Izvedba gradbenih, obrtniških, inštalacijskih del in zunanje ureditve za gradnjo Logističnega centra ZRC SAZU na Igu.
| ODDELEK I: NAROČNIK | |
| I.1) | IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE |
| ZRC SAZU, Novi trg 2, Kontakt: dusa.bosnic@zrc-sazu.si, V roke: Duša Bosnić, SI-1000 Ljubljana. Tel. +386 14706403. Telefaks +386 14255253. E-pošta dusa.bosnic@zrc-sazu.si. Internetni naslov naročnika (URL): http://www.zrc-sazu.si/ | |
| Dodatne informacije dobite pri | |
| Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah. | |
| Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri | |
| Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah. | |
| Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov | |
| Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah. | |
| I.2) | VRSTA NAROČNIKA |
| Oseba javnega prava. | |
| I.3) | GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTI |
| Drugo: Javni raziskovalni zavod | |
| I.4) | ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV |
| Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne. | |
ODDELEK II: PREDMET NAROČILA | |
| II.1) | OPIS |
| II.1.1) | Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: |
| Izvedba gradbenih, obrtniških, inštalacijskih del in zunanje ureditve za gradnjo Logističnega centra ZRC SAZU na Igu. | |
| II.1.2) | Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe |
| Gradnje. Izvedba. Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ig, Ljubljana. Šifra NUTS: SI021. | |
| II.1.3) | Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu |
| Obvestilo se nanaša na javno naročilo. | |
| II.1.4) | Informacije o okvirnem sporazumu |
| Trajanje okvirnega sporazuma: | |
| Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazuma | |
| II.1.5) | Kratek opis naročila ali nabave: |
| Predmet naročila je izvedba gradbenih, obrtniških, inštalacijskih del in zunanje ureditve za gradnjo Logističnega centra ZRC SAZU na Igu. Naročnik oddaja predmetno javno naročilo skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012, 2/2013, 89/2014). | |
| II.1.6) | Enotni besednjak javnih naročil (CPV): |
| 45210000 (Gradbena dela na stavbah) 45214000 (Gradbena dela na stavbah, povezanih z izobraževanjem in raziskavami) | |
| II.1.7) | Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih |
| Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne. | |
| II.1.8) | Sklopi |
| Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne. | |
| II.1.9) | Informacije o variantah |
| Variantne ponudbe so dopustne: ne. | |
| II.2) | KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILA |
| II.2.1) | Celotna količina ali obseg |
| II.2.2) | Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe |
| Opcije: Ne. | |
| II.2.3) | Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila |
| To naročilo je mogoče podaljšati: Ne. | |
| II.3) | TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK |
ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE | |
| III.1) | POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILO |
| III.1.1) | Finančna zavarovanja |
| Originalna bančna garancija za resnost ponudbe, izdelana po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758 ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice v višini 50.000,00 EUR in veljavnostjo 90 dni od roka za oddajo ponudbe z veljavnostjo. Finančno zavarovanje mora vsebovati določilo iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758. | |
| III.1.2) | Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo |
| Kot izhaja iz vzorca pogodbe | |
| III.1.3) | Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano |
| V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji mora predložiti pogodbo o izvedbi predmeta javnega naročila (partnerska pogodba), v kateri se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih, ter delež in vrsto storitev, ki jih opravlja posamezen partner. Pogodba mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti. | |
| III.1.4) | Drugi posebni pogoji |
| Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne. | |
| III.2) | POGOJI ZA UDELEŽBO |
| III.2.1) | Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register |
| Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev) DOKAZILO: 1. Ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki za izpolnjevanje pogoja predložijo potrdilo iz kazenske evidence, ki na dan roka za oddajo ponudb ni starejše od štirih (4) mesecev. V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti izpolnjen in podpisan obrazec P-10 »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence« za ponudnika in za vsakega zakonitega zastopnika. 2. Ponudnik na dan roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oz. 73. člena ZJNPOV. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev) DOKAZILO: 2. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 »Prijava«. 3. Ponudnik zagotavlja, da na dan oddaje ponudbe, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima 50 EUR ali več zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev; v primeru da ponudnik nastopa s podizvajalci morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci) DOKAZILO: 3. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 »Prijava«, podizvajalci pa s podpisom obrazca P-6 »Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredna plačila«. 4. Ponudnik zagotavlja, da: - ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; - ni v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za začetek postopka stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; - ni v postopku prisilnega prenehanja; zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče; ni opustil poslovne dejavnosti oz. ni v katerem koli podobnem položaju; - ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem; - ni storil velike strokovne napake ali huje kršil poklicna pravila, ki mu jih lahko naročnik na kakršnikoli upravičeni podlagi dokaže; - pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev) DOKAZILO: 4. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 »Prijava«. | |
| III.2.2) | Poslovna in finančna sposobnost |
| Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 5. Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev) DOKAZILO: 5. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 »Prijava.« 6. Ponudnik je imel v poslovnih letih 2012, 2013 in 2014 povprečni letni prihodek vsaj v višini skupne ponudbene vrednosti v EUR brez DDV. (v primeru skupne ponudbe morajo partnerji pogoj izpolnjevati skupno, pri čemer se povprečni letni prihodek v primeru dveh partnerjev izračuna tako, da se seštevek letnih prihodkov obeh partnerjev pomnoži s faktorjem 0,9 in upošteva tako izračunan letni prihodek, pri treh partnerjih s faktorjem 0,8, pri štirih ali več partnerjih pa z 0,7) DOKAZILO: 6. Razvidno iz obrazca P-2 »Prijava«, točka 2.3 Ekonomsko in finančno stanje. 7. Ponudnik mora imeti na dan izdaje bonitetnega obrazca bonitetno oceno po pravilih Basel II vsaj SB6. Ponudnik iz tujine predloži bonitetno oceno institucije, primerljive AJPES-u, ki vodi bonitetne ocene po pravilih Basel II in bilančne izkaze zadnjega poslovnega leta delovanja (Primerljivost bonitetnih ocen je razvidna na: http://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/S.BON_AJPES/Vzporejanje_bonitetnih_ocen ). (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev) DOKAZILO: 7. Razvidno iz obrazca Ajpes S.BON iz katerega so razvidni navedeni podatki oziroma iz primerljivih obrazcev za ponudnike iz tujine (izdelana po standardu Basel II). Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni od roka za oddajo ponudb. | |
| III.2.3) | Tehnična sposobnost |
| Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 8. Ponudnik je v zadnjih 5 letih pred rokom za prejem ponudb, uspešno izvedel vsaj 3 istovrstne projekte v enaki ali višji vrednosti, kot je ponujena cena izvedbe v EUR brez DDV. Kot istovrstni projekt se šteje gradnja novega objekta CC-SI klasifikacije vrst objektov »CC-SI-126 – stavbe splošnega družbenega pomena«, pri čemer mora biti vsaj en referenčni projekt izveden na objektu CC-SI klasifikacije vrst objektov »CC-SI-12630 – Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo«. (v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj) DOKAZILO: 8. Razvidno iz obrazca P-2a »Reference«. Reference morajo biti potrjene s strani naročnika posla. 