SKAKALNI CENTER SAVINA.

Prva stran » Objave » ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu - Gradnje (arhiv) » SKAKALNI CENTER SAVINA.

eObjava - 16.01.2015 - Ob. 317

SKAKALNI CENTER SAVINA.

ODDELEK I: NAROČNIK
I.1)	IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE
	OBČINA LJUBNO, Cesta v Rastke 12, Kontakt: Vesna Paljk, V roke: Blaž Presečnik, SI-3333 Ljubno ob Savinji. Tel. +386 14219040. Telefaks +386 14219045. E-pošta info@altus.si.
	Dodatne informacije dobite pri
	Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
	Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri
	Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
	Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov
	Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)	VRSTA NAROČNIKA
	Regionalni ali lokalni organ.
I.3)	GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTI
	Javna uprava
I.4)	ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV
	Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
II.1)	OPIS

II.1.1)	Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
	SKAKALNI CENTER SAVINA
II.1.2)	Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
	Gradnje. Izvedba. Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ljubno ob Savinji Šifra NUTS: SI014.
II.1.3)	Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
	Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)	Informacije o okvirnem sporazumu

	Trajanje okvirnega sporazuma:

	Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazuma

II.1.5)	Kratek opis naročila ali nabave:
	Predmet javnega naročila je izgradnja Skakalnega centra Savina, na lokaciji Ljubno ob Savinji, južno od naselja ob severnem gozdnem robu.
II.1.6)	Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
	45212200 (Gradbena dela na športnih objektih) 45234240 (Vzpenjača)
II.1.7)	Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
	Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)	Sklopi
	Naročilo je razdeljeno na sklope: Da. Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)	Informacije o variantah
	Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)	KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILA

II.2.1)	Celotna količina ali obseg
	Predmet javnega naročila je izgradnja Skakalnega centra Savina, na lokaciji Ljubno ob Savinji, južno od naselja ob severnem gozdnem robu, ki obsega: rekonstrukcijo skakalnice, izgradnjo sodniškega stolpa, izgradnjo trenerske ploščadi in izgradnjo naprave za prevoz tekmovalcev. Ocenjena vrednost brez DDV: 1447623,67 EUR
II.2.2)	Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe
	Opcije: Ne.
II.2.3)	Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila
	To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)	TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK
	Trajanje v mesecih: 7 (od oddaje naročila)
PRILOGA B INFORMACIJE O SKLOPIH
	ŠT. SKLOPA 1
	NAZIV SKLOPA 1. sklop: Rekonstrukcija skakalnice
1)	KRATEK OPIS
	V razpisni dokumentaciji
2)	ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV)
	45212200 (Gradbena dela na športnih objektih)
3)	KOLIČINA ALI OBSEG
	v razpisni dokumentaciji
4)	NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA

5)	DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH

PRILOGA B INFORMACIJE O SKLOPIH
	ŠT. SKLOPA 2
	NAZIV SKLOPA 2. sklop: Izgradnja sodniškega stolpa
1)	KRATEK OPIS
	V razpisni dokumentaciji.
2)	ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV)
	45212200 (Gradbena dela na športnih objektih)
3)	KOLIČINA ALI OBSEG
	V razpisni dokumentaciji.
4)	NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA

5)	DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH

PRILOGA B INFORMACIJE O SKLOPIH
	ŠT. SKLOPA 3
	NAZIV SKLOPA 3. sklop: Izgradnja trenerske ploščadi
1)	KRATEK OPIS
	V razpisni dokumentaciji
2)	ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV)
	45212200 (Gradbena dela na športnih objektih)
3)	KOLIČINA ALI OBSEG
	V razpisni dokumentaciji.
4)	NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA

5)	DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH

PRILOGA B INFORMACIJE O SKLOPIH
	ŠT. SKLOPA 4
	NAZIV SKLOPA 4. sklop: Izgradnja naprave za prevoz tekmovalcev
1)	KRATEK OPIS
	V razpisni dokumentaciji.
2)	ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV)
	45234240 (Vzpenjača)
3)	KOLIČINA ALI OBSEG
	V razpisni dokumentaciji
4)	NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA

5)	DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
III.1)	POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILO

III.1.1)	Finančna zavarovanja
	Zavarovanje za resnost ponudbe - menica z menično izjavo. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti - nepreklicna, brezpogojna, na prvi poziv plačljiva garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10% skupne pogodbene vrednosti z DDV, izdana s strani banke ali zavarovalnice. Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku - nepreklicna, brezpogojna, na prvi poziv plačljiva garancija za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5% skupne pogodbene vrednosti z DDV, izdana s strani banke ali zavarovalnice.
III.1.2)	Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo
	Naročnik bo izbranemu ponudniku plačeval 30. dan od datuma prejema računa s priloženo situacijo, ki bo morala biti predhodno potrjena s strani nadzornega organa pri gradnji. Ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.1.3)	Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
	Pravni akt o skupni izvedbi naročila.
III.1.4)	Drugi posebni pogoji
	Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)	POGOJI ZA UDELEŽBO

III.2.1)	Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
	Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: POGOJ 1: Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) kot pravna oseba in njegovi zakoniti zastopniki, kolikor gre za pravno osebo, niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: KZ-1): - sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1) - goljufija (211. člen KZ-1) - protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1) - povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1) - oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1) - poslovna goljufija (228. člen KZ-1) - goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1) - preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1) - preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1) - preslepitev kupcev (232. člen KZ-1) - neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1) - neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1) - ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1) - izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1) - zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1) - zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1) - zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1) - zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1) - nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1) - nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1) - ponarejanje denarja (243. člen KZ-1) - ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic in vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1) - pranje denarja (245. člen KZ-1) - zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1) - uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1) - izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1) - davčna zatajitev (249. člen KZ-1) - tihotapstvo (250. člen KZ-1) - izdaja tujih podatkov (260. člen KZ-1) - jemanje podkupnine (261. člen KZ-1) - dajanje podkupnine (262. člen KZ-1) - sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1) - dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1) - hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). DOKAZILO: Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. V primeru ponudbe s podizvajalci se izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti priloži ponudbi za vsakega od podizvajalcev. V primeru skupne ponudbe se izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti priloži ponudbi za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. POGOJ 2: Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV. DOKAZILO: Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. V primeru ponudbe s podizvajalci se izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti priloži ponudbi za vsakega od podizvajalcev. V primeru skupne ponudbe se izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti priloži ponudbi za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. POGOJ 3: Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) na dan, ko je oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika (Republike Slovenije), nima zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več. DOKAZILO: Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. V primeru ponudbe s podizvajalci se izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti priloži ponudbi za vsakega od podizvajalcev. V primeru skupne ponudbe se izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti priloži ponudbi za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. POGOJ 4: Ponudnik izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. V primeru, da ima ponudnik podizvajalce morajo podizvajalci izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, ki se nanašajo na dela, ki ga bodo izvajali kot podizvajalci. V primeru skupne ponudbe mora vsak partner v skupini izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, ki se nanašajo na dela, ki ga bo izvajal kot partner v skupini. DOKAZILO: Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. V primeru ponudbe s podizvajalci se izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti priloži ponudbi za vsakega od podizvajalcev. V primeru skupne ponudbe se izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti priloži ponudbi za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. POGOJ 5: Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) ni v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. DOKAZILO: Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. V primeru ponudbe s podizvajalci se izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti priloži ponudbi za vsakega od podizvajalcev. V primeru skupne ponudbe se izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti priloži ponudbi za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. POGOJ 6: Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. DOKAZILO: Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. V primeru ponudbe s podizvajalci se izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti priloži ponudbi za vsakega od podizvajalcev. V primeru skupne ponudbe se izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti priloži ponudbi za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. POGOJ 7: Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) ni v postopku prisilnega prenehanja, zoper njega ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in ni opustil poslovno dejavnost ali ni v kateremkoli drugem podobnem položaju. DOKAZILO: Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. V primeru ponudbe s podizvajalci se izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti priloži ponudbi za vsakega od podizvajalcev. V primeru skupne ponudbe se izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti priloži ponudbi za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. POGOJ 8: Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem. DOKAZILO: Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. V primeru ponudbe s podizvajalci se izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti priloži ponudbi za vsakega od podizvajalcev. V primeru skupne ponudbe se izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti priloži ponudbi za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. POGOJ 9: Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) ni storil velike strokovne napake iz področja predmeta javnega naročila in ni hujše kršil poklicnih pravil, ki bi mu jih naročnik lahko dokazal s sredstvi, katere lahko utemelji. DOKAZILO: Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. V primeru ponudbe s podizvajalci se izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti priloži ponudbi za vsakega od podizvajalcev. V primeru skupne ponudbe se izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti priloži ponudbi za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. POGOJ 10: Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, ni namerno podal zavajajočih razlag ali informacij ni zagotovil. DOKAZILO: Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti. V primeru ponudbe s podizvajalci se izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti priloži ponudbi za vsakega od podizvajalcev. V primeru skupne ponudbe se izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti priloži ponudbi za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi.
III.2.2)	Poslovna in finančna sposobnost
	Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: POGOJ 11: Ponudnik je moral v poslovnem letu 2013 imeti vsaj 500.000,00 EUR letnih prihodkov iz poslovanja (čistih prihodkov ). Ponudnik v poslovnem letu 2013 ni imel bilančne izgube. V primeru skupne ponudbe zgoraj navedena pogoja veljata za vsakega od partnerjev v skupini. DOKAZILO: -S.BON-1/P s podatki in kazalniki za leto 2013. Dokazilo se ponudbi priložijo v originalu ali kopiji. V primeru skupne ponudbe se dokazilo predloži ponudbi za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. POGOJ 12: Noben od ponudnikovih / soponudnikovih / podizvajalčevih odprtih transakcijskih računov v obdobju zadnjih šestih mesecev, šteto od datuma objave javnega naročila na Portalu javnih naročil, ni bil blokiran iz razloga neporavnanih obveznosti iz naslova zakonitih preživnin, odškodnin za škodo nastalo zaradi porušenega zdravja, odškodnin zaradi izgube delovne zmožnosti, odškodnin zaradi smrti preživljavca, davčnega dolga ali stroškov prisilne izterjave, sodnih sklepov o izvršbi ali iz naslova izvršnice za več kot deset dni. DOKAZILO: BON 2 (lahko tudi potrdilo poslovne banke ali bank), ki ne sme biti starejši od datuma objave javnega naročila na Portalu javnih naročil. BON 2 (ali potrdila poslovnih bank) se priloži v originalu ali kopiji. V primeru, da ponudnik ponudbi priloži potrdila poslovnih bank, mora ponudbi priložiti potrdila za vsak odprt transakcijski račun. V primeru ponudbe s podizvajalci se dokazilo priloži ponudbi za vsakega od podizvajalcev. V primeru skupne ponudbe se dokazilo priloži ponudbi za vsakega od partnerjev v skupini.
III.2.3)	Tehnična sposobnost
	Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: POGOJ 13: Tehnično sposobnost ponudnik dokazuje s predložitvijo izpolnjenega, datiranega, podpisanega in žigosanega obrazca in s predložitvijo zahtevanih dokumentov. Ponudnik mora biti tehnično sposoben izvesti naročilo do roka, ki je določen v razpisni dokumentaciji. DOKAZILO: Izpolnjen, datiran, podpisan in žigosan Obrazec št. 9 – Tehnične zmogljivosti za izvedbo naročila. KADROVSKA SPOSOBNOST Splošno o kadrovski sposobnosti: Osebe, ki jih ponudnik imenuje za odgovornega vodjo del in odgovorne vodje posameznih del, morajo izpolnjevati pogoje v skladu Zakonom o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in vse spremembe in dopolnitve). Ista oseba lahko nastopa hkrati kot odgovorni vodja del in odgovorni vodja posameznih del, v kolikor izpolnjuje pogoje iz razpisne dokumentacije. POGOJ 14: Odgovorni vodja del in odgovorni vodje posameznih del, ki jih imenuje ponudnik, morajo izpolnjevati pogoje za odgovornega vodjo del in odgovornega vodjo posameznih del v skladu z določbami Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in vse spremembe in dopolnitve). Odgovorni vodja del mora imeti: - v primeru ponudbe za 1. sklop: Rekonstrukcija skakalnice: vsaj eno