eObjava - 06.11.2014 - Ob. 10630
OSNOVNA ŠOLA LAVRICA - I. FAZA.
| ODDELEK I: NAROČNIK | |
| I.1) | IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE |
| OBČINA ŠKOFLJICA, Šmarska cesta 3, Kontakt: Vesna Paljk, V roke: Gabrijela Golob, SI-1291 Škofljica. Tel. +386 14219040. Telefaks +386 14219045. E-pošta info@altus.si. | |
| Dodatne informacije dobite pri | |
| Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah. | |
| Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri | |
| Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah. | |
| Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov | |
| Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah. | |
| I.2) | VRSTA NAROČNIKA |
| Regionalni ali lokalni organ. | |
| I.3) | GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTI |
| Javna uprava | |
| I.4) | ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV |
| Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne. | |
ODDELEK II: PREDMET NAROČILA | |
| II.1) | OPIS |
| II.1.1) | Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: |
| OSNOVNA ŠOLA LAVRICA - I. FAZA. | |
| II.1.2) | Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe |
| Gradnje. Izvedba. Glavna lokacija ali mesto gradnje: Lavrica. Šifra NUTS: SI021. | |
| II.1.3) | Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu |
| Obvestilo se nanaša na javno naročilo. | |
| II.1.4) | Informacije o okvirnem sporazumu |
| Trajanje okvirnega sporazuma: | |
| Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazuma | |
| II.1.5) | Kratek opis naročila ali nabave: |
| Predmet javnega naročila je gradnja Osnovne šole Lavrica - I. faza. | |
| II.1.6) | Enotni besednjak javnih naročil (CPV): |
| 45214210 (Gradbena dela na osnovni šoli) | |
| II.1.7) | Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih |
| Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne. | |
| II.1.8) | Sklopi |
| Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne. | |
| II.1.9) | Informacije o variantah |
| Variantne ponudbe so dopustne: ne. | |
| II.2) | KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILA |
| II.2.1) | Celotna količina ali obseg |
| Predmet javnega naročila je gradnja Osnovne šole Lavrica – I. faza, ki obsega gradnjo prostorov za prvo triado, za drugo triado in skupnih šolskih prostorov. Ostalo v razpisni dokumentaciji. | |
| II.2.2) | Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe |
| Opcije: Ne. | |
| II.2.3) | Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila |
| To naročilo je mogoče podaljšati: Ne. | |
| II.3) | TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK |
| Trajanje v mesecih: 10 (od oddaje naročila) | |
ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE | |
| III.1) | POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILO |
| III.1.1) | Finančna zavarovanja |
| Zavarovanje za resnost ponudbe - prvovrstna, nepreklica, brezpogojna in na prvi poziv plačjiva garancija za resnost ponudbe, izdana s strani banke ali druge ugledne finančne institucije (zavarovalnice) v višini 100.000,00 EUR. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti - prvovrstna, nepreklicna, brezpogojna in na prvi poziv plačljiva garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izdana s strani banke ali druge ugledne finančne institucije (zavarovalnice) v višini 10% skupne pogodbene vrednosti z DDV. Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku - prvovrstna, nepreklicna brezpogojna in na prvi poziv plačjljiva garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznsoti izdana s strani banke ali druge ugledne finančne instiitucije (zavarovalnice) v višini 5% skupne pogodbene vrednosti z DDV. Ostalo v razpisni dokumentaciji. | |
| III.1.2) | Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo |
| Rok plačila 30. dan od uradnega datuma prejema računov z mesečnimi situacijami, predhodno potrjenih s strani nadzornega organa pri gradnji in končnega računa s končno situacijo, predhodno potrjeno s strani nadzornega organa pri gradnji. | |
| III.1.3) | Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano |
| Pravni akt o skupni izvedbi naročila. Ostalo v razpisni dokumentaciji. | |
| III.1.4) | Drugi posebni pogoji |
| Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne. | |
| III.2) | POGOJI ZA UDELEŽBO |
| III.2.1) | Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register |
| Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: POGOJ 1: Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) kot pravna oseba in njegovi zakoniti zastopniki, kolikor gre za pravno osebo, niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: KZ-1): - sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1) - goljufija (211. člen KZ-1) - protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1) - povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1) - oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1) - poslovna goljufija (228. člen KZ-1) - goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1) - preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1) - preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1) - preslepitev kupcev (232. člen KZ-1) - neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1) - neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1) - ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1) - izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1) - zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1) - zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1) - zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1) - zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1) - nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1) - nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1) - ponarejanje denarja (243. člen KZ-1) - ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic in vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1) - pranje denarja (245. člen KZ-1) - zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1) - uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1) - izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1) - davčna zatajitev (249. člen KZ-1) - tihotapstvo (250. člen KZ-1) - izdaja tujih podatkov (260. člen KZ-1) - jemanje podkupnine (261. člen KZ-1) - dajanje podkupnine (262. člen KZ-1) - sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1) - dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1) - hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). DOKAZILO: Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. POGOJ 2: Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV. DOKAZILO: Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. POGOJ 3: Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) na dan, ko je oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika (Republike Slovenije), nima zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več. DOKAZILO: Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. POGOJ 4: Ponudnik izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. DOKAZILO: Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. POGOJ 5: Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) ni v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. DOKAZILO: Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. POGOJ 6: Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. DOKAZILO: Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. POGOJ 7: Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) ni v postopku prisilnega prenehanja, zoper njega ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in ni opustil poslovno dejavnost ali ni v kateremkoli drugem podobnem položaju. DOKAZILO: Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. POGOJ 8: Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem. DOKAZILO: Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. POGOJ 9: Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) ni storil velike strokovne napake iz področja predmeta javnega naročila in ni hujše kršil poklicnih pravil, ki bi mu jih naročnik lahko dokazal s sredstvi, katere lahko utemelji. DOKAZILO: Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. POGOJ 10: Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, ni namerno podal zavajajočih razlag ali informacij ni zagotovil. DOKAZILO: Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. | |
| III.2.2) | Poslovna in finančna sposobnost |
| Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: POGOJ 11: Ponudnik v poslovnem letu 2013 ni smel imeti povprečnega deleža kratkoročnih dolgov v financiranju višjega kot 70,00%. Ponudnik v poslovnem letu 2013 ni imel bilančne izgube. V primeru skupne ponudbe pogoj velja za vsakega od partnerjev v skupini. DOKAZILO: - Izpolnjen, datiran, podpisan in žigosan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti za ponudnika in v primeru skupne ponudbe tudi za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi, - Bilanca stanja za leto 2013, - Izkaz bilančnega dobička / bilančne izgube za leto 2013. Namesto bilance stanja in izkaza bilančnega dobička / bilančne izgube, oboje za leto 2013, ponudnik lahko ponudbi priloži S.BON-1/P s podatki in kazalniki za leto 2013. POGOJ 12: Noben od ponudnikovih / soponudnikovih / podizvajalčevih transakcijskih računov v zadnjih šestih mesecih, šteto od datuma izdaje dokazila, ni bil blokiran iz razloga neporavnanih obveznosti iz naslova zakonitih preživnin, odškodnin za škodo nastalo zaradi porušenega zdravja, odškodnin zaradi izgube delovne zmožnosti, odškodnin zaradi smrti preživljavca, davčnega dolga ali stroškov prisilne izterjave, sodnih sklepov o izvršbi ali iz naslova izvšrnice za več kot deset dni. Dokazilo ne sme biti starejše od datuma objave javnega naročila na Portalu javnih naročil. DOKAZILO: BON 2 (lahko tudi potrdilo poslovne banke ali bank), ki ne sme biti starejši od datuma objave javnega naročila na Portalu javnih naročil. BON 2 (ali potrdila poslovnih bank) se priloži v originalu ali kopiji. V primeru, da ponudnik ponudbi priloži potrdila poslovnih bank, mora ponudbi priložiti potrdila za vsak odprt transakcijski račun. V primeru skupne ponudbe se dokazilo priloži ponudbi za vsakega od partnerjev v skupini, v primeru ponudbe s podizvajalci se dokazilo priloži ponudbi za vsakega od podizvajalcev. | |
| III.2.3) | Tehnična sposobnost |
| Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: POGOJ 13: Ponudnik mora biti tehnično sposoben izvesti naročilo. Tehnično sposobnost ponudnik dokazuje s predložitvijo izpolnjenega, datiranega, podpisanega in žigosanega Obrazca št. 9 – Tehnične zmogljivosti za izvedbo naročila. DOKAZILO: -Izpolnjen, datiran, podpisan in žigosan Obrazec št. 9 – Tehnične zmogljivosti za izvedbo naročila POGOJ 14: Ponudnik mora dokazati, da izpolnjuje pogoje in bo pri gradnji upošteval temeljne okoljske zahteve, kot jih določa Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13), in sicer: POGOJ 14.1.: Pri gradnji se morajo upoštevati: -zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vgradnje in montaže in jih je naročnik opredelil v tej razpisni dokumentaciji v opisu predmeta javnega naročila in zahteve naročila in ki izhajajo iz projektne dokumentacije; -rešitve iz projektne dokumentacije; NAČIN DOKAZOVANJA: -Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 12 – Izjava o izpolnjevanju temeljnih okoljskih zahtev. POGOJ 14.2.: Pri gradnji, vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov se ne smejo uporabljati: a)proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6) b)notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250°C v vrednostih več kot: -30 g/l, brez vode za stenske barve -250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15m2/l pri moči pokrivanja z 98/ motnostjo -180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15 m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami c)materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986. NAČIN DOKAZOVANJA: -Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 12 – Izjava o izpolnjevanju temeljnih okoljskih zahtev. POGOJ 14.3.: Svinec, za katerega velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008: -R23 (Strupeno pri vdihavanju) ali H331 (Strupeno pri vdihavanju), -R25 (Strupeno pri zaužitju) ali H301 (Strupeno pri zaužitju) in njegove spojine ne smejo biti dodani plastiki in premazom uporabljenih pri oknih. NAČIN DOKAZOVANJA: -Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 12 – Izjava o izpolnjevanju temeljnih okoljskih zahtev. POGOJ 14.4.: Emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne smejo presegati vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu. NAČIN DOKAZOVANJA: -Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 12 – Izjava o izpolnjevanju temeljnih okoljski zahtev. POGOJ 14.5.: Kadar se pri gradnji: -nosilne konstrukcije, -ostrešja, -fasadnih in notranjih oblog sten in tal oziroma stropov in -stavbnega pohištva uporabi les, mora izvirati iz zakonitih virov. NAČIN DOKAZOVANJA: -Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 12 – Izjava o izpolnjevanju temeljnih okoljskih zahtev. POGOJ 14.6.: Vsa vodovodna napeljava v stavbi mora biti opremljena s tehnologijami za varčevanje z vodo, in sicer: -stranišča z dvojnim splakovanjem ne smejo porabiti več kot 6 l vode za polno splakovanje in ne več kot 3 l za delno splakovanje, -v brezvodnih pisoarjih se mora uporabiti biološko razgradljiva tekočina ali pa se uporabljajo popolnoma brez tekočine, -naprave za varčevanje z vodo, vgrajene v kotličke, morajo prihraniti vsaj 30% vode na splakovanje, in -vložki za vodovodne pipe morajo prihraniti vsaj 50% vode v primerjavi z običajnimi pipami. NAČIN DOKAZOVANJA: -Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 12 – Izjava o izpolnjevanju temeljnih okoljskih zahtev. POGOJ 14.7.: Okna s polnilnimi plini se ne smejo vgraditi, če je vrednost