Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Krke - Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in Centralna čistilna naprava v Novem mestu.

Prva stran » Objave » ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu - Gradnje (arhiv) » Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Krke - Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in Centralna čistilna naprava v Novem mestu.

eObjava - 13.08.2014 - Ob. 8436

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Krke - Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in Centralna čistilna naprava v Novem mestu.

ODDELEK I: NAROČNIK
I.1)	IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE
	MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, Kontakt: mag. Jože Kobe, SI-8000 Novo mesto. Tel. +386 73939202. Telefaks +386 73939208. E-pošta joze.kobe@novomesto.si.
	Dodatne informacije dobite pri
	Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
	Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri
	Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
	Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov
	Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)	VRSTA NAROČNIKA
	Regionalni ali lokalni organ.
I.3)	GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTI
	Javna uprava
I.4)	ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV
	Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
II.1)	OPIS

II.1.1)	Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Krke - Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in Centralna čistilna naprava v Novem mestu
II.1.2)	Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
	Gradnje. Izvedba. Glavna lokacija ali mesto gradnje: Novo mesto Šifra NUTS: SI017.
II.1.3)	Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
	Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)	Informacije o okvirnem sporazumu

	Trajanje okvirnega sporazuma:

	Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazuma

II.1.5)	Kratek opis naročila ali nabave:
	Predmet javnega naročila je nadzidava obstoječega objekta nad mehanskim predčiščenjem za potrebe postopka sušenja blata, s katerim se pridobiva gorivo, ustrezno kvalitetno za izkoristek za ogrevanje objektov
II.1.6)	Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
	45252127 (Gradbena dela na čistilni napravi za odpadne vode)
II.1.7)	Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
	Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)	Sklopi
	Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)	Informacije o variantah
	Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)	KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILA

II.2.1)	Celotna količina ali obseg
	Predmet javnega naročila ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA V POREČJU REKE KRKE – HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA V NOVEM MESTU – DOPOLNITEV OBDELAVE BLATA je nadzidava obstoječega objekta nad mehanskim predčiščenjem za potrebe postopka sušenja blata, s katerim se pridobiva gorivo, ustrezno kvalitetno za izkoristek za ogrevanje objektov. Dela po tem javnem razpisu obsegajo vsa pripravljalna dela, gradbena dela, obrtniška dela, elektro instalacije in elektro oprema, strojne instalacije in strojna oprema, tehnološka oprema, izdelava vse potrebne dokumentacije, dobava vsega potrebnega material in opreme, vsi transporti, zaključna dela in izvedba vseh del vezanih na javno naročilo, tehnično skladno z elementi iz te razpisne dokumentacije in projektno dokumentacijo. Ocenjena vrednost brez DDV: 1600000,00 EUR
II.2.2)	Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe
	Opcije: Ne.
II.2.3)	Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila
	To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)	TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK
	Trajanje v dnevih: 610 (od oddaje naročila)
ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
III.1)	POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILO

III.1.1)	Finančna zavarovanja
	Naročnik za resnost ponudbe zahteva prvovrstno nepreklicno, brezpogojno na prvi poziv plačljivo garancijo za resnost ponudbe, izdano s strani banke ali druge ugledne finančne institucije, v višini 45.000,00 EUR. Izbrani ponudnik bo moral v roku 15 dni od dneva podpisa pogodbe naročniku izročiti prvovrstno nepreklicno, brezpogojno garancijo za dobro izvedbo – garancijo, plačljivo na poziv, izdano s strani banke ali druge ugledne finančne institucije, v višini 5% skupne pogodbene vrednosti brez DDV, z veljavnostjo do vključno 70 dni izdaji Potrdila o izvedbi (to je 610 + 70 dni), ki ga izda Inženir skladno z določbami Splošnih in Posebnih pogojev Pogodbe. Naročnik kot dodatno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti zadržal brezobrestno 5% vrednosti vsake (posamezne) situacije brez davka na dodano vrednost, do dokončnega izplačila 95% pogodbene vrednosti brez davka na dodano vrednost. Zadržani znesek se izplača skladno s podčlenom 14.9 Posebnih pogojev pogodbe. Pred izdajo Potrdila o izvedbi, bo moral izvajalec izročiti naročniku prvovrstno nepreklicno, brezpogojno, na prvi poziv plačljivo garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, izdano s strani banke ali druge ugledne finančne institucije v višini 5% skupne pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo do vključno 70 dni dalj od dneva izteka petletnega garancijskega roka po Pogodbi.
III.1.2)	Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo
	Naročnik bo izbranemu ponudniku plačeval 30. dan od uradno prejetega računa s priloženo situacijo, in predhodno s strani nadzornega organa (Inženirja) potrjenih mesečnih situacij, ki se izstavljajo v višini dejansko opravljenega dela v mesecu in končnega računa s priloženo končno obračunsko situacijo, predhodno potrjeno s strani nadzornega organa (Inženirja).
III.1.3)	Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
	Pravni akt o skupni izvedbi naročila. Pravni akt o skupni izvedbi naročila ODVAJANJE IN ČIŠČENJE OPDADNIH VODA V POREČJU REKE KRKE – HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA V NOVEM MESTU – DOPOLNITEV OBDELAVE BLATA bo moral (mora) vsebovati: - navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa), - pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini, - neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika, - področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini, - način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini, - določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini, - reševanje sporov med partnerji v skupini, - druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini, - rok veljavnosti pravnega akta. Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral (mora) biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh partnerjev v skupini.
III.1.4)	Drugi posebni pogoji
	Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Da. Posebni pogoji: Javno naročilo se oddaja po Pogojih gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, prva izdaja, 1999 (FIDIC, Rdeča knjiga).
III.2)	POGOJI ZA UDELEŽBO

