eObjava - 30.03.2015 - Ob. 2004
Izgradnja štirih večstanovanjskih objektov v funkcionalni enoti F2, stanovanjska soseska Brdo v Ljubljani.
| ODDELEK I: NAROČNIK | |
| I.1) | IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE |
| STANOVANJSKI SKLAD RS, Poljanska cesta 31, Kontakt: aleksandra.dike@ssrs.si, V roke: Aleksandra Dike, SI-1000 Ljubljana. Tel. +386 14710500. Telefaks +386 14710503. E-pošta aleksandra.dike@ssrs.si. Internetni naslov naročnika (URL): http://www.stanovanjskisklad-rs.si | |
| Dodatne informacije dobite pri | |
| Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah. | |
| Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri | |
| PRAETOR d.o.o., Aljaževa ulica 7, SI-1000 Ljubljana. | |
| Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov | |
| Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah. | |
| I.2) | VRSTA NAROČNIKA |
| Oseba javnega prava. | |
| I.3) | GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTI |
| Stanovanjske zadeve in prostorsko planiranje | |
| I.4) | ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV |
| Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne. | |
ODDELEK II: PREDMET NAROČILA | |
| II.1) | OPIS |
| II.1.1) | Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: |
| Izgradnja štirih večstanovanjskih objektov v funkcionalni enoti F2, stanovanjska soseska Brdo v Ljubljani | |
| II.1.2) | Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe |
| Gradnje. Izvedba. Glavna lokacija ali mesto gradnje: Brdo v Ljubljani Šifra NUTS: SI021. | |
| II.1.3) | Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu |
| Obvestilo se nanaša na javno naročilo. | |
| II.1.4) | Informacije o okvirnem sporazumu |
| Trajanje okvirnega sporazuma: | |
| Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazuma | |
| II.1.5) | Kratek opis naročila ali nabave: |
| Naročnik oddaja predmetno javno naročilo skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012, 2/2013, 89/2014). Predmet razpisa je izgradnja štirih objektov v katerih sta skupno 102 stanovanji v območju funkcionalne enote F2 z zunanjo ureditvijo in otroškimi igrišči ki pripadajo posameznim stanovanjskim enotam. Praktično celoten teren predstavljajo deponijska nasutja. Teren ima izrazit padec od V proti Z, višinska razlika je cca. 9m. Na gradbeni parceli se nahaja nekaj manipulacijskih ploščadi, ki so predvidene za rušenje oz. odstranitev. Dva objekta sta tipologije A (po 24 stanovanj), po en pa sta tipologije B (24 stanovanj) in C (30 stanovanj). Pričetek gradnje je takoj po podpisu pogodbe. Rok dokončanja gradnje je 20 mesecev po pričetku del. | |
| II.1.6) | Enotni besednjak javnih naročil (CPV): |
| 45211340 (Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah) | |
| II.1.7) | Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih |
| II.1.8) | Sklopi |
| II.1.9) | Informacije o variantah |
| II.2) | KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILA |
| II.2.1) | Celotna količina ali obseg |
| II.2.2) | Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe |
| II.2.3) | Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila |
| II.3) | TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK |
| Trajanje v mesecih: 20 (od oddaje naročila) | |
ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE | |
| III.1) | POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILO |
| III.1.1) | Finančna zavarovanja |
| Finančno zavarovanje resnosti ponudbe: Originalna bančna garancija za resnost ponudbe v višini 250.000,00 EUR z veljavnostjo 150 dni od roka za oddajo ponudb, izdelana po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758 ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice ali depozit pri naročniku, ki se ne obrestuje, za čas trajanja, nakazan na transakcijski račun naročnika št. SI56 0110 0627 0960 211 pri Banki Slovenije pred rokom za oddajo ponudbe z opisom »zavarovanje za resnost ponudbe«. Depozit naročnik vrne dan po izteku veljavnosti zavarovanja. Bančna garancija mora vsebovati določilo iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758 Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: Izvajalec bo v roku 15 dni od podpisa te pogodbe kot pogoj za veljavno sklenitev pogodbe izročil naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbenih del z DDV z veljavnostjo 60 dni po končni primopredaji celotnega predmeta pogodbe. | |
| III.1.2) | Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo |
| Mesečno situacijo oziroma njen nesporni del naročnik plača 30. dan od dneva prejema, oziroma prvi delovni dan po tem datumu. | |