potencialnega globalnega segrevanja (GWP) v dobi 100 let večji od 5. Vrednost potenciala globalnega segrevanja nereaktivnih plinov kot sta argon in kripton je nižja od 5. NAČIN DOKAZOVANJA: -Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 12 – Izjava o izpolnjevanju temeljnih okoljskih zahtev. POGOJ 14.8.: Iz oken se pri običajnih pogojih uporabe ne smejo sproščati ali lužiti zdravju škodljive snovi, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008: -R23 (Strupeno pri vdihavanju.) ali H331 (Strupeno pri vdihavanju.), -R24 (Strupeno v stiku s kožo.) ali H311 (Strupeno v stiku s kožo.), -R25 (Strupeno pri zaužitju.) ali H301 (Strupeno pri zaužitju.), -R26 (Zelo strupeno pri vdihavanju.) ali H330 (Smrtno pri vdihavanju.), -R27 (Zelo strupeno v stiku s kožo.) ali H310 (Smrtno v stiku s kožo.), -R28 (Zelo strupeno pri zaužitvi.) ali H300 (Smrtno pri zaužitju.), -R40 (Možen rakotvoren učinek.) ali H351 (Sum povzročitve raka.), -R42 (Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.) ali H334 (Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.), -R45 (Lahko povzroči raka.) ali H350 (Lahko povzroči raka.), -R46 (Lahko povzroči dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroči genetske okvare.), -R48 (Nevarnost hudih okvar zdravja pri dolgotrajnejši izpostavljenosti.) ali H373 (Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.) in H732 (Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.), -R49 (Pri vdihavanju lahko povzroči raka.) ali H350i (Lahko povzroči raka pri vdihavanju.), -R50 (Zelo stupeno za vodne organizme.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.), -R51 (Stupeno za vodne organizme.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.), -R52 (Škodljivo za vodne organizme.) ali H412 (Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.), -R53 (Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.) ali H413 (Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme.), -R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.), -R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu otroku.), -R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.), -R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.), -R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzročitve genetskih okvar.), -R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.), -R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.), -R52/53 (Škodljivo za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H412 (Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.). NAČIN DOKAZOVANJA: -Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 12 – Izjava o izpolnjevanju temeljnih okoljskih zahtev. POGOJ 14.9.: Gradbeni proizvodi, ki temeljijo na obnovljivih surovinah: -ponudba zagotavlja, da bodo uporabljeni gradbeni proizvodi, ki temeljijo na obnovljivih surovinah, kot so na primer les, celuloza, konoplja, volna. NAČIN DOKAZOVANJA: -Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 12 – Izjava o izpolnjevanju temeljnih okoljskih zahtev. POGOJ 14.10.: Toplotna izolacija z deležem recikliranih materialov: -ponudba zagotavlja, da bo pri gradnji uporabljena toplotna izolacija z deležem recikliranih materialov, ne da bi to vplivalo na povečanje debeline izolacije, funkcionalne ali toplotne lastnosti ali količino uporabljenega materiala. NAČIN DOKAZOVANJA: -Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 12 – Izjava o izpolnjevanju temeljnih okoljskih zahtev. POGOJ 14.11.: Talne obloge z deležem recikliranih materialov: -ponudba zagotavlja, da bodo pri gradnji uporabljene talne obloge z deležem recikliranih materialov, ne da bi to vplivalo na lastnosti oblog. NAČIN DOKAZOVANJA: -Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 12 – Izjava o izpolnjevanju temeljnih okoljskih zahtev. POGOJ 14.12.: Ponudba zagotavlja, da bodo pri gradnji uporabljene: -mavčno-kartonske plošče, pri proizvodnji katerih je bil uporabljen papir izdelan na osnovi 100% recikliranih lesenih ali papirnih vlaken, ali -mavčno-kartonske plošče, pri proizvodnji katerih so bila uporabljena les, lesna vlakna ali materiali na osnovi lesa, ki izvirajo iz zakonitih virov. NAČIN DOKAZOVANJA: -Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 12 – Izjava o izpolnjevanju temeljnih okoljskih zahtev. POGOJ 14.13.: Po končanih gradbenih delih ponudnik usposobi upravljavca stavbe za energijsko učinkovito uporabo stavbe, s čimer se najkasneje v dveh letih od začetka uporabe stavbe zagotovi doseganje načrtovane porabe energije in vode in izročiti naročniku program in način usposabljanja upravljavca stavbe. Ponudnik bo moral najkasneje pri