9. Ponudnik mora za potrebe izvedbe javnega naročila zagotoviti Vodjo projekta (odgovorni vodja del) Ponudnik mora zagotoviti osebo, ki bo opravljala funkcijo odgovornega vodja del, ki mora izpolnjevati sledeče kriterije: - pogoje za Odgovornega vodja del skladno s 77. členom ZGO-1 - članstvo in vpis v imenik pri pristojni poklicni zbornici (IZS) V kolikor v času oddaje ponudbe odgovorni vodja del ni član Inženirske zbornice Slovenije, mora izbrani ponudnik pred podpisom pogodbe predložiti dokazilo o članstvu IZS (če ponudnik ne bo predložil dokazila v ponudbi se šteje, da je ponudnik s podpisom ponudbe podal izjavo, da bo pred podpisom pogodbe predložil zahtevano dokazilo). (v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj) DOKAZILO: 9. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja z navedbo podatkov o kadru v obrazcu P-2 »Prijava«, točka 2.4 »Podatki o zaposlenih«. 10. Ponudnik mora imeti kot izvajalec zavarovano splošno odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega naročila skladno s 33. členom ZGO-1. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev). DOKAZILO: 10. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 »Prijava«. 11. Ponudnik mora imeti dostop do ključne opreme, potrebne za izvedbo predmetnega javnega naročila, ter ima dovolj prostih kapacitet v predvidenem času izvedbe tega posla, da bo lahko gradnjo realiziral po ponujenem terminskem planu. (v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj) DOKAZILO: 11. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 »Prijava« in s predložitvijo okvirnega terminskega plana napredovanja del, iz katerega mora biti jasno razviden rok dokončanja del. 12. Ponudnik mora pripraviti in ponudbi priložiti finančni plan izvedbe del. (v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj) DOKAZILO: 12. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 »Prijava« in s predložitvijo finančnega plana izvedbe del. 13. Ponudnik zagotavlja, da skladno s prilogo 7 Uredbe o zelenem javnem naročanju (točka 7.2.): • upošteva zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanja, nakupa, vgradnje ali montaže in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe ter rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe; • ne uporablja: a) proizvodov, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6); b) notranjih barv in lakov, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 °C v vrednostih več kot: – 30 g/l, brez vode, za stenske barve, – 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči pokrivanja z 98 % motnostjo, – 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami; c) materialov na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986; • emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne presegajo vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu; • bo pri gradnji nosilne konstrukcije, ostrešja, fasadnih in notranjih oblog sten in tal oziroma stropov in stavbnega pohištva uporabil les, ki bo izviral iz zakonitih virov; (v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj) DOKAZILO: 13. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 »Prijava«. 14. Ponudnik skladno s prilogo 13 Uredbe o zelenem javnem naročanju (točka 13.1) zagotavlja: • da imajo ponujene neusmerjene sijalke indeks energijske učinkovitosti: – halogenska žarnica (z volframovo nitko): EEI ≤ 0,60, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti B ali višji razred energijske učinkovitosti; – kompaktna fluorescenčna sijalka brez vdelanih predstikalnih naprav: EEI ≤ 0,24, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A ali višji razred energijske učinkovitosti; – kompaktna fluorescenčna sijalka v obliki krogle, hruške, reflektorske sijalke ali sijalke za lestence z vdelanimi predstikalnimi napravami: EEI ≤ 0,24, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A ali višji razred energijske učinkovitosti; – vse sijalke, razen halogenskih žarnic z indeksom barvne reprodukcije CRI ≥ 90: EEI ≤ 0,24, zaradi česar so uvrščene v razred energijske učinkovitosti A ali višji razred energijske učinkovitosti; – vse druge kompaktne fluorescenčne sijalke z vdelanimi predstikalnimi napravami: EEI ≤ 0,17, zaradi česar so uvrščene v razred energijske učinkovitosti A+ ali višji razred energijske učinkovitosti; – cevasta fluorescenčna sijalka 15 W T8 in miniaturna cevasta fluorescenčna sijalka: EEI ≤ 0,24, zaradi česar sta uvrščeni v razred energijske učinkovitosti A ali višji razred energijske učinkovitosti; – okrogla cevasta sijalka: EEI ≤ 0,24, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A