnik mora imeti bonitetno oceno, določeno na podlagi letnega poročila za leto 2011, najmanj SB5 ali boljšo. Kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja P14 ponudnik predloži bonitetno informacijo, izdano s strani pooblaščene organizacije za izdajo bonitetne informacije- obr. S.BON-1/P za zadnja tri zaključena koledarska leta. TEMELJNE OKOLJSKE ZAHTEVE pri obnovi prostorov: Predmet javnega naročila je okoljsko manj obremenjujoča gradnja in so upoštevane temeljne okoljske zahteve. P 17 Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov se morajo upoštevati: – zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanja, nakupa, vgradnje ali montaže in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe, in – rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe. Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve P 18 Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov se ne uporabljajo: a) proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6), b) notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ250 °C v vrednostih več kot: – 30 g/l, brez vode, za stenske barve, – 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči pokrivanja z 98 % motnostjo, – 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami, Ponudnik mora k ponudbi priložiti: – tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve, ali – izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve. P 19 Stranišča morajo imeti dvojno splakovanje , pri čemer ne smejo porabiti več kot 6 l vode za polno splakovanje in ne več kot 3 l za delno splakovanje. V brezvodnih pisoarjih se mora uporabiti biološko razgradljiva tekočina ali pa se uporabljajo popolnoma brez tekočine. Ponudnik predloži izjavo, do bo pri obnovi zagotovil, da se izpolnijo zahteve.. Ponudniki lahko izpolnjujejo pogoje kumulativno s podizvajalci, ki jih prijavijo k predmetnemu javnemu razpisu. | |
| III.2.4) | Informacije o pridržanih naročilih |
| III.3) | SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEV |
| III.3.1) | Informacije o določeni stroki |
| III.3.2) | Osebje, odgovorno za izvedbo storitve |
ODDELEK IV: POSTOPEK | |
| IV.1) | VRSTA POSTOPKA |
| IV.1.1) | Vrsta postopka |
| Postopek s pogajanji. Kandidati so že izbrani: ne. | |
| IV.2) | MERILA ZA IZBIRO PONUDBE |
| IV.2.1) | Merila za izbiro ponudbe |
| Najnižja cena. | |
| IV.2.2) | Informacije o elektronski dražbi |
| Uporabljena bo elektronska dražba: Ne. | |
| IV.3) | UPRAVNE INFORMACIJE |
| IV.3.1) | Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik |
| 0064/2014/0064/JNG/6 | |
| IV.3.2) | Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom |
| Ne. Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil Ne. | |
| IV.3.3) | Pogoji za pridobitev specifikacij in dodatne dokumentacije |
| Dokumentacija se plačuje: Ne. | |
| IV.3.4) | Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje |
| Datum: 25. 8. 2014 Čas: 12:00 | |
| IV.3.5) | Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje |
| Uradni jeziki EU: SL | |
| IV.3.6) | Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe |
| Do: 31. 12. 2014 | |
| IV.3.7) | Način odpiranja ponudb |
| Datum: 25. 8. 2014 Čas: 13:00 Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Ne. | |
ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE | |
| VI.1) | INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA |
| Ponovitev naročila: Ne. | |
| VI.2) | INFORMACIJE O SREDSTVIH EU |
| Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne. | |
| VI.3) | DODATNE INFORMACIJE |
| Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.posta.si | |
| Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: | |
| Datum: 14. 8. 2014 Čas: 14:00 | |
| VI.4) | PRITOŽBENI POSTOPKI |
| VI.4.1) | Organ, pristojen za pritožbene postopke |
| POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10, SI-2000 MARIBOR. Tel. +386 24492308. Telefaks +386 24492379. | |
| Organ, pristojen za postopek mediacije | |
| VI.4.2) | Vložitev pritožb |
| VI.4.3) | Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb |
| POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10, SI-2000 MARIBOR. Tel. +386 24492308. Telefaks +386 24492379. | |
| VI.5) | DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: |
| 31. 7. 2014 | |
Igradnja objekta PPP Cikava, Datum objave: 1.8.2014, 08:06
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni, na navedenem naslovu ni razpisne dokumentacije, prosimo za objavo. Lep pozdrav!
ODGOVOR:
Razpis je objavljen na spletni strani pošte, kot navedeno po korakih:
o pošti
javna naročila
zbiranje ponudb
Izgradnja objekta PPP Cikava Novo mesto
Izgradnja objekta PPP Cikava, Datum objave: 1.8.2014, 12:36
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
prosimo, da popise del za gradbeno obrtniška dela objavite v Excel, tako kot strojne in elektro instalacije
ODGOVOR:
Naročnik je objavil excell tabelo 1.8.2014
ZJN-3 Predhodno informativno obvestilo
ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu
ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi
ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb - mala naročila
ZJN-3 Obvestilo o natečaju
Javna naročila po ZJNVETPS