| III.1.3) | Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano |
| Pogodba o izvedbi predmeta javnega naročila (partnerska pogodba), v kateri se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih, ter delež in vrsto storitev, ki jih opravlja posamezen partner. Pogodba mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti. | |
| III.1.4) | Drugi posebni pogoji |
| III.2) | POGOJI ZA UDELEŽBO |
| III.2.1) | Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register |
| Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev) DOKAZILO: Ad 1.) Ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki za izpolnjevanje pogoja predložijo potrdilo iz kazenske evidence, ki na dan roka za oddajo ponudb ni starejše od štirih (4) mesecev. V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti izpolnjen in podpisan obrazec P-10 »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence« za ponudnika in za vsakega zakonitega zastopnika. 2. Ponudnik na dan roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oz. 73. člena ZJNPOV. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev) DOKAZILO: Ad 2.) Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 »Prijava«. 3. Ponudnik zagotavlja, da na dan oddaje ponudbe, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima 50 EUR ali več zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev; v primeru da ponudnik nastopa s podizvajalci morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci) DOKAZILO: Ad 3.) Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 »Prijava«, podizvajalci pa s podpisom obrazca P-6 »Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredna plačila«. 4. Ponudnik zagotavlja, da: - ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; - ni v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za začetek postopka stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; - ni v postopku prisilnega prenehanja; zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče; ni opustil poslovne dejavnosti oz. ni v katerem koli podobnem položaju; - ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem; - ni storil velike strokovne napake ali huje kršil poklicna pravila, ki mu jih lahko naročnik na kakršnikoli upravičeni podlagi dokaže; - pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev) DOKAZILO: Ad 4.) Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 »Prijava«. | |
| III.2.2) | Poslovna in finančna sposobnost |
| Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 5. Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev) DOKAZILO: Ad 5.) Posebne listine v tej točki ni potrebno priložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca P-2 »Prijava« podal lastno izjavo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. 6. Ponudnik je imel v poslovnih letih 2012, 2013 in 2014 povprečni letni prihodek vsaj v višini skupne ponudbene vrednosti brez DDV. (v primeru skupne ponudbe morajo partnerji pogoj izpolnjevati skupno, pri čemer se povprečni letni prihodek v primeru dveh partnerjev izračuna tako, da se seštevek letnih prihodkov obeh partnerjev pomnoži s faktorjem 0,9 in upošteva tako izračunan letni prihodek, pri treh partnerjih s faktorjem 0,8, pri štirih ali več partnerjih pa z 0,7) DOKAZILO: Ad 6.) Razvidno iz obrazca P-2 »Prijava«, točka 2.3 Ekonomsko in finančno stanje. 7. Ponudnik v zadnjih 6-ih mesecih od izdaje dokazila ni imel blokiranih poslovnih računov. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev) DOKAZILO: Ad 7.) Ponudnik izkaže izpolnjevanje pogoja s predložitvijo potrdil vseh bank, ki niso starejša od 30 dni od roka za oddajo ponudbe in iz katerih je razvidno, da ponudnik v zadnjih 6-ih mesecih ni imel blokad poslovnih računov. 8. Ponudnik mora imeti na dan izdaje bonitetnega obrazca bonitetno oceno po pravilih Basel II vsaj SB6. Ponudnik iz tujine predloži bonitetno oceno institucije, primerljive AJPES-u, ki vodi bonitetne ocene po pravilih Basel II in bilančne izkaze zadnjega poslovnega leta delovanja (Primerljivost bonitetnih ocen je razvidna na: http://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/S.BON_AJPES/Vzporejanje_bonitetnih_ocen ). (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev) DOKAZILO: Ad 8.) Razvidno iz obrazca Ajpes S.BON iz katerega so razvidni navedeni podatki oziroma iz primerljivih obrazcev za ponudnike iz tujine (izdelana po standardu Basel II). Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni od roka za oddajo ponudb. | |
| III.2.3) | Tehnična sposobnost |
| Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 9. Reference s področja izvedbe gradenj od 1. 1. 2008 dalje: Ponudnik mora izkazati, da ima dve (2) uspešno zaključeni gradnji novih objektov zahtevni objekt po ZGO (GOI dela) v neto tlorisni površini vsak po vsaj 5.000 m2 po standardu SIST ISO 9836, po klasifikaciji CC-SI vrst objektov izmed naslednjih: - 11 - stanovanjske stavbe - 121 - gostinske stavbe - 122 - upravne in pisarniške stavbe - 126 - stavbe splošnega družbenega pomena od tega mora biti vsaj en referenčni objekt stanovanjski (CC-SI šifra 11). Za zaključeno gradnjo se šteje pravnomočno pridobljeno uporabno dovoljenje. (v primeru skupne ponudbe morajo pogoj izpolnjevati vsi partnerji skupaj) DOKAZILO: Ad 9.) Razvidno iz obrazca P-2a »Reference«, ki morajo biti podpisane s strani investitorja (naročnika) referenčnega posla. Potrdila so lahko izdelana tudi na lastnem obrazcu, če iz vsebine referenčnega potrdila izhaja izpolnjevanje navedenega pogoja. 10. Ponudnik mora imeti sklenjeno redno delovno ali pogodbeno razmerje z osebo, ki bo opravljala funkcijo odgovornega vodje del, ki mora izpolnjevati sledeče kriterije: - višja strokovna izobrazba gradbene oziroma druge podobne tehnične smeri; - izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del za zahtevne objekte skladno z 77. členom ZGO-1; - članstvo in vpis v imenik IZS: pooblastila za zahtevne objekte; - 2 osebni referenci pri vodenju gradbišč kot odgovorni vodja del na zahtevnih objektih po ZGO-1 z vrednostjo del 4 MIO EUR brez DDV. Kot ustrezni bodo upoštevani le projekti, katerih izgradnja je obsegala objekte iz naslednjih postavk klasifikacije CC-SI (klasifikacija rabe stavb): 11, 121, 122, 126, za katere je bilo pravnomočno uporabno dovoljenje pridobljeno v obdobju od 1.1.2008 dalje (v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj) DOKAZILO: Ad 10.) Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja: - z navedbo podatkov o kadru in njegovih referencah v obrazcu P-2 »Prijava«, točka 2.4 »Podatki o zaposlenih«, - s predložitvijo dokazil iz katerih izhajajo zahtevani pogoji glede izobrazbe (kopija diplome) ter članstva in vpisa v imenik IZS. 11. Ponudnik mora podati strukturo cene posameznih popisnih postavk (za primere navedene v nadaljevanju) in cenike materialov, opreme, transportov, mehanizacije in delovne sile. Ponudnik mora podati strukturo cene za vse postavke, ki presegajo 1,5% vrednosti posameznega objekta za naslednja posamezna dela: - betonska dela, - tesarska dela, - zidarska dela, za posamezne objekte štejejo: klet, objekt A1, objekt A2, objekt C in objekt D. Predložene strukture cene in ceniki se morajo ujemati s cenami posameznih postavk v dani ponudbi. Struktura cene mora biti izdelana na način, da so iz nje razvidne posamezne cene iz predloženih cenikov. (v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj) DOKAZILO: Ad 11.) Lasten, podpisan in žigosan obrazec, iz katerega so razvidni v pogoju zahtevani podatki. 12. Ponudnik mora imeti kot izvajalec zavarovano splošno odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega naročila skladno s 33. členom ZGO-1. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev). DOKAZILO: Ad 12.) Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo fotokopije veljavne zavarovalne police. 13. Ponudnik mora imeti dostop do ključne opreme, potrebne za izvedbo predmetnega javnega naročila, ter ima dovolj prostih kapacitet v predvidenem času izvedbe tega posla, da bo lahko gradnjo realiziral po ponujenem terminskem planu. (v primeru skupne ponudbe morajo pogoj izpolnjevati vsi partnerji skupaj) DOKAZILO: Ad 13.) Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 »Prijava« in s predložitvijo okvirnega terminskega plana napredovanja del s planom delovne sile in mehanizacije, iz katerih mora biti jasno razviden rok dokončanja del. Terminski plan mora biti usklajen z naročnikovimi časovniki mejniki izvedbe in se izdela v enem izmed programskih orodij (npr. Project Manager). 14. Ponudnik zagotavlja, da skladno s prilogo 7 Uredbe o zelenem javnem naročanju (točka 7.2.): • upošteva zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanja, nakupa, vgradnje ali montaže in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe ter rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe; • ne uporablja: a) proizvodov, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6); b) notranjih barv in lakov, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 °C v vrednostih več kot: – 30 g/l, brez vode, za stenske barve, – 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči pokrivanja z 98 % motnostjo, – 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami; c) materialov