ali višji razred energijske učinkovitosti; – druge cevaste fluorescenčne sijalke: EEI ≤ 0,17, zaradi česar so uvrščene v razred energijske učinkovitosti A+ ali višji razred energijske učinkovitosti; – vse druge sijalke, vključno z LED-sijalkami in razelektrilnimi sijalkami: EEI ≤ 0,17, zaradi česar so uvrščene v razred energijske učinkovitosti A+ ali višji razred energijske učinkovitosti. • da imajo ponujene usmerjene sijalke indeks energijske učinkovitosti: – halogenska žarnica (z volframovo nitko): EEI ≤ 0,95, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti B ali višji razred energijske učinkovitosti; – kompaktna fluorescenčna sijalka brez vdelanih predstikalnih naprav: EEI ≤ 0,40, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A ali višji razred energijske učinkovitosti; – kompaktna fluorescenčna sijalka v obliki krogle, hruške, reflektorske sijalke ali sijalke za lestence z vdelanimi predstikalnimi napravami: EEI ≤ 0,40, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A ali višji razred energijske učinkovitosti; – vse sijalke, razen halogenskih žarnic z indeksom barvne reprodukcije CRI ≥ 90: EEI ≤ 0,40, zaradi česar so uvrščene v razred energijske učinkovitosti A ali višji razred energijske učinkovitosti; – vse druge kompaktne fluorescenčne sijalke z vdelanimi predstikalnimi napravami: EEI ≤ 0,18, zaradi česar so uvrščene v razred energijske učinkovitosti A+ ali višji razred energijske učinkovitosti; – cevasta fluorescenčna sijalka 15 W T8 in miniaturna cevasta fluorescenčna sijalka: EEI ≤ 0,40, zaradi česar sta uvrščeni v razred energijske učinkovitosti A ali višji razred energijske učinkovitosti; – okrogla cevasta sijalka: EEI ≤ 0,40, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A ali višji razred energijske učinkovitosti; – druge cevaste fluorescenčne sijalke: EEI ≤ 0,18, zaradi česar so uvrščene v razred energijske učinkovitosti A+ ali višji razred energijske učinkovitosti; – vse druge sijalke, vključno z LED-sijalkami in razelektrilnimi sijalkami: EEI ≤ 0,18, zaradi česar so uvrščene v razred energijske učinkovitosti A+ ali višji razred energijske učinkovitosti; • da imajo ponujene sijalke življenjsko dobo daljšo od: – halogenska žarnica (z volframovo nitko): 2 000 ur; – kompaktna fluorescenčna sijalka v obliki krogle, hruške, reflektorske sijalke ali sijalke za lestence: 6 000 ur; – vse druge kompaktne fluorescenčne sijalke: 10 000 ur; – okrogla cevasta sijalka: 7 500 ur; – cevasta fluorescenčna sijalka T8 z elektromagnetnimi predstikalnimi napravami v obstoječem sistemu: 15 000 ur; – druge cevaste fluorescenčne sijalke: 20 000 ur; – visokointenzivnostna razelektrilna neusmerjena sijalka: 12 000 ur; – visokointenzivnostna razelektrilna usmerjena sijalka: 9000 ur; – »retrofit« LED-sijalka z vgrajeno krmilno napravo: 15 000 ur; – druge LED-sijalke: 20 000 ur. • da imajo ponujene fluorescenčne sijalke, razen okrogle sijalke, vsebnost živega srebra: – kompaktna fluorescenčna sijalka moči P < 30 W: Hg ≤ 2,5 mg/sijalko; – kompaktna fluorescenčna sijalka moči P ≥ 30 W: Hg ≤ 3 mg/sijalko; – cevasta fluorescenčna sijalka T5 z življenjsko dobo manj kot 25 000 ur: Hg ≤ 2,5 mg/sijalko; – sijalka T5 z življenjsko dobo 25 000 ur ali več: Hg ≤ 4 mg/sijalko; – cevasta fluorescenčna sijalka T8 moči P < 70 W in življenjsko dobo manj kot 25 000 ur: Hg ≤ 3,5 mg/sijalko; – cevasta fluorescenčna sijalka T8 moči P ≥ 70 W: Hg ≤ 5 mg/sijalko; – sijalke T8 z življenjsko dobo 25 000 ur ali več: Hg ≤ 5 mg/sijalko; (v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj) DOKAZILO: 14. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 »Prijava«. 15. Ponudnik skladno s prilogo 13 Uredbe o zelenem javnem naročanju (točka 13.2) zagotavlja, da ponujene svetilke omogočajo uporabo sijalk, ki izpolnjujejo zahteve navedene v točki 7.1.10 navodil ponudnikom. (v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj) DOKAZILO: 15. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 »Prijava«. 16. Ponudnik se je: - natančno seznanil s projektno dokumentacijo in nanjo nima pripomb; - seznanil z lokacijo, kjer se bodo izvajala dela in vsemi njenimi posebnostmi. (v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj) DOKAZILO: 16. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 »Prijava«. | |