primopredaji objekta naročniku posredovati tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere bo izhajalo, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo naročnikove zahteve. NAČIN DOKAZOVANJA: -Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 12 – Izjava o izpolnjevanju temeljnih okoljskih zahtev. POGOJ 15: Odgovorni vodja del in odgovorni vodje posameznih del, ki jih imenuje ponudnik, morajo izpolnjevati pogoje za odgovornega vodjo del in odgovornega vodjo posameznih del v skladu z določbami Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in vse spremembe in dopolnitve). Odgovorni vodja del mora imeti vsaj dve referenci, v zadnjih petih letih, šteto od roka za oddajo ponudb, ki se nanašata na odgovornega vodjo del s področja visokih gradenj, od katerih se mora: -vsaj ena referenca nanašati na zaključeno gradnjo objekta visoke gradnje, ki po klasifikaciji CC-SI sodi pod 122 Poslovne in upravne stavbe ali 1263 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo (brez vremenskih postaj in observatorijev) ali 1264 Stavbe za zdravstvo, kjer je gradnja vključevala gradbena, obrtniška in instalacijska dela, vrednost gradnje pa je znašala vsaj 3.000.000,00 EUR brez DDV; -vsaj ena referenca nanašati na zaključeno gradnjo objekta visoke gradnje, ki je vključevala gradbena, obrtniška in instalacijska dela, in kjer je vrednost gradnje znašala vsaj 1.000.000,00 EUR brez DDV. in pri katerih je bila predlagana oseba za odgovornega vodjo del - odgovorni vodja del. Ponudnik mora zagotoviti najmanj enega delovodjo, ki mora imeti vsaj eno referenco, v zadnjih petih letih, šteto od roka za oddajo ponudb, ki se nanaša na delovodenje pri gradnji objekta visoke gradnje, in sicer: -se mora referenca nanašati na zaključeno gradnjo objekta visoke gradnje, ki je vključevala gradbena, obrtniška in instalacijska dela, in kjer je vrednost gradnje znašala vsaj 1.000.000,00 EUR brez DDV in pri kateri je bila predlagana oseba za delovodjo po tem javnem razpisu, delovodja na gradbišču. DOKAZILO: Izpolnjen, datiran, podpisan in žigosan Obrazec št. 10 – Podatki o tehničnem osebju. REFERENCE POGOJ 16: Za priznanje sposobnosti mora ponudnik imeti reference, ki se nanašajo na visoke gradnje, primerljive razpisanim, iz zadnjih petih let, šteto od roka za oddajo ponudb. Ponudnik je moral v zadnjih petih letih, šteto od roka za oddajo ponudb, za dva različna investitorja referenčnih del, izvesti: -vsaj eno zaključeno gradnjo objekta visoke gradnje, ki po klasifikaciji CC-SI sodi pod 122 Poslovne in upravne stavbe ali 1263 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo (brez vremenskih postaj in observatorijev) ali 1264 Stavbe za zdravstvo, kjer je gradnja vključevala gradbena, obrtniška in instalacijska dela, vrednost gradnje pa je znašala vsaj 3.000.000,00 EUR brez DDV, ponudnik pa je imel za referenčno delo sklenjeno gradbeno pogodbo z investitorjem referenčnega dela; -vsaj eno zaključeno gradnjo objekta visoke gradnje, ki je vključevala gradbena, obrtniška in instalacijska dela, in kjer je vrednost gradnje znašala vsaj 1.000.000,00 EUR brez DDV, ponudnik pa je imel za referenčno delo sklenjeno gradbeno pogodbo z investitorjem referenčnega dela. Ponudnik referenčna dela vpiše v Obrazec št. 7 – Seznam izvršenih gradenj in za referenčna dela vpisana v navedeni obrazec ponudbi priloži referenčna potrdila na Obrazcu št. 8 – Referenčno potrdilo. Naročnik bo upošteval samo pozitivna referenčna dela, ki bodo ponudbi priložena na predpisanem Obrazcu št. 8 – Referenčno potrdilo, ki bodo v celoti izpolnjena, in iz katerega bo razvidno izpolnjevanje zgoraj navedenih referenčnih pogojev. Referenčno potrdilo mora biti izpolnjeno in datirano, žigosano in podpisano s strani investitorja referenčnega dela. Ponudbo ponudnika, ki ponudbi ne bo priložil vsaj dveh zahtevanih referenčnih potrdil (eno za zahtevano referenco po zgoraj navedeni prvi alineji in eno za zahtevano referenco po zgoraj navedeni drugi alineji), ki bosta ustrezali Pogoju 16, bo naročnik izločil. Naročnik ne bo upošteval referenc, ki bi se nanašale na gradnjo za lastne potrebe ponudnika (navedeno pomeni, da ponudnik ne more sam sebi dati reference!). DOKAZILO: -Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 7 – Seznam izvršenih gradenj -Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan s strani investitorja referenčnega dela Obrazec št. 8 - Referenčno potrdilo; ponudnik mora ponudbi priložiti vsaj dve referenčni potrdili, ki ustrezata Pogoju 16 (opomba: ponudnik mora ponudbi priložiti vsaj eno zahtevano referenco po pri Pogoju 16 navedeni prvi alineji in vsaj eno zahtevano referenco