III.2.1)	Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
	Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: POGOJ 1: Ponudnik / podizvajalec / soponudnik kot pravna oseba in njegovi zakoniti zastopniki, kolikor gre za pravno osebo, niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: KZ-1): - sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1) - goljufija (211. člen KZ-1) - protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1) - povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1) - oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1) - poslovna goljufija (228. člen KZ-1) - goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1) - preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1) - preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1) - preslepitev kupcev (232. člen KZ-1) - neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1) - neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1) - ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1) - izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1) - zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1) - zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1) - zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1) - zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1) - nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1) - nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1) - ponarejanje denarja (243. člen KZ-1) - ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic in vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1) - pranje denarja (245. člen KZ-1) - zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1) - uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1) - izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1) - davčna zatajitev (249. člen KZ-1) - tihotapstvo (250. člen KZ-1) - izdaja tujih podatkov (260. člen KZ-1) - jemanje podkupnine (261. člen KZ-1) - dajanje podkupnine (262. člen KZ-1) - sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1) - dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1) - hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). Ponudbo ponudnika za katerega bo naročnik ugotovil, da je bil ponudnik kot pravna oseba ali njegov zakoniti zastopnik pravnomočno obsojen za zgoraj navedena kazniva dejanja bo naročnik izločil. Naročnik bo izločil tudi ponudbo ponudnika, pri katerem bi za katerega koli od podizvajalcev navedenih v ponudbi ali za katerega koli od partnerjev pri skupni ponudbi ugotovil, da je bil kot pravna oseba ali njegov zakoniti zastopnik pravnomočno obsojen za zgoraj navedena kazniva dejanja. DOKAZILO: Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. V primeru ponudbe s podizvajalci se ponudbi priloži tudi izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti za vsakega od podizvajalcev. V primeru skupne ponudbe se ponudbi priloži tudi izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. POGOJ 2: Ponudnik / podizvajalec / soponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV. Ponudbo ponudnika za katerega bo naročnik ugotovil, da je bil ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV, bo naročnik izločil. Naročnik bo izločil tudi ponudbo ponudnika, pri katerem bi za katerega koli od podizvajalcev navedenih v ponudbi ali za katerega koli od partnerjev pri skupni ponudbi ugotovil, da je bil na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV. DOKAZILO: Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. V primeru ponudbe s podizvajalci se ponudbi priloži tudi izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti za vsakega od podizvajalcev. V primeru skupne ponudbe se ponudbi priloži tudi izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. POGOJ 3: Ponudnik / podizvajalec / soponudnik na dan, ko je oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika (Republike Slovenije), nima zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več. V primeru, da bi naročnik ugotovil, da ima ponudnik in/ali katerikoli od podizvajalcev, v primeru, da ima ponudnik podizvajalce ali v primeru skupne ponudbe, katerikoli od partnerjev v skupini, na dan ko je oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika (Republike Slovenije), zapadle neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v rednosti 50 eurov ali več, bo ponudbo takega ponudnika izločil. DOKAZILO: Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. V primeru ponudbe s podizvajalci se ponudbi priloži tudi izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti za vsakega od podizvajalcev. V primeru skupne ponudbe se ponudbi priloži tudi izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. POGOJ 4: Ponudnik izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. V primeru, da ima ponudnik podizvajalce morajo podizvajalci izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, ki se nanašajo na dela, ki ga bodo izvajali kot podizvajalci. V primeru skupne ponudbe mora vsak partner v skupini izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, ki se nanašajo na dela, ki ga bo izvajal kot