| III.2.4) | Informacije o pridržanih naročilih |
| III.3) | SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEV |
| III.3.1) | Informacije o določeni stroki |
| III.3.2) | Osebje, odgovorno za izvedbo storitve |
ODDELEK IV: POSTOPEK | |
| IV.1) | VRSTA POSTOPKA |
| IV.1.1) | Vrsta postopka |
| Odprti postopek. | |
| IV.1.2) | Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju |
| IV.1.3) | Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom |
| Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev za razpravo ali ponudb za pogajanje: ne. | |
| IV.2) | MERILA ZA IZBIRO PONUDBE |
| IV.2.1) | Merila za izbiro ponudbe |
| Najnižja cena. | |
| IV.2.2) | Informacije o elektronski dražbi |
| Uporabljena bo elektronska dražba: Da. Dodatne informacije o elektronski dražbi: Naročnik bo skladno s 35. členom ZJN-2 po začetnem ocenjevanju ponudb s prvimi tremi ponudniki, ki bodo izpolnjevali pogoje bodo in ponudili najnižjo izhodiščno ceno, izvedel elektronsko dražbo preko sistema EDRAZBE.SI z namenom pridobitve nižjih ponudbenih cen. Prvi trije ponudniki, ki bodo ponudili najnižje izhodiščne cene glede na merilo določeno v točki »8. OCENJEVANJE PONUDB« in bodo izpolnjevali pogoje, bodo na elektronski naslov (obrazec P-2 »Prijava« - točka 1.3. Kontaktni podatki osebe, ki bo sodelovala pri elektronski dražbi) prejeli uporabniško ime in geslo za vpis in uporabo sistema edrazbe.si. Ponudniki bodo istočasno preko sistema edrazbe.si povabljeni, da predložijo nove cene in/ali nove vrednosti. V povabilu bodo vsebovane vse informacije o povezavah posameznega ponudnika z uporabljeno elektronsko opremo ter datum in čas začetka elektronske dražbe. Elektronska dražba se lahko izvede v več zaporednih fazah, pri čemer se posamezna faza ne bo začela prej kakor dva delovna dneva po datumu odpošiljanja povabil. Ponudnik s podpisom obrazca P-2 »Prijava« potrjuje, da je seznanjen in sprejema splošne pogoje uporabe sistema edrazbe.si, ki so objavljeni na spletni strani https://www.edrazbe.si/sl/Splosni-pogoji. Merilo za izbiro ponudnikov s katerimi bo naročnik izvedel elektronsko dražbo: Najnižja izhodiščna cena v EUR brez DDV (razvidno iz postavke »GRADBENO OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ« zavihka »REKAPITULACIJA« obrazca »Popis del in predračun.xlsx«) | |
| IV.3) | UPRAVNE INFORMACIJE |
| IV.3.1) | Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik |
| 10N160090 | |
| IV.3.2) | Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom |
| Ne. Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil Ne. | |
| IV.3.3) | Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov |
| Dokumentacija se plačuje: Ne. | |
| IV.3.4) | Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje |
| Datum: 8. 3. 2016 Čas: 10:00 | |
| IV.3.5) | Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom |
| IV.3.6) | Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje |
| Uradni jeziki EU: SL | |
| IV.3.7) | Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe |
| Trajanje v dnevih: 90 (od datuma, določenega za prejem ponudb) | |
| IV.3.8) | Način odpiranja ponudb |
| Datum: 8. 3. 2016 Čas: 10:30 Kraj: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti Novi trg 2 1000 Ljubljana Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da. Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb: Za aktivno sodelovanje na javnem odpiranju morajo predstavniki ponudnikov predložiti pisna pooblastila za zastopanje. | |
ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE | |
| VI.1) | INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA |
| Ponovitev naročila: Ne. | |
| VI.2) | INFORMACIJE O SREDSTVIH EU |
| Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne. | |
| VI.3) | DODATNE INFORMACIJE |