referenco, ki se nanaša na zaključeno gradnjo športnega objekta – skakalnice ali zaključeno gradnjo objektov skupine 214 po CC-SI (Mostovi, viadukti, predori in podhodi) na strmem terenu (nad 20% naklona), kjer je vrednost referenčne gradnje znašala vsaj 400.000,00 EUR brez DDV, in kjer je bila predlagana oseba odgovorni vodja del; referenca se mora nanašati na obdobje zadnjih petih let, šteto od datuma objave javnega razpisa na Portalu javnih naročil; - v primeru ponudbe za 2. sklop: Izgradnja sodniškega stolpa in/ali v primeru ponudbe za 3. sklop: Izgradnja trenerske ploščadi: vsaj eno referenco, ki se nanaša na zaključeno gradnjo objekta visoke gradnje, ki je imelo minimalno tri etaže, in kjer je vrednost referenčne gradnje znašala vsaj 100.000,00 EUR brez DDV, in kjer je bila predlagana oseba odgovorni vodja del; referenca se mora nanašati na obdobje zadnjih petih let, šteto od datuma objave javnega razpisa na Portalu javnih naročil; - v primeru ponudbe za 4. sklop: Izgradnja naprave za prevoz tekmovalcev:vsaj eno referenco, ki se nanaša na zaključeno gradnjo – izvedbo vertikalne transportne naprave za prevoz oseb na prostem v vrednosti vsaj 200.000,00 EUR brez DDV, in kjer je bila predlagana oseba odgovorni vodja del; referenca se mora nanašati na obdobje zadnjih petih let, šteto od datuma objave javnega razpisa na Portalu javnih naročil. V primeru, da ponudnik daje ponudbo za celotno javno naročilo ali v primeru, da ponudnik daje ponudbo za več sklopov referenčni pogoj za odgovornega vodjo del lahko dokazuje z eno ali več referencami, vendar mora v tem primeru iz ene reference ali iz več referenc (vendar ne več kot štiri reference – za vsak sklop po eno referenco) izhajati v celoti izpolnjevanje zahtevanih referenc za predlaganega odgovornega vodjo del, kot je to določeno v zgornjih alinejah, za posamezni sklop. Izpolnjevanje referenčnih pogojev za predlaganega odgovornega vodjo del ponudnik dokazuje z vpisom referenčnih del v Obrazcu št. 10 – Podatki o tehničnem osebju. DOKAZILO: Izpolnjen, datiran, podpisan in žigosan Obrazec št. 10 – Podatki o tehničnem osebju. REFERENCE POGOJ 15: Za priznanje sposobnosti mora ponudnik imeti naslednje reference: - v primeru ponudbe za 1. sklop: Rekonstrukcija skakalnice: vsaj eno referenco, ki se nanaša na zaključeno gradnjo športnega objekta – skakalnice ali zaključeno gradnjo objektov skupine 214 po CC-SI (Mostovi, viadukti, predori in podhodi) na strmem terenu (nad 20% naklona), kjer je vrednost referenčne gradnje znašala vsaj 400.000,00 EUR brez DDV, in je imel ponudnik za referenčno delo sklenjeno gradbeno pogodbo z investitorjem referenčnega dela; referenca se mora nanašati na obdobje zadnjih petih let, šteto od datuma objave javnega razpisa na Portalu javnih naročil; - v primeru ponudbe za 2. sklop: Izgradnja sodniškega stolpa in/ali v primeru ponudbe za 3. sklop: Izgradnja trenerske ploščadi: vsaj eno referenco, ki se nanaša na zaključeno gradnjo objekta visoke gradnje, ki je imelo minimalno tri etaže, in kjer je vrednost referenčne gradnje znašala vsaj 100.000,00 EUR brez DDV, in je imel ponudnik za referenčno delo sklenjeno gradbeno pogodbo z investitorjem referenčnega dela; referenca se mora nanašati na obdobje zadnjih petih let, šteto od datuma objave javnega razpisa na Portalu javnih naročil; - v primeru ponudbe za 4. sklop: Izgradnja naprave za prevoz tekmovalcev: vsaj eno referenco, ki se nanaša na zaključeno gradnjo – izvedbo vertikalne transportne naprave za prevoz oseb na prostem v vrednosti vsaj 200.000,00 EUR brez DDV, in je imel ponudnik za referenčno delo sklenjeno pogodbo z investitorjem referenčnega dela; referenca se mora nanašati na obdobje zadnjih petih let, šteto od datuma objave javnega razpisa na Portalu javnih naročil. V primeru, da ponudnik daje ponudbo za celotno javno naročilo ali v primeru, da ponudnik daje ponudbo za več sklopov referenčni pogoj lahko dokazuje z eno ali več referencami, vendar mora v tem primeru iz ene reference ali iz več referenc (vendar ne več kot štiri reference – za vsak sklop po eno referenco) izhajati v celoti izpolnjevanje zahtevanih referenc za ponudnika, kot je to določeno v zgornjih alinejah, za posamezni sklop. Ponudnik dokazuje reference z izpolnjenim, datiranim, žigosanim in podpisanim Obrazcem št. 7 – Seznam referenčnih del, v katerega vpiše referenčno delo (referenčna dela) za sklop, za katerega daje ponudbo, in s predložitvijo Obrazca št. 8 – Referenčno potrdilo za vsako od referenc, vpisano v Obrazec št. 7. Ponudbo ponudnika, ki ne bo izpolnil referenčnega pogoja (referenčnih pogojev), kot je to določeno pri Pogoju 15, bo naročnik izločil. DOKAZILO: - Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 7 – Seznam referenčnih del, v katerega ponudnik vpiše reference (glede na sklop za katerega daje ponudbo), ki v celoti ustrezajo Pogoju 15. - Izpolnjen in datiran, žigosan in podpisan s strani investitorja referenčnega dela Obrazec št. 8 – Referenčno potrdilo, za vsako od referenc navedeno v Obrazcu št. 7, in kot je to zahtevano pri Pogoju 15. Pojasnilo: V primeru, da predloži ponudbo skupina ponudnikov (skupna ponudba) zgoraj navedene zahteve v zvezi z referencami in referenčnimi pogoji izpolnijo partnerji v skupini skupaj, kar pomeni, da bo naročnik upošteval tako ustrezna referenčna potrdila ponudnika, kot tudi ustrezna referenčna potrdila partnerjev v skupini, ki ustrezajo Pogoju 15. Reference podizvajalca, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi, bo naročnik upošteval izključno in samo pod pogojem, da bo posamezna referenca v celoti ustrezala pogojem v zvezi z referencami, ki jih je naročnik določil pod Pogojem 15.
III.2.4)	Informacije o pridržanih naročilih