partner v skupini. Ponudbo ponudnika, ki ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila bo naročnik izločil. Naročnik bo izločil tudi ponudbo ponudnika pri katerem bo ugotovil, da katerikoli od podizvajalcev, ki jih bo ponudnik navedel v svoji ponudbi ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, ki se nanašajo na dela, ki jih bodo izvajali podizvajalci. Naročnik bo izločil tudi skupno ponudbo v primeru, da bo ugotovil, da katerikoli od partnerjev v skupini ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, ki se nanašajo na dela, ki ga bo izvajal soponudnik (partner v skupini). DOKAZILO: Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. V primeru ponudbe s podizvajalci se ponudbi priloži tudi izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti za vsakega od podizvajalcev. V primeru skupne ponudbe se ponudbi priloži tudi izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. POGOJ 5: Ponudnik / podizvajalec / soponudnik ni v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. Ponudbo ponudnika pri katerem bo naročnik ugotovil, da je ponudnik ali katerikoli od podizvajalcev ali katerikoli od soponudnikov v skupni ponudbi v stečajnem postopku ali je bil zanj (ali za soponudnika ali za podizvajalca) podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, bo naročnik izločil. DOKAZILO: Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. V primeru ponudbe s podizvajalci se ponudbi priloži tudi izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti za vsakega od podizvajalcev. V primeru skupne ponudbe se ponudbi priloži tudi izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. POGOJ 6: Ponudnik / podizvajalec / soponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. Ponudbo ponudnika pri katerem bo naročnik ugotovil, da je ponudnik ali katerikoli od podizvajalcev ali katerikoli od soponudnikov v skupni ponudbi v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj (ali za soponudnika ali za podizvajalca) podan predlog za začetek prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, bo naročnik izločil. DOKAZILO: Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. V primeru ponudbe s podizvajalci se ponudbi priloži tudi izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti za vsakega od podizvajalcev. V primeru skupne ponudbe se ponudbi priloži tudi izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. POGOJ 7: Ponudnik / podizvajalec / soponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja, zoper njega ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in ni opustil poslovno dejavnost ali ni v kateremkoli drugem podobnem položaju. Ponudbo ponudnika pri katerem bo naročnik ugotovil, da je ponudnik ali katerikoli od podizvajalcev ali katerikoli od soponudnikov v skupni ponudbi v postopku prisilnega prenehanja ali da je zoper njega (ali soponudnika ali podizvajalca) podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, ali da z njegovimi (ali soponudnikovimi ali podizvajalčevimi) posli iz drugih razlogov upravlja sodišče in če je (ali soponudnik ali podizvajalec) opustil poslovno dejavno ali je (ali soponudnik ali podizvajalec) v kateremkoli drugem podobnem položaju, bo naročnik izločil. DOKAZILO: Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. V primeru ponudbe s podizvajalci se ponudbi priloži tudi izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti za vsakega od podizvajalcev. V primeru skupne ponudbe se ponudbi priloži tudi izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. POGOJ 8: Ponudnik / podizvajalec / soponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem. V primeru, da bo naročnik ugotovil, da je bil ponudnik in/ali katerikoli od podizvajalcev, v primeru, da ima ponudnik podizvajalce ali v primeru skupne ponudbe, katerikoli od partnerjev v skupini, pravnomočno obsojen v katerikoli državi za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem, bo ponudbo takega ponudnika (ali skupno ponudbo) izločil. DOKAZILO: Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. V primeru ponudbe s podizvajalci se ponudbi priloži tudi izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti za vsakega od podizvajalcev. V primeru skupne ponudbe se ponudbi priloži tudi izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. POGOJ 9: Ponudnik / podizvajalec / soponudnik ni storil velike strokovne napake iz področja predmeta javnega naročila in ni hujše kršil poklicnih pravil, ki bi mu jih naročnik lahko dokazal s sredstvi, katere lahko utemelji. V primeru, da bi naročnik pri preverjanju pogoja ugotovil, da je ponudnik in/ali v primeru, da ima ponudnik podizvajalce, za katerega koli navedenega podizvajalca v ponudbi in/ali v primeru skupne ponudbe, za katerega koli od partnerjev v skupini ugotovil, da je storil veliko strokovno napako s področja predmeta javnega naročila ali da je hujše kršil poklicna pravila, ki bi mu bila dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji, bo ponudbo takega ponudnika (ali skupno ponudbo) izločil. DOKAZILO: Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. V primeru ponudbe