| Naročnik oddaja predmetno javno naročilo skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012, 2/2013, 89/2014). Naročnik bo skladno s 35. členom ZJN-2 po začetnem ocenjevanju ponudb s prvimi tremi ponudniki, ki bodo izpolnjevali pogoje bodo in ponudili najnižjo izhodiščno ceno, izvedel elektronsko dražbo preko sistema EDRAZBE.SI z namenom pridobitve nižjih ponudbenih cen. Prvi trije ponudniki, ki bodo ponudili najnižje izhodiščne cene glede na merilo določeno v točki »8. OCENJEVANJE PONUDB« in bodo izpolnjevali pogoje, bodo na elektronski naslov (obrazec P-2 »Prijava« - točka 1.3. Kontaktni podatki osebe, ki bo sodelovala pri elektronski dražbi) prejeli uporabniško ime in geslo za vpis in uporabo sistema edrazbe.si. Ponudniki bodo istočasno preko sistema edrazbe.si povabljeni, da predložijo nove cene in/ali nove vrednosti. V povabilu bodo vsebovane vse informacije o povezavah posameznega ponudnika z uporabljeno elektronsko opremo ter datum in čas začetka elektronske dražbe. Elektronska dražba se lahko izvede v več zaporednih fazah, pri čemer se posamezna faza ne bo začela prej kakor dva delovna dneva po datumu odpošiljanja povabil. Ponudnik s podpisom obrazca P-2 »Prijava« potrjuje, da je seznanjen in sprejema splošne pogoje uporabe sistema edrazbe.si, ki so objavljeni na spletni strani https://www.edrazbe.si/sl/Splosni-pogoji. Merilo za izbiro ponudnikov s katerimi bo naročnik izvedel elektronsko dražbo: Najnižja izhodiščna cena v EUR brez DDV (razvidno iz postavke »GRADBENO OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ« zavihka »REKAPITULACIJA« obrazca »Popis del in predračun.xlsx«). Del sredstev za projekt je zagotovljenih s strani Republike Slovenije, Ministrstva za izobraževanje znanost in šport (proračun Republike Slovenije). V primeru, da bi nastopile ovire pri zagotavljanju sredstev iz navedenih virov v času trajanja izvedbe projekta si naročnik pridržuje pravico, da odstopi od pogodbe, izvajalec pa iz tega razloga od naročnika ne more terjati povračila izgubljenega dobička, nastale škode ali drugih stroškov, ki bi mu nastali zaradi naročnikovega odstopa. Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.praetor.si | |
| Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: | |
| Datum: 29. 2. 2016 Čas: 12:00 | |
| VI.4) | PRITOŽBENI POSTOPKI |
| VI.4.1) | Organ, pristojen za pritožbene postopke |
| ZRC SAZU, Novi trg 2, SI-1000 Ljubljana. | |
| Organ, pristojen za postopek mediacije | |
| VI.4.2) | Vložitev pritožb |
| VI.4.3) | Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb |
| ZRC SAZU, Novi trg 2, SI-1000 Ljubljana. | |
| VI.5) | DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: |
| 10. 2. 2016 | |
- JN1008/2016, Gradnje: Gradbena dela na stavbah; datum objave: 12. 2. 2016
Vprašanje / Odgovor 1, Datum objave: 11.2.2016, 11:05
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
kdaj lahko pričakujemo objavo razpisne dokumentacije?
Hvala za odgovor.
ODGOVOR:
Razpisna dokumentacija je sedaj objavljena in dostopna na spletnem naslovu kot je določen v objavi.
Vprašanje / Odgovor 2, Datum objave: 11.2.2016, 11:06
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Na navedenem naslovu ( 11.2.2016 - 10:08 ) ni dostopa do razpisne dokumentacije ?
ODGOVOR:
Razpisna dokumentacija je sedaj objavljena in dostopna na spletnem naslovu kot je določen v objavi.
Vprašanje / Odgovor 3, Datum objave: 11.2.2016, 11:28
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spopštovani,
do razpisne dokumentacije, tehničnih specifikacij , popisov, načrtov., elaboratov , shem. gradbenega dovoljenja in ostalega, na dan objave JN na PJN ni dostopa.
Prosimo, da naročnik uredi, dostop in omogoči ponudnikom primeren čas za pripravo ponudb.
Hvala
ODGOVOR:
Razpisna dokumentacija je objavljena in dostopna na spletnem naslovu kot je določen v objavi.
(http://praetor.si/sl/Javna+naro%C4%8Dila/Aktualna+javna+naro%C4%8Dila/id/488/title/Izvedba+gradbenih%2C+obrtni%C5%A1kih%2C+in%C5%A1talacijskih+del+in+zunanje+ureditve+za+gradnjo+Logisti%C4%8Dnega+centra+ZRC+SAZU+na+Igu)
Vprašanje / Odgovor 4, Datum objave: 11.2.2016, 11:28
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Razpisna dokumentacija ???
ODGOVOR:
Razpisna dokumentacija je objavljena in dostopna na spletnem naslovu kot je določen v objavi.
(http://praetor.si/sl/Javna+naro%C4%8Dila/Aktualna+javna+naro%C4%8Dila/id/488/title/Izvedba+gradbenih%2C+obrtni%C5%A1kih%2C+in%C5%A1talacijskih+del+in+zunanje+ureditve+za+gradnjo+Logisti%C4%8Dnega+centra+ZRC+SAZU+na+Igu)
Vprašanje / Odgovor 5, Datum objave: 11.2.2016, 11:29
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
na naslovu : http://www.praetor.si/sl/Javna+naročila/Aktualna+javna+naročila .. razpisna dokumentacija še vedno ( 11.2.2016 / 11:13 ) NI OBJAVLJENA .
ODGOVOR:
Razpisna dokumentacija je objavljena in dostopna na spletnem naslovu kot je določen v objavi.