III.3)	SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEV

III.3.1)	Informacije o določeni stroki

III.3.2)	Osebje, odgovorno za izvedbo storitve

ODDELEK IV: POSTOPEK
IV.1)	VRSTA POSTOPKA

IV.1.1)	Vrsta postopka
	Odprti postopek.
IV.1.2)	Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju

IV.1.3)	Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom

IV.2)	MERILA ZA IZBIRO PONUDBE

IV.2.1)	Merila za izbiro ponudbe
	Najnižja cena.
IV.2.2)	Informacije o elektronski dražbi
	Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)	UPRAVNE INFORMACIJE

IV.3.1)	Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik
	430-04/2015
IV.3.2)	Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
	Ne. Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil Ne.
IV.3.3)	Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov
	Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje: Datum: 23. 1. 2015 Čas: 9:00 Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)	Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
	Datum: 26. 1. 2015 Čas: 12:00
IV.3.5)	Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom

IV.3.6)	Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
	Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)	Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
	Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, določenega za prejem ponudb)
IV.3.8)	Način odpiranja ponudb
	Datum: 26. 1. 2015 Čas: 13:30 Kraj: Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da. Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb: Naročnik, ponudniki, ostali
ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
VI.1)	INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA
	Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)	INFORMACIJE O SREDSTVIH EU
	Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da. Sklic na projekte in/ali programe: Operacijo »Skakalni center Savina« delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov v obdobju 2007-2013, razvojne prioritete: Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, prednostne usmeritve: Športno-rekreacijska infrastruktura.
VI.3)	DODATNE INFORMACIJE
	Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/1/1824-61678240776592152525/RD_Obcin a_Ljubno_skakalni_center.zip
	Rok za prejem ponudnikovih vprašanj:
	Datum: 22. 1. 2015 Čas: 9:00
VI.4)	PRITOŽBENI POSTOPKI

VI.4.1)	Organ, pristojen za pritožbene postopke
	OBČINA LJUBNO, Cesta v Rastke 12, SI-3333 Ljubno ob Savinji. Tel. +386 38391770. Telefaks +386 35841415. E-pošta obcina@ljubno.si. Internetni naslovi: http://www.ljubno.si
	Organ, pristojen za postopek mediacije

VI.4.2)	Vložitev pritožb
	Rok za vložitev pritožb: Sklano z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja
VI.4.3)	Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb
	OBČINA LJUBNO, Cesta v Rastke 12, SI-3333 Ljubno ob Savinji.
VI.5)	DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA:
	16. 1. 2015

DODATNA POJASNILA NAROČNIKA

Odgovor na vprašanje ponudnika št. 1, Datum objave: 16.1.2015, 15:16

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

prosimo, da popise objavite v excell obliki za lažjo pripravo ponudbe, saj je rok za oddajo zelo kratek.

NA VPRAŠANJE DAJE NAROČNIK NASLEDNJI ODGOVOR:

V točki 8 Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije je naročnik določil, kako lahko ponudniki pridobijo razpisno dokumentacijo v dokumentu Word (tekstovni del) in v dokumentu Excel (predračune). Med drugim je določeno, da je razpisno dokumentacijo v navedeni obliki mogoče prevzeti na spletni strani naročnika: http://www.ljubno.si.

naročnik
Občina Ljubno