na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986; • emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne presegajo vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu; • bo pri gradnji nosilne konstrukcije, ostrešja, fasadnih in notranjih oblog sten in tal oziroma stropov in stavbnega pohištva uporabil les, ki bo izviral iz zakonitih virov; • imajo stranišča dvojno splakovanje, pri čemer ne smejo porabiti več kot 6 l vode za polno splakovanje in ne več kot 3 l za delno splakovanje. V brezvodnih pisoarjih se mora uporabiti biološko razgradljiva tekočina ali pa se uporabljajo popolnoma brez tekočine. (v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj) DOKAZILO: Ad 14.) Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 »Prijava«. | |
| III.2.4) | Informacije o pridržanih naročilih |
| III.3) | SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEV |
| III.3.1) | Informacije o določeni stroki |
| III.3.2) | Osebje, odgovorno za izvedbo storitve |
ODDELEK IV: POSTOPEK | |
| IV.1) | VRSTA POSTOPKA |
| IV.1.1) | Vrsta postopka |
| Odprti postopek. | |
| IV.1.2) | Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju |
| IV.1.3) | Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom |
| IV.2) | MERILA ZA IZBIRO PONUDBE |
| IV.2.1) | Merila za izbiro ponudbe |
| Najnižja cena. | |
| IV.2.2) | Informacije o elektronski dražbi |
| Uporabljena bo elektronska dražba: Ne. | |
| IV.3) | UPRAVNE INFORMACIJE |
| IV.3.1) | Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik |
| JN 3/2015 | |
| IV.3.2) | Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom |
| Ne. Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil Ne. | |
| IV.3.3) | Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov |
| Dokumentacija se plačuje: Ne. | |
| IV.3.4) | Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje |
| Datum: 15. 5. 2015 Čas: 10:00 | |
| IV.3.5) | Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom |
| IV.3.6) | Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje |
| Uradni jeziki EU: SL | |
| IV.3.7) | Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe |
| Trajanje v dnevih: 150 (od datuma, določenega za prejem ponudb) | |
| IV.3.8) | Način odpiranja ponudb |
| Datum: 15. 5. 2015 Čas: 10:30 Kraj: Stanovanjski sklad RS, javni sklad Poljanska cesta 31 1000 Ljubljana sejna soba v 1. nadstropju Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da. Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb: Predstavniki ponudnikov, ki se bodo udeležili javnega odpiranja ponudb morajo na odpiranje s seboj prinesti veljavna pooblastila za zastopanje na odpiranju. Naročniku se predstavniku ponudnikov na odpiranju izkažejo z osebnim dokumentom in pooblastilom. Pooblastilo za zastopanje je veljavno, če se nanaša na konkretno osebo z imenom in priimkom, na konkretno odpiranje in je ažurno ter je podpisano s strani zakonitega zastopnika ponudnika in žigosano. O odpiranju ponudb se vodi zapisnik, ki ga morajo predstavniki ponudnikov prisotni na celotnem odpiranju ponudb podpisati. V primeru odhoda predstavnika ponudnika pred zaključkom odpiranja se šteje, da je celoten zapisnik potrdil brez podpisa, v kar pooblaščenec izrecno privolil. | |
ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE | |
| VI.1) | INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA |
| VI.2) | INFORMACIJE O SREDSTVIH EU |
| VI.3) | DODATNE INFORMACIJE |
| Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.praetor.si | |
| Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: | |
| Datum: 4. 5. 2015 Čas: 10:00 | |
| VI.4) | PRITOŽBENI POSTOPKI |
| VI.4.1) | Organ, pristojen za pritožbene postopke |
| STANOVANJSKI SKLAD RS, Poljanska cesta 31, SI-1000 Ljubljana. | |
| Organ, pristojen za postopek mediacije | |
| VI.4.2) | Vložitev pritožb |
| VI.4.3) | Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb |
| STANOVANJSKI SKLAD RS, Poljanska cesta 31, SI-1000 Ljubljana. | |
| VI.5) | DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: |
| 30. 3. 2015 | |
Vprašanje / Odgovor 1, Datum objave: 2.4.2015, 13:36
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za objavo ocenjene vrednosti- in vrednosti zagotovljenih sredstev, katere ima naročnik predvidena za izvedbo gradnje, ki je predmet tega javnega naročila.
ODGOVOR:
Naročnik po ZJN-2 ni dolžan objaviti ocenjene vrednosti javnega naročila, oziroma zagotovljenih sredstev za to javno naročilo. Podatek o ocenjeni vrednosti javnega naročila je sestavni del sklepa o začetku postopka, ki postane javen po naročnikovi odločitvi o oddaji naročila.