(http://praetor.si/sl/Javna+naro%C4%8Dila/Aktualna+javna+naro%C4%8Dila/id/488/title/Izvedba+gradbenih%2C+obrtni%C5%A1kih%2C+in%C5%A1talacijskih+del+in+zunanje+ureditve+za+gradnjo+Logisti%C4%8Dnega+centra+ZRC+SAZU+na+Igu)
Vprašanje / Odgovor 6, Datum objave: 12.2.2016, 12:05
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
glede na zahteve naročnika, da predloži reference v enaki ali višji vrednosti kot je vrednost ponudbe, ter dokazilo, da je imel ponudnik v letih 2012, 2013 in 2014 vsaj enako ali višjo vrednost prihodkov, in glede na dejstvo, da imamo potencialni ponudniki šele teden dni ali kasneje pripravljeno ponudbo naprošamo naročnika, da objavi ocenjeno vrednost investicije oz. definira točne zneske vrednosti referenc in vrednosti prihodkov od prodaje.
Za razumevanje naročnika se že v naprej zahvaljujemo.
LP
ODGOVOR:
Naročnik je na vprašanje odgovoril na spletnem naslovu, kjer se nahaja razpisna dokumentacija.
(http://www.praetor.si)
Vprašanje / Odgovor 7, Datum objave: 12.2.2016, 12:07
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Prosimo, da določite vrednost zahtevanih referenc, saj bomo le tako lahko pravočasno pridobili referenčna potrdila.
Lep pozdrav!
ODGOVOR:
Naročnik je na vprašanje odgovoril na spletnem naslovu, kjer se nahaja razpisna dokumentacija.
(http://www.praetor.si)
Vprašanje / Odgovor 8, Datum objave: 12.2.2016, 12:08
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!
Ali lahko namesto originalnih referenčnih potrdil predložimo kopije že pridobljenih iz drugih javnih razpisov, če ustrezajo zahtevam predmetnega javnega naročila?
Hvala za odgovor in lep pozdrav!
ODGOVOR:
Naročnik je na vprašanje odgovoril na spletnem naslovu, kjer se nahaja razpisna dokumentacija.
(http://www.praetor.si)
Vprašanje / Odgovor 9, Datum objave: 12.2.2016, 12:09
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali nam lahko zaupate ocenjeno vrednost projekta, oziroma ali lahko določite vrednost reference, ker v nasprotnem primeru le-teh ne moremo dati v potrditev investitorju dokler ne izračunamo vrednosti ponudbe. Hvala.
ODGOVOR:
Naročnik je na vprašanje odgovoril na spletnem naslovu, kjer se nahaja razpisna dokumentacija.
(http://www.praetor.si)
Vprašanje / Odgovor 10, Datum objave: 12.2.2016, 12:10
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Ker prvič sodelujemo pri javnem naročilu z elektronsko dražbo, nas zanima, ali stroški uporabe IS tangirajo tudi posamezne ponudnike ali le naročnika oz. investitorja. Kolikor smo seznanjeni s tem sistemom, naj bi po ZJN v sistemu e-dražbe sodelovali vsi ponudniki in ne le prvi trije najugodnejši. Prosimo za pojasnilo.
S spoštovanjem!
ODGOVOR:
Naročnik je na vprašanje odgovoril na spletnem naslovu, kjer se nahaja razpisna dokumentacija.
(http://www.praetor.si)
Vprašanje / Odgovor 11, Datum objave: 12.2.2016, 12:12
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
v popisu del so v zavihku: Zunanja ureditev kanalizacije vnesene cene na enot. Ali to pomeni, da ZU kanalizacije ni predmet javnega razpisa?
Hvala za odgovor in LP
ODGOVOR:
Naročnik je na vprašanje odgovoril na spletnem naslovu, kjer se nahaja razpisna dokumentacija.
(http://www.praetor.si)
Vprašanje / Odgovor 12, Datum objave: 12.2.2016, 12:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!
1.Zanima nas, ali mora ponudnik pri vsaki postavki v popisih del, kjer je to navedeno, napisati proizvajalca, tip in kataloško številko ali je te podatke potrebno navesti le v primeru, da ponudnik ponuja drug material kot je naveden v opisu posamezne postavke. Prosimo za pojasnilo.
2. Ali so ustrezni tudi referenčni objekti, pri katerih se je izvajala tako rekonstrukcija kot novogradnja (dozidava) sočasno,saj gre za istovrstna dela, kot so zajeta v predmetnem projektu?
Prosimo za odgovore in vas lepo pozdravljamo.
ODGOVOR:
Naročnik je na vprašanje odgovoril na spletnem naslovu, kjer se nahaja razpisna dokumentacija.