s podizvajalci se ponudbi priloži tudi izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti za vsakega od podizvajalcev. V primeru skupne ponudbe se ponudbi priloži tudi izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. POGOJ 10: Ponudnik / podizvajalec / soponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, ni namerno podal zavajajočih razlag ali informacij ni zagotovil. V primeru, da bi naročnik ugotovil, da je ponudnik in/ali katerikoli od podizvajalcev, v primeru, da ima ponudnik podizvajalce ali v primeru skupne ponudbe, katerikoli od partnerjev v skupini, v tem ali predhodnih postopkih namerno podal zavajajoče razlage ali informacij ne bi zagotovil, bo ponudbo takega ponudnika (ali skupno ponudbo) izločil. DOKAZILO: Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. V primeru ponudbe s podizvajalci se ponudbi priloži tudi izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti za vsakega od podizvajalcev. V primeru skupne ponudbe se ponudbi priloži tudi izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. TUJI PONUDNIK: Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji predložijo pisna dokazila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokumentov, ki se nanašajo na pogoje od 1 do 10, lahko ponudnik predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.
III.2.2)	Poslovna in finančna sposobnost
	Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: POGOJ 11: Ponudnik mora imeti v letih 2013, 2012, 2011 v vsakem letu več kot 1.500.000,00 EUR letnih prihodkov iz poslovanja (čistih prihodkov). Če ponudnik sam ne izpolnjuje navedenega pogoja, lahko pogoj izpolni skupaj z ostalimi ponudniki v skupini v primeru skupne ponudbe. V primeru, da ponudnik ne posluje v celotnem obdobju poslovnih let 2013, 2012, 2011, predloži podatke za čas od začetka poslovanja do konca leta 2013. V primeru, da ponudnik (sam ali skupaj s partnerji v skupini) ne izpolni navedenega pogoja, bo naročnik ponudbo takega ponudnika (ali skupno ponudbo) izločil. DOKAZILO: Izkaz poslovnega izida za poslovna leta 2013, 2012 in 2011, ki se ponudbi priložijo v originalu ali kopiji. Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 7 – Izjava o višini letnih prihodkov. V primeru skupne ponudbe ponudnik priloži Izkaz poslovnega izida za poslovna leta 2013, 2012 in 2011 in izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 7 – Izjava o višini letnih prihodkov tudi za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. POGOJ 12: Noben od ponudnikovih / podizvajalčevih / soponudnikovih odprtih transakcijskih računov v zadnjih šestih mesecih, šteto od datuma izdaje dokazila, ni bil blokiran iz razloga neporavnanih obveznosti iz davčnega naslova, zakonskega naslova ali naslova sodnih izvršb za več kot dvajset dni. Dokazilo ne sme biti starejše od 10 dni od roka določenega za oddajo ponudb. Ponudbo ponudnika, ali v primeru skupne ponudbe, ali v primeru ponudbe s podizvajalci, pri kateri bo naročnik ugotovil, da je imel ponudnik in/ali soponudnik in/ali podizvajalec, v zadnjih šestih mesecih šteto od datuma izdaje dokazila, ob čemer je pogoj, da dokazilo ne sme biti starejše od 10 dni od roka določenega za oddajo ponudb, katerega od odprtih transakcijskih računov blokiranega iz razloga neporavnanih obveznosti iz davčnega naslova, zakonskega naslova ali naslova sodnih izvršb za več kot dvajset dni bo naročnik izločil. DOKAZILO: BON 2 (lahko tudi potrdilo poslovne banke ali bank), ki ne sme biti starejši od datuma objave javnega naročila na Portalu javnih naročil. BON 2 (ali potrdila poslovnih bank) se priloži v originalu ali kopiji. V primeru, da ponudnik ponudbi priloži potrdila poslovnih bank, mora ponudbi priložiti potrdila za vsak odprt transakcijski račun. V primeru ponudbe s podizvajalci ponudnik potrdila poslovnih bank za vsak odprt transakcijski račun (ali BON 2) priloži ponudbi tudi za vsakega od podizvajalcev navedenega v ponudbi. V primeru skupne ponudbe ponudnik potrdila poslovnih bank za vsak odprt transakcijski račun (ali BON 2) priloži ponudbi tudi za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi.
III.2.3)	Tehnična sposobnost
	Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Splošno k kadrovski sposobnosti: Osebe, ki jih ponudnik imenuje za odgovornega vodjo del in vodje posameznih del morajo izpolnjevati pogoje v skladu Zakonom o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in vse spremembe in dopolnitve). Ista oseba lahko nastopa hkrati kot odgovorni vodja del in odgovorni vodja posameznih del, v kolikor izpolnjuje pogoje iz razpisne dokumentacije. POGOJ 13: Tehnično in kadrovsko sposobnost ponudnik dokazuje s predložitvijo izpolnjenih, datiranih, podpisanih in žigosanih obrazcev, ki so sestavni del te razpisne dokumentacije. DOKAZILO: Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 8 – Tehnične zmogljivosti za izvedbo naročila Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 9 – Podatki o tehničnem osebju. POGOJ 14: Odgovorni vodja del mora izpolnjevati pogoje po Zakonu o graditvi objektov za odgovornega vodjo del, imeti mora vsaj 5 let delovnih