Vprašanje / Odgovor 2, Datum objave: 3.4.2015, 12:30
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V tč. 2.3 gradbene pogodbe JN3/2015, ki je priložena razpisni dokumentaciji je navedeno:
»Izvajalec je dolžan v roku 14 dni po začetku del prejeto projektno dokumentacijo iz točke 2.2 podrobno proučiti in naročnika pisno opozoriti na njene morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti ter v zvezi s tem od njega zahtevati pisna pojasnila....«
Ob upoštevanju predmeta in zahtevnost naročila ter obseg dokumentacije it točke 2.2 - projektno dokumentacija PGD, PZI, pogoji in soglasja k projektni dokumentaciji, katero je dolžan izvajalec preučiti in ukrepati , je v predlogu pogodbe –Točka 2.3 -odmerjen rok - 14 dni - izrazito nesorazmeren in prekratek. Pogodba v tem delu izrazito neuravnotežena v škodo izvajalca.
Prosimo, da naročnik pripombo upošteva in v točki. 2.2 navedeni rok podaljša najmanj na 30 dni ter ob tem, namesto dikcije »…po začetku del« uporabi jasno navedbo » …od uvedbe v delo, oziroma od datuma prejema kompletne projektne dokumentacije navedene v tretji (3) - in četrti 84) alineji točke 6.1«.
Za upoštevanje predloga ter za jasno in uravnoteženo dikcijo oziroma razmejitev obvez med izvajalcem in naročnikom v tej točki pogodbe se naročniku zahvaljujemo.
ODGOVOR:
Naročnik se strinja z zgoraj navedenim in spreminja rok iz točke 2.3. vzorca pogodbe na 30 dni od uvedbe v delo. Predmetna točka se po novem glasi:
"Izvajalec je dolžan v roku 30 dni od uvedbe v delo prejeto projektno dokumentacijo iz točke 2.2 podrobno proučiti in naročnika pisno opozoriti na njene morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti ter v zvezi s tem od njega zahtevati pisna pojasnila. Šteje se, da je izvajalec zahteval pojasnilo pravočasno, če je dal naročniku glede na okoliščine, ki vplivajo, dovolj časa, da bi mogel ravnati po zahtevi, ne da bi nastal zastoj pri izvajanju del. Izvajalec mora tudi med izvajanjem posameznih del opraviti pregled projekta za izvedbo in opozoriti investitorja, projektanta in revidenta ter nadzornika na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti ter zahtevati njihovo odpravo (določili 13. člena Posebnih gradbenih uzanc (Ur.l. SFRJ, št. 18/1977) ter 1. odstavka 84. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15, v nadaljevanju: ZGO-1)."
Naročnik ne bo objavljal čistopisa vzorca pogodbe. Ponudniki lahko v ponudbi predložijo kar vzorec obstoječe pogodbe, naročnik pa bo štel, da je ponudnik z oddajo ponudbe seznanjen z vsebino dodatnega pojasnila in z njim soglaša. Pogodba bo ustrezno dopolnjena pred podpisom.
Vprašanje / Odgovor 3, Datum objave: 3.4.2015, 12:35
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Veza: vzorec gradbene pogodbe JN3/2015 / tč.3.4.
Prosimo za dodatno pojasnilo in obrazložitev navedbe iz pogodbenega določila v tč 3.4 in v delu , ki se glasi :
». ..Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirali iz njegove morebitne ne seznanjenosti s pogoji po tej pogodbi ali njenega nerazumevanja, saj bodo vse nejasnosti s strani naročnika obravnavane tako kot je to njegova praksa.
In sicer ....s poudarkom ter bolj podrobno obrazložitvijo v delu, ki se glasi : »…saj bodo vse nejasnosti s strani naročnika obravnavane tako kot je to njegova praksa«
Za razumljivo in jasno razlago se naročniku zahvaljujemo.
ODGOVOR:
Praksa SSRS je, da ob prejemu vprašanja izvajalca v zvezi z razumevanjem oz. izvajanjem pogodbe, preuči primerljive projekte, ki jih izvaja v tistem času, in kako je določena vprašanja/vsebine obravnaval v tistih primerih oz. v primerljivih primerih, ob upoštevanju veljavne zakonodaje, ki ga obvezuje, ter sodno in revizijsko prakso. V skladu z vsem navedenim nato poda odgovor izvajalcu.
ZJN-3 Predhodno informativno obvestilo
ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu
ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi
ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb - mala naročila
ZJN-3 Obvestilo o natečaju
Javna naročila po ZJNVETPS