(http://www.praetor.si)
Vprašanje / Odgovor 13, Datum objave: 12.2.2016, 14:32
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
pozivamo vas, da objavite ocenjeno vrednost naročila, oz. da zneskovno opredeite višino zahetvanih referenc, da bomo pred pričetkom priprave ponudbe vedeli ali sploh izpolnjujemo zahtevane pogoje.
lep pozdrav!
ODGOVOR:
Naročnik je na vprašanje odgovoril na spletnem naslovu, kjer se nahaja razpisna dokumentacija.
(http://www.praetor.si)
Vprašanje / Odgovor 14, Datum objave: 12.2.2016, 14:33
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
1. Ali mora biti referenčni objekt novogradnja, ali je lahko adaptacija, energetska sanacija, rekonstrukcija?
2. V primeru, da moramo predložiti samo novogradnjo vas naprošamo, da razpširite klasifikacije objekta, san skoraj ni ponudnika ki bi imel 3 novogradnje po klasifikaciji 126.
3. Nam lahko navedete v kakšni vrednosti moramo iskati reference, da se ponudnik lažje odloči, ali sploh ima pogoje? Prosimo, da definirate višino referenčnega objekta.
Zahvaljujemo se vam in vas pozdravljamo!
ODGOVOR:
Naročnik je na vprašanje odgovoril na spletnem naslovu, kjer se nahaja razpisna dokumentacija.
(http://www.praetor.si)
Vprašanje / Odgovor 15, Datum objave: 12.2.2016, 14:33
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali reference lahko predložijo tudi podizvajalci?
ODGOVOR:
Naročnik je na vprašanje odgovoril na spletnem naslovu, kjer se nahaja razpisna dokumentacija.
(http://www.praetor.si)
Vprašanje / Odgovor 16, Datum objave: 12.2.2016, 14:33
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1.Prosimo za ocenjeno vrednost naročila, da presodimo ali lahko pridobimo 3 reference.
2. Obenem vas naprošamo, da razširite klasifikacijo in ne zahtevate treh objektvo po klasifikaciji 126.
3. Ocenjeno vrednost objetov potrebujemo za pridobitev referenc ali pa nam vi navedite v kakšni višini naj reference pridobimo.
Hvala!
ODGOVOR:
Naročnik je na vprašanje odgovoril na spletnem naslovu, kjer se nahaja razpisna dokumentacija.
(http://www.praetor.si)
Vprašanje / Odgovor 17, Datum objave: 12.2.2016, 14:34
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
prosimo za ocenjeno vrednost investicije, da bomo lahko presodili ali izpolnjujemo kriterij zahtevanih referenc podjetja. Od tega je odvisno ali bomo pripravljali ponudbo!
Hvala in lepo pozdravljeni!
ODGOVOR:
Naročnik je na vprašanje odgovoril na spletnem naslovu, kjer se nahaja razpisna dokumentacija.
(http://www.praetor.si)
Vprašanje / Odgovor 18, Datum objave: 12.2.2016, 14:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Radi bi vas samo opozorili, da je naročnik po zakonu DOLŽAN NA PORTALU JAVNIH NAROČIL OBJAVITI VSE SPREMEMBE IN ODGOVORE na vprašanja potencialnih ponudnikov, kakor so nam tolmačili tudi na seminarju.
Prosimo, da to upoštevate.
Lep pozdrav!
ODGOVOR:
Naročnik je na vprašanje odgovoril na spletnem naslovu, kjer se nahaja razpisna dokumentacija.
(http://www.praetor.si)
Vprašanje / Odgovor 19, Datum objave: 12.2.2016, 15:03
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Glede na naročila investitorjev v zadnjih petih letih se nam zdi zahteva po referencah v tako visoki vrednosti pretirana, še posebno, ker ste se omejili samo na klasifikacijske objekte 126. Prosimo vas, da glede na razmere v slovenskem gradbeništvu ne omejujete konkurence na tak način in primerno znižate kriterije tako, da bodisi razširite merila glede klasifikacije objektov ali pa znižate zahtevano vrednost referenc.
Prosimo, da naše pomisleke in predloge proučite in v tem delu spremenite razpisne pogoje.
Lep pozdrav!
ODGOVOR:
Naročnik je na vprašanje odgovoril na spletnem naslovu, kjer se nahaja razpisna dokumentacija.
(http://www.praetor.si)