izkušenj, ki je redno zaposlen pri ponudniku ali z njim sodeluje na podlagi sklenjene pogodbe. Odgovorni vodja del mora imeti vsaj eno referenco iz zadnjih treh let, šteto od roka za oddajo ponudb, ki se nanaša na odgovornega vodjo del pri zaključeni gradnji objekta visoke gradnje, kjer je vrednost gradnje znašala vsaj 500.000,00 EUR brez DDV. Reference za odgovornega vodjo del ponudnik dokazuje z izpolnjenim Obrazcem št. 9 – Podatki o tehničnem osebju, v katerega mora ponudnik vpisati za predlaganega odgovornega vodjo del vsaj eno referenčno delo, ki ustreza pogoju. DOKAZILO: Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 9 – Podatki o tehničnem osebju, v katerega ponudnik vpiše vsaj eno referenčno delo za odgovornega vodjo del, ki ustreza pogoju. Kot dokazilo o redni zaposlitvi ponudnik priloži ponudbi obrazec M-1 ali drugo ustrezno dokazilo; obrazec se priloži v kopiji. V primeru, da odgovorni vodja del pri ponudniku ni redno zaposlen ponudbi priloži pogodbo z odgovornim vodjem del iz katere bo izhajalo, da bo le-ta sodeloval pri izvedbi predmetnega javnega naročila v celotnem času izvajanja. Pogodba se priloži v originalu ali kopiji. POGOJ 15: Ponudnik mora predložiti načrt organizacije izvedbe del, ki bo vključeval vse udeležene ponudnike in podizvajalce, njihov položaj in naloge ključnega osebja. DOKAZILO: Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 10 – Načrt organizacije izvedbe del, s prilogo načrtom organizacije izvedbe del. POGOJ 16: Ponudnik mora predložiti terminski plan izvedbe del. Pri tem naj ponudnik upošteva okvirni terminski plan izvedbe, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije. DOKAZILO: Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 11 – Terminski plan izvedbe del, s prilogo terminskim planom izvedbe del. POGOJ 17: Ponujena tehnološka oprema mora imeti ustrezne izjave o skladnosti ali certifikate originalnega proizvajalca ali dobavitelja. Ponudnik mora za naslednjo tehnološko opremo predložiti izjave o skladnosti (ali certifikate) z zahtevanimi materiali iz razpisne dokumentacije – tehničnega dela razpisne dokumentacije: - tračni sušilnik blata, - toplotno CHP postajo, - rotacijski izmenjevalec toplote, - zalogovnik mokrega blata, - posode za kemikalije, - pralnik izpušnih plinov iz sušilnice, - zeolitni filter, - napravo za doziranje materiala. DOKAZILO: Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 12 – Izjave (certifikati) o skladnosti za ponujene materiale, s prilogami izjavami (ali certifikati) o skladnosti za ponujene materiale, ki so navedeni pri Pogoju 17. POGOJ 18: Ponudnik mora predložiti ponudbi: - seznam s tehničinim opisom tehnološke opreme, ki jo ponuja, z navedbo proizvajalca le-te. DOKAZILO: Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 13 – Seznam s tehničnim opisom tehnološke opreme, z navedbo proizvajalca le-te, s prilogo seznamom s tehničnim opisom tehnološke opreme, z navedbo proizvajalca le-te. REFERENCE POGOJ 19: Za priznanje sposobnosti mora imeti ponudnik naslednje reference: - vsaj tri reference iz zadnjih petih let, šteto od roka za oddajo ponudb, ki se nanašajo na zaključene gradnje objektov ali postrojenj namenjenih postopkom sušenja blata s tračnim sušilnikom, s kapaciteto, ki je najmanj tolikšna, kot je razpisana, ponudnik pa je imel za vsako od referenčnih del sklenjeno gradbeno pogodbo ali drugo pogodbo oziroma naročilo (pogodba o dobavi in montaži,…) z investitorjem referenčnega dela. Naročnik bo upošteval samo pozitivna referenčna potrdila, ki bodo ponudbi priložena na predpisanem Obrazcu št. 15 – Referenčno potrdilo, ki bodo v celoti izpolnjena, vključno s kratkim opisom tehnološke opreme vgrajene v objekt. Referenčno potrdilo mora biti izpolnjeno in datirano, žigosano in podpisano s strani investitorja referenčnega dela. Ponudbo ponudnika, ki ponudbi ne bo priložil vsaj treh zahtevanih referenčnih potrdil, ki bodo ustrezala Pogoju 19, bo naročnik izločil. POJASNILO: Za naročnika referenčnega dela pri gradnjah se šteje naročnik – investitor referenčnega dela – s katerim je imel ponudnik sklenjeno gradbeno pogodbo za referenčno delo. DOKAZILO: Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 14 – Seznam izvršenih gradenj, v katerega mora ponudnik vpisati vsaj tri referenčna dela, ki ustrezajo pogoju. Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan s strani investitorja referenčnega dela Obrazec št. 15 – Referenčno potrdilo. Ponudnik mora ponudbi priložiti vsaj tri zahtevana referenčna potrdila, ki ustrezajo Pogoju 19. POJASNILO: V primeru, da predloži ponudbo skupina ponudnikov (skupna ponudba) vse zgoraj navedene zahteve v zvezi z referencami in referenčnimi pogoji izpolnijo skupaj, kar pomeni, da bo naročnik upošteval tako ustrezna referenčna potrdila ponudnika, kot tudi ustrezna referenčna potrdila partnerjev v skupini. Naročnik bo upošteval tudi reference podizvajalca, ki ga bo ponudnik navedel v ponudbi in zanj priložil vsa zahtevana dokazila, pod pogojem, da referenca v celoti ustreza zahtevam v zvezi z referencami določenimi pri Pogoju 19.
III.2.4)	Informacije o pridržanih naročilih