po pri Pogoju 16 navedeni drugi alineji). Pojasnilo: Za naročnika referenčnega dela pri gradnjah se šteje naročnik – investitor referenčnega dela – s katerim je imel ponudnik sklenjeno gradbeno pogodbo za referenčno delo. Reference partnerja v skupni ponudbi bo naročnik upošteval izključno in samo pod pogojem, da posamezna referenca v celoti ustreza pogojem v zvezi z referencami, ki jih je naročnik določil pod Pogojem 16, in pod pogojem, da partner dejansko prevzame tista dela pri izvedbi naročila, za katere je izkazal usposobljenost. Reference podizvajalca, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi bo naročnik upošteval izključno in samo pod pogojem, da bo posamezna referenca v celoti ustrezala pogojem v zvezi z referencami, ki jih je naročnik določil pod Pogojem 16, in pod pogojem, da izvajalec dejansko prevzame tista dela pri izvedbi naročila, za katere je izkazal usposobljenost. | |
| III.2.4) | Informacije o pridržanih naročilih |
| III.3) | SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEV |
| III.3.1) | Informacije o določeni stroki |
| III.3.2) | Osebje, odgovorno za izvedbo storitve |
ODDELEK IV: POSTOPEK | |
| IV.1) | VRSTA POSTOPKA |
| IV.1.1) | Vrsta postopka |
| Postopek s pogajanji. | |
| IV.1.2) | Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju |
| IV.1.3) | Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom |
| IV.2) | MERILA ZA IZBIRO PONUDBE |
| IV.2.1) | Merila za izbiro ponudbe |
| Najnižja cena. | |
| IV.2.2) | Informacije o elektronski dražbi |
| Uporabljena bo elektronska dražba: Ne. | |
| IV.3) | UPRAVNE INFORMACIJE |
| IV.3.1) | Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik |
| 43004-08/2014 | |
| IV.3.2) | Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom |
| Ne. Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil Ne. | |
| IV.3.3) | Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov |
| IV.3.4) | Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje |
| Datum: 11. 12. 2014 Čas: 11:00 | |
| IV.3.5) | Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom |
| IV.3.6) | Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje |
| Uradni jeziki EU: SL | |
| IV.3.7) | Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe |
| Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, določenega za prejem ponudb) | |
| IV.3.8) | Način odpiranja ponudb |
| Datum: 11. 12. 2014 Čas: 13:00 Kraj: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica. Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da. Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb: Naročnik, ponudniki, ostali. Ostalo razpisni dokumentaciji. | |
ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE | |
| VI.1) | INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA |
| Ponovitev naročila: Ne. | |
| VI.2) | INFORMACIJE O SREDSTVIH EU |
| Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne. | |
| VI.3) | DODATNE INFORMACIJE |
| Projektna dokumentacija je objavljena na spletni strani naročnika: http://www.skofljica.si/S32000/Razpisi+in+javne+objave. Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2014/11/1824-25439814898164641673/Obcina_ Skofljica_OS_Lavrica_I_faza.zip | |
| Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: | |
| Datum: 3. 12. 2014 Čas: 10:00 | |
| VI.4) | PRITOŽBENI POSTOPKI |
| VI.4.1) | Organ, pristojen za pritožbene postopke |
| OBČINA ŠKOFLJICA, Šmarska cesta 3, SI-1291 Škofljica. | |
| Organ, pristojen za postopek mediacije | |
| VI.4.2) | Vložitev pritožb |
| Rok za vložitev pritožb: Skladno z določbami zakona, ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja. | |
| VI.4.3) | Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb |
| OBČINA ŠKOFLJICA, Šmarska cesta 3, SI-1291 Škofljica. | |
| VI.5) | DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: |
| 5. 11. 2014 | |
Odgovor na vprašanje ponudnika št. 1, Datum objave: 6.11.2014, 21:00
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali je odgovorni vodja del lahko hkrati odgovorni vodja posameznih del?
NA VPRAŠANJE DAJE NAROČNIK NASLEDNJI ODGOVOR:
Kot je to določeno v razpisni dokumentaciji (Kadrovska sposobnost – Splošno o kadrovski sposobnosti, str. 21), lahko ista oseba nastopa hkrati kot odgovorni vodja del in odgovorni vodja posameznih del, v kolikor izpolnjuje pogoje iz razpisne dokumentacije.
naročnik
Občina Škofljica
ZJN-3 Predhodno informativno obvestilo
ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu
ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi
ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb - mala naročila
ZJN-3 Obvestilo o natečaju
Javna naročila po ZJNVETPS