III.3)	SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEV

III.3.1)	Informacije o določeni stroki

III.3.2)	Osebje, odgovorno za izvedbo storitve

ODDELEK IV: POSTOPEK
IV.1)	VRSTA POSTOPKA

IV.1.1)	Vrsta postopka
	Postopek s pogajanji. Nekateri kandidati so že izbrani: ne.
IV.1.2)	Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju

IV.1.3)	Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom

IV.2)	MERILA ZA IZBIRO PONUDBE

IV.2.1)	Merila za izbiro ponudbe
	Najnižja cena.
IV.2.2)	Informacije o elektronski dražbi
	Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)	UPRAVNE INFORMACIJE

IV.3.1)	Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik
	354-124/2013-2000
IV.3.2)	Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
	Ne. Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil Da. Številka objave na Portalu javnih naročil: JN1821/2014 z dne 14. 2. 2014 Številka objave na Portalu javnih naročil: JN3254/2014 z dne 20. 3. 2014 Številka objave na Portalu javnih naročil: JN6696/2014 z dne 16. 6. 2014
IV.3.3)	Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov
	Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje: Datum: 12. 9. 2014 Čas: 10:00 Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)	Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
	Datum: 15. 9. 2014 Čas: 10:00
IV.3.5)	Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom

IV.3.6)	Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
	Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)	Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
	Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, določenega za prejem ponudb)
IV.3.8)	Način odpiranja ponudb
	Datum: 15. 9. 2014 Čas: 13:00 Kraj: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da. Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb: Naročnik, strokovna komisija, ponudniki, ostali.
ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
VI.1)	INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA
	Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)	INFORMACIJE O SREDSTVIH EU
	Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da. Sklic na projekte in/ali programe: Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Krke - Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in Centralna čistilna naprava v Novem mestu« delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Projekt se izvaja v okviru programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda, prednostne usmeritve: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.
VI.3)	DODATNE INFORMACIJE
	Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2014/8/1824-5162037038786538649/RD_MO_Nov o_mesto_dopolnitev_obdelave_blata.zip
	Rok za prejem ponudnikovih vprašanj:
	Datum: 7. 9. 2014 Čas: 09:00
VI.4)	PRITOŽBENI POSTOPKI

VI.4.1)	Organ, pristojen za pritožbene postopke
	MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, SI-8000 Novo mesto. Tel. +386 73939202. Telefaks +386 73939208. E-pošta mestna.obcina@novomesto.si. Internetni naslovi: http://www.novomesto.si
	Organ, pristojen za postopek mediacije

VI.4.2)	Vložitev pritožb
	Rok za vložitev pritožb: Pravno varstvo je ponudniku zagotovljeno v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13). Zahtevek za revizijo mora vsebovati: ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo; ime naročnika; oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti; predmet javnega naročila; očitane kršitve; dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo; pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem; navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada; ter potrdilo o plačilu takse. V predrevizijskem postopku, ki poteka pred naročnikom, se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na obvestilo o naročilu, razpisno dokumentacijo ali odločitev o oddaji javnega naročila, vloži, skladno s sedmim odstavkom ZPVPJN, v osmih delovnih dneh od dneva, ko je izvedel ali bi moral vedeti za kršitev, vendar najpozneje v osmih delovnih dneh od dneva, ko je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno obvestilo, s katerim se zagotavlja predhodna transparentnost. Zahtevek za revizijo se, v predrevizijskem postopku, vloži pisno neposredno pri naročniku po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali elektronskimi sredstvi, če naročnik razpolaga z informacijskim sistemom za prejem elektronskih vlog, v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis. V tem primeru mora biti zahtevek za revizijo podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim podpisom. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance. Vlagatelj zahtevka mora ob vložitvi zahtevka za revizijo plačati takso v višini 7.000,00 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo ali v dveh odstotkov od vrednosti (z davkom na dodano vrednost) izbrane ponudbe, če se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o oddaji naročila ali v višini dveh odstotkov ocenjene vrednosti naročila (z davkom na dodatno vrednost), če se zahtevek za revizijo ne nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo in naročnik še ni izdal odločitve o oddaji naročila, vendar ne več kot 25.000,00 EUR. Taksa se plača na podračun Ministrstva za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije. Na plačilnem nalogu je potrebno vpisati sklic na številko: model 11 16110-7111290-(številka objave javnega naročila)14.
VI.4.3)	Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb
	MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, SI-8000 Novo mesto. Tel. +386 73939202. Telefaks +386 73939208. E-pošta mestna.obcina@novomesto.si. Internetni naslovi: http://www.novomesto.si
VI.5)	DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA:
	13